发文单位:北京市建筑装饰协会
发布日期:1998-10-1
执行日期:1998-10-1
第一章总则
第一条为了维护家庭装饰消费者和经营者双方的合法权益,妥善解决家庭装饰工程中出现的各种纠纷,根据国家和北京市有关法律法规及规定,制定本办法。
第二条消费者、经营者因家庭装饰工程质量发生争议,属于入驻家装市场企业,可直接向家庭装饰市场质量管理部门投诉,属于家装服务网的,可向该企业的质量管理部门投诉。家装市场和家装服务网的企业,有责任对被投诉的问题组织调查、鉴定和仲裁。
第三条受理投诉的范围
(一)受家装市场统一管理的装饰企业所承揽的并经市场签证的家庭装饰工程。
(二)参加家庭装饰服务网的网员企业并经该企业签证的家庭装饰工程。
(三)采用北京市统一的家庭居室装饰合同(参考本)的家庭装饰工程。
第二章解决办法
第四条解决家庭装饰工程质量纠纷应以北京市《家庭装饰工程质量验收规定》(试行)及合同中约定的材质、工艺、质量等级等内容依据进行调整。
第五条调解检查人员应当听取各方的意见,认真调查工程状况,详细填写现场检查记录,分清责任,提出处理意见,如需返修的应书面通知施工单位限期返工或维修。
施工单位应当按照调解部门提出的意见,向消费者提出返修计划,并交质检部门备案。
调解结束或返修合格后,投诉方、被投诉方、检查或调查人员三方签字。
第六条入驻家装市场的家装企业应与市场质量部门签订《家庭装饰工程质量保证协议书》,交纳质量保证金。当出现工程质量问题的企业拒绝返工维修时,质量部门有权动用质量保证金以维护消费者权益,维护装饰市场信誉。
第七条质量管理部门对家庭装饰工程质量纠纷调解无效,争议双方均可向市建筑装饰会家装委员会申诉,家装委员会接受投诉并设法协调。当协调无效争议双方可通过以下途径解决:
(一)根据双方达成的仲裁协议,提请仲裁机构仲裁。
(二)向人民法院提起诉讼。
第三章其它争议的解决办法
第八条工期延误问题
(一)因施工单位原因造成的工期延误,管理部门应当要求施工单位增加施工力量,及时供应材料,合理安排工序。
(二)消费者应当积极配合施工单位,提供施工所需的条件,保证施工顺利开展。
(三)家庭装饰工程合同中有明确规定工期延误违约责任的,应当严格按照合同规定的违约条款来处理工期延误的纠纷。
第九条拖欠工程款问题
(一)消费者应根据合同约定,按期向施工单位支付工程款,否则应承担违约责任。
(二)消费者无力支付工程款或故意拖欠工程款时,经市场或企业管理部门同意,施工单位可暂停施工。
第十条企业与消费者因家庭装饰工程引发的刑事案件由公安机关处理。
北京市建筑装饰协会
一九九八年十月
北京市建筑装饰协会
-
北京市家庭装饰投诉解决办法
224人看过
-
上海市家庭装饰工程投诉处理暂行办法-法律法规
470人看过
-
上海市家庭装饰工程投诉处理暂行办法
446人看过
-
全国室内装饰行业家庭装饰管理办法[法规]
218人看过
-
北京市家庭装饰市场施工企业质量跟踪监督实施办法
461人看过
-
北京市家庭居室装饰工程施工合同
282人看过
-
家庭装修合同纠纷解决办法?云南在线咨询 2022-09-07据了解,的解决方法一般有和解、调解、、诉讼这四种。我整理了一下,希望能够帮到你。 1.和解。和解,顾名思义,就是通过自行协商而不需通过司法程序解决纠纷的方式。和解是纠纷常见的解决方式,但由于和解协议缺乏的法律约束力,可能会使和解结果成为一纸空文,延误了纠纷的有效解决,所以要慎重考虑。 2.调解。这个过程需要一个双方都认可的第三方,就合同争议进行调解处理。此方法解决纠纷的可能性较和解大一些,但由于调
-
怎样解决家庭装饰合同争议?内蒙古在线咨询 2022-10-20合同争议是指在过程中发生的争议。一般由当事人双方协商解决为最妥当的方法;在双方协商无法解决时,可请工商、装饰管理部门、消费者协会进行调解;调解不成的,可到当地的经济仲裁委员会进行仲裁;如不服仲裁,可依法向人民法院提起诉讼。如果在合同中双方选择了仲裁条款,则只能通过仲裁方式解决争议。如果在合同中选择了诉讼方式,则只能通过诉讼方式解决争议。如果在合同中既没有约定仲裁条款,又没有约定诉讼条款,那么可以通
-
家庭装修纠纷的解决办法有哪些海南在线咨询 2022-05-011、解决装修纠纷的法律法规 针对装修纠纷问题,相关部门制订了一系列规定,例如《中华人民共和国消费者权益保护法》、《建设工程质量投诉处理暂行规定》、《家庭居室装饰装修管理试行办法》等,其中《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定,如果出现家装纠纷情况的话,可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉,也可以向当地人民法院提起民事诉讼。 2、解决装修纠纷的五大途径 依据《中华人民共和国消费者
-
装饰工程公司法律纠纷怎么解决上海在线咨询 2022-10-13装饰工程公司法律纠纷的解决: (1)顺利的解决情况。在责任清楚的情况下,双方又能对问题的解决方案达到共识时,那么双方应尽量忘怀此事,继续合作的进程。 (2)妥协的解决情况。在双方对责任争议不下的情况下,可协商各自让步,这种情况在工程中是经常发生的,尤其是对责任认定不清楚的情况下。 (3)仲裁的解决情况。双方对问题都无法解决的情况下,那么最佳的方法就是通过技术部门来进行鉴定。 (4)法律的解决情况。
-
家庭暴力解决办法河南在线咨询 2022-10-04家庭暴力具有双重性,一方面对家庭成员造成身体伤害,另一方面会造成感情和精神伤害。而夫妻不说话仅仅是造成感情和精神伤害,不会造成身体伤害。从外延上看,家庭暴力包括殴打、体罚、冻、饿等积极行为,夫妻不说话是一种消积行为。因此不应把夫妻不说话定为家庭暴力,不宜随意扩大家庭暴力的内涵和外延。将夫妻不说话比喻为“家庭冷暴力”,是因为夫妻不说话对夫妻感情造成的伤害和影响有时相当于家庭暴力造成的后果,常常会直接