建筑工程工期索赔必要条件有哪些-法师兄

建筑工程工期索赔必要条件有哪些

来源：互联网时间： 2023-04-05 10:22:29 183 人看过

1、与合同对照，事件造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失.

2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任.

3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告.

一、工期索赔的事项有哪些？

1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失.

2、因工程变更(含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失.

3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加.

4、发包人延期支付期限造成承包人的损失.

5、非承包人的原因导致工程的暂时停工.

6、物价上涨，法规变化及其他.

二、工期索赔纠纷的起诉流程是什么？

1、原告起诉。

2、法院受理后将起诉书副本送达被告。

3、被告在十五日内提交答辩状，法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状，不影响审理。

4、决定开庭审理的案件，法院在三日前通知当事人并公告。

5、法庭调查阶段包括：当事人陈述；告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言；出示书证、物证和视听资料；宣读鉴定结论；宣读勘验笔录。

6、法庭辩论包括：原告及其诉讼代理人发言；被告及其诉讼代理人答辩；第三人及其诉讼代理人发言或者答辩；互相辩论。法庭辩论终结，由审判长按照原告、被告、第三人的先后顺序征询各方最后意见。

7、法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。

8、判决宣告。

建筑工程项目的工期受到很多因素的影响，比如发包方没有按约定及时支付一部分工程预付款的，不能及时提供相关的建筑建材的，都有可能导致工期延误，如果是不可抗力因素导致工期延误的，双方都不承担任何责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

建筑工程索赔
建筑工程索赔费用有哪些？索赔的时限是多久呢？

费用索赔：费用索赔以补偿实际损失为原则，对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此，所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算，都应有详细的具体证明，并在索赔报告中出具这些证据。律师提醒您：没有证据，索赔要求不能成立。(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括：由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括：由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;

2023-05-22

180人看过
第三者
建筑工程一切险索赔是否有期限

一、建筑工程一切险索赔期限本保险在保单列明的建筑期限内自投保工程动工日或自被保险项目被卸至建筑工地时起生效，直至建筑工程完毕经验收时终止。但本保险的最晚终止期应不超过保单中所列明的终止日期。保险期限的扩展，必须事先获得本公司的书面同意。二、建筑工程一切险的赔偿处理（一）对保险财产遭受的损失，本公司可选择以支付赔款或以修复、重置受损项目的方式予以赔偿，但对彼保险财产在修复或重置过程中发生的任何变更、性能增加或改进所产生的额外费用，本公司不负责赔偿。（二）在发生本保险单物质损失项下的损失后，本公司按下列方式确定赔偿金额：可以修复的部分损失一一以将保险财产修复至其基本恢复受损前状态的费用扣除残值后的金额为准。但若修复费用等于或超过被保险财产损失前的价值时，则按下列第2项的规定处理；全部损失或推定全损一一以保险财产损失前的实际价值扣除残值后的金额为准，但本公司有权不接受保险人对受损财产的委付；发生

2023-03-17

94人看过
建筑工程索赔
建筑工程索赔费用包括哪些方面？

1、人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。2、设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自由时，按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。3、材料费材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用

2023-04-16

250人看过
工程转包
建筑施工工程索赔的分类

索赔可以按照索赔目的、索赔处理方式和索赔对象进行分类。索赔目的分类包括工期索赔和经济索赔；索赔处理分类包括单项索赔和综合索赔；索赔对象分类包括索赔和反索赔。索赔可以按照索赔目的、索赔处理方式和索赔对象进行分类。索赔目分类：1、工期索赔：工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间，是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。2、经济索赔：经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支，也就是取得合理的经济补偿。索赔处理分类：1、单项索赔：单项索赔就是采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告书，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起。2、综合索赔：综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。即对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。也是总成本索赔，它是对整个工程（或某项目工程）的实际总成本与原预算成本之差额提出索

2023-11-12

98人看过

建筑工程索赔
建筑工程索赔的特征

一、索赔费用的组成索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似，一般包括以下几个方面：1、人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。2、设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。3、材料费材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包人责任工程延期

2023-03-30

62人看过
继续履行
建筑工程的索赔能索赔利润吗

建筑工程的索赔，在满足一定条件下，是可以索赔利润的。一般情况下，由于工程范围的变更，如计划外的工程、大规模的工程变更，和施工条件变化引起的索赔，可以索赔利润。一、承包人可以索赔的施工赔偿有哪些承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容：1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失；2、工程设计变更导致工期延长的损失；3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失；4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。二、施工合同和房子买卖合同解除后怎么索赔建设施工合同解除后索赔可以在事件发生的28天内由承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。《民法典》第五百七十七条规定，

2023-04-01

57人看过
保险费
施工工期被耽误怎么要求赔偿,工程索赔的条件有哪些

一、施工工期被耽误怎么要求赔偿工程工程被耽误后，要依据耽误的原因主张赔偿。如果因为发包人原因造成的，可以向发包人主张停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程索赔的条件有哪些1、合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支

2023-04-18

400人看过
有限责任公司
注册工程建筑公司的条件有哪些

一、注册工程建筑公司的条件有哪些普通的有限责任公司，最低注册资金3万元，需要2个（或以上）股东，从06年1月起新的公司法规定，允许1个股东注册有限责任公司，这种特殊的有限责任公司又称一人有限公司（但公司名称中不会有一人字样，执照上会注明自然人独资），最低注册资金10万元。如果你和朋友、家人合伙投资创业，可选择普通的有限公司，最低注册资金3万元；如果只有你一个人作为股东，则选择一人有限公司，最低注册资金10万元。需要材料：《企业法人营业执照》原件、复印件各一份，《组织机构统一代码证》原件、复印件各一份，《验资报告》原件、复印件各一份，企业章程或协议书或可行性研究报告或合同书原件、复印件各一份，法定代表人、财务负责人和办税人员的《居民身份证》原件、复印件各一份，经营地的房产权或使用权或租赁证明（加贴印花税）原件、复印件各一份。二、注册建筑公司费用怎么计算办理注册公司政府收费清单1.注册资本10

2023-06-05

215人看过

不完全履行
建筑工程上的反索赔包括哪些项目

发包人反索赔，即发包人向承包人提出索赔，是指承包人因不履行或不完全履行约定义务，或因承包人行为给发包人造成损失时，发包人为维护自身利益向承包人提出索赔。项目反索赔依据如下：《合同条件》第三十一条规定，乙方不能按合同工期完成，施工质量不符合设计施工规范要求，或者发生其他使合同无法履行的行为，甲方代表可以通知乙方按照协议条款支付违约金，赔偿因违约给甲方造成的损失。也就是说，发包人可以向承包人索赔。在这种索赔中，发包人往往处于主动地位，可以从应付工程款中扣除，甚至可以保留承包人的材料和设备作为抵押。此外，《建筑法》第五十八条规定，施工企业应当对工程的施工质量负责。施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工，不得偷工减料。原设计单位负责工程设计的修改，施工企业不得擅自修改工程设计。建筑工程索赔程序是怎样的建设工程索赔程序是：1、索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知；2、发出

2023-08-18

384人看过
工资
建筑工程窝工人工费怎么索赔

一、建筑工程窝工人工费怎么索赔民法典规定，如果因发包人原因造成工程窝工的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失，包括工人工资、设备承租费用等。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程停工索赔条件索赔条件，又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有：1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;2、因工程变更(含

2023-06-17

52人看过
保险公司
建筑工人事故索赔流程

＞［提要］凡在我市从事建筑施工活动的建筑施工企业，一旦有各类安全事故发生都必须在事故发生的三个工作日之内将事故报告及事故现场照片上报昆山市建筑安全监督站；达到事故级别和重大安全事故，建筑施工企业必须在第一时间内向昆山市建筑安全监督站上报事故信息。．．。撞墙事故索赔程序（一）、报案1、带保险单、行驶证、驾驶证开您的车到保险公司。2、在理赔部填写《车辆出险登记表》《出险通知书》。（二）、定损带《车辆出险登记表》找理赔部定损人员以确定修理项目和费用。定损后，会给您一张《定损单》。不要遗漏修理项目；修理费不能定得太低。（三）、修车1、把车、《定损单》一起交修理厂，修理厂按《定损单》修车，并给您一张《提车单》作提车证明。2、车修好后，凭《提车单》支付修理费后提车，并向修理厂索要：《修车发票》《托修单》《施工单》《材料单》（均须盖修理厂公章）。（四）、开事故证明若损失不大，可任意找人写一个《第三方证明

2023-07-02

443人看过
仲裁机构
建工律师必学！建筑工程价款包括哪些？

1、预付款。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。预付款比例一般不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。2、进度款。进度款指施工期间发包人根据工程完成情况应支付给承包人的一种工程价款。3、结算款。结算款，即竣工结算款，指工程竣工结算后发包人应该支付给承包人的除质保金外的剩余工程价款。一、工程价款结算的方式都有哪些?1、分段结算，这是指对于当年开工但当年不能竣工的项目，按照其工程形象进度划分不同阶段进行结算，其工程价款可以在每月预支。2、竣工后一次结算。对于规模较小的项目，可实行工程价款每月预支，竣工后一次结算的方式。3、按月结算。这是一种以分部分项工程为对象，实行旬未或月中预交、月终结算、竣工后清算的结算办法。按月结算是案例分析中重点要掌握的结算办法。4、目标结算方式。即将合同中的工程内容分解为若干个单元，完成并验收一个单元，就支付该单元的工程价款。5、结

2023-05-07

283人看过

建筑工程索赔
签署建筑工程索赔合同的注意事项有哪些？

一、签署建筑工程索赔合同的注意事项有哪些？1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。4、施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的情况下，通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。二、合同当事人提出工程索赔的依据有哪些？索赔证据是关系到索赔成败的关键。只有在保存好完整的原始资料的情况下，才能将每一项索赔项目分初步设计图纸、施工图或设计变更的图纸、业主的书面指令、洽商记录和信函文件或每周例会纪要的记录、增加费用或支出的原始合同、单位以及实物照片等整理成证据，来证明索赔的成立，以争取索赔成功。施工索赔证据如下：1、招标文件、投标书、中标通知书、工程预算书、工程量清单、施工合同及附件、工程图纸、技术规范、设计文件及有关技术资

2023-05-01

448人看过
工程施工合同
建筑工程施工合同书中必备合同条款都有哪些？

建筑工程施工合同书的主要内容包括以下几项：1、工程范围．2、建设工期．3、中间交工工程的开工和竣工时间．4、工程质量．5、工程造价．6、技术资料交付时间．7、材料和设备的供应责任．8、拨款和结算．9、竣工验收．10、质量保修范围和质量保证期．11、相互协作条款，等在上海哪些建筑工程施工合同需要备案在上海建筑工程施工合同市不需要备案的。《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》1、取消不符合上位法和不合规的审批事项。取消不合理、不必要的审批事项。对于保留的审批事项，要减少审批前置条件，公布审批事项清单。取消施工合同备案、建筑节能设计审查备案等事项。社会投资的房屋建筑工程，建设单位可以自主决定发包方式。2、试点地区。北京市、天津市、上海市、重庆市、沈阳市、大连市、南京市、厦门市、武汉市、广州市、深圳市、成都市、贵阳市、渭南市、延安市和浙江省。

2023-08-08

112人看过