一、建筑装修承包合同书模板

发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

（1）工程概况

工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

工程计划批准单位及文号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

工程范围和内容：全部工程建筑面积＿＿＿＿＿＿平方米。

（2）工程期限

本工程合同总工期为＿＿天。

本工程开工日期＿＿＿＿年＿＿月＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。

（3）工程合同总价

本工程合同总价为人民币＿＿＿＿＿元。

（4）材料、设备供应

本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法，经双方商定按附件第＿＿＿＿办理；

材料、设备供应范围的划分和检验；

材料价差及实物价格的结算；

（5）工程质量和检查验收

（6）施工设计变更

（7）双方负责事项

（8）工程价款的支付与结算

（9）违约责任与奖励规定

（10）争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

（11）特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

（12）附则其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》等规定执行。

本合同正本＿＿份，其中发包方执＿＿份，承包方执＿＿份，副本＿＿份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

发包方（盖章）承包方（盖章）

鉴（公）证意见

地址：

经办人：

法定代表人（签名）：

鉴（公）证机关（章）

委托代理人（签名）：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

电话：电话：

邮政编码：邮政编码：

签约日期：年月日

签约地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

有效期限年月日至年月日

二、建筑装修承包合同的违约金标准

不是法定的。

《中华人民共和国民法典》

第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

三、哪些情况下建筑工程合同是无效的

下列情况下建筑工程合同是无效的：承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的；存在违法发包、转包、挂靠、分包行为的；建设工程必须进行招标而未招标或中标无效的；违反招标投标效力规定的；违反工程建设标准规定的；低于成本价中标的；未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证签订建设工程施工合同的。