公路工程口头合同纠纷如何索赔
来源:互联网 时间: 2023-06-20 21:50:46 352 人看过

公路工程要签订书面形式的合同,口头合同无效,当因公路工程产生纠纷时,当事人可以通过找对方协商或者向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式进行索赔。

一、合同金额签错了该怎么办

合同签错的话,双方可以协商对合同的金额进行变更,并且重新签订合同。

建议签订合同的时候,双方一定要谨慎填写,发现有错误的地方,应该立即通知对方,双方协商对合同的错误信息进行变更,并且重新签订合同。当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。

书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。

合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:

1、当事人的姓名或者名称和住所;

2、标的;

3、数量;

4、质量;

5、价款或者报酬;

6、履行期限、地点和方式;

7、违约责任;

8、解决争议的方法。

二、对电子合同的规定有哪些?

《中华人民共和国民法典》

第四百六十九条【合同订立形式】当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。

书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。

第四百九十一条【信件、数据电文形式合同和网络合同成立时间】当事人采用信件、数据电文等形式订立合同要求签订确认书的,签订确认书时合同成立。

当事人一方通过互联网等信息网络发布的商品或者服务信息符合要约条件的,对方选择该商品或者服务并提交订单成功时合同成立,但是当事人另有约定的除外。

三、门面房租赁合同纠纷怎么处理

因为门面房租赁合同有纠纷,处理方法如下:1、与对方进行友好协商,如果是由于租金产生纠纷,协商更改合同,调低或者调高租金;2、如果是因为承租方的营业执照、租赁保证金产生纠纷的,给予承租方一定期限,期限到了还无法解决,可向人民法院提起诉讼。提起诉讼后,要到人民法院提交起诉状和有关的证据。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月18日 05:14
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多口头合同相关文章
  • 建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔、收集证据
    一、可以向对方提起索赔的项目1、业主拖延交付合格的施工现场2、业主拖延交付图纸3、业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等4、业主拖延支付预付款或工程款5、业主指定的分包商违约或延误6、业主未能及时提供合同规定的材料或设备7、业主拖延关键线路上工序的验收时间,造成承包商下道工序施工延误8、业主或工程师发布指令延误,或发布的指令打乱了承包商的施工计划9、业主提供的设计数据或工程数据错误10、业主原因暂停施工导致的延误11、业主设计变更或要求修改图纸,导致工程量增加12、业主对工程质量的要求超出原合同的约定13、业主要求增加额外工程14、业主的其他变更指令导致工期延长等15、人力不可抗拒的自然灾害导致的延误16、特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误17、不利的施工条件或外界障阻引起的延误等二、根据上述项目需要搜集的证据资料1、各种工程合同文件2、施工日志3、工程照片及声像资料4
    2023-04-15
    445人看过
  • 口头合同纠纷与书面合同纠纷详解
    1、口头合同纠纷是指合同当事人因履行口头合同而发生的所有争议。口头合同虽然简便易行,但因为没有书面的证据,所以,一旦发生纠纷是不易获得解决的。口头合同多是即时清洁的合同,一般来说,发生纠纷的情况较少。2、书面合同纠纷是指合同当事人因履行书面合同而发生的所有争议。现实生活中,绝大多数合同纠纷是书面合同纠纷。这与书面合同应用之广泛分不开的,解决书面合同纠纷的依据是双方当事人签订的书面合同书或确认书,以及双方当事人协商一致的所有与合同有关的来往函件等。故要求合同当事人注意保存所有的与合同有关的书面证据,以便在发生纠纷时可以举证,此外,有时在一项合同履行过程中,既有因书面协议引起的纠纷,也有因口头协议引起的纠纷,口头协议除非有证据证明,否则法律是不承认其效力的。
    2023-06-09
    321人看过
  • 如何处理施工单位如何受理工程索赔纠纷
    处理施工单位的工程索赔纠纷:1、要及时发现索赔机会;2、签商好合同协议;3、对口头变更指令要得到确认;4、及时发出索赔通知书;5、索赔事件论证要充足;6、索赔计算方法和款额要适当。一、工期索赔和费用索赔内容包括哪些(1)人工费。索赔费用中的人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用过法定工作时间加班劳动定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费于客观原因材料价格大幅度上涨于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。(3)施工机械使用费。施工机械使用费的索赔包括:由于完成额外工作增加的机械使用费承包商责任工效降低增加的
    2023-06-25
    56人看过
  • 做路桥工程摔伤如何索赔
    一、做路桥工程摔伤如何索赔做路桥工程摔伤的,如果建立劳动关系的,可以申请工伤认定,由工伤保险赔偿,如果是雇佣关系的,由雇主承担赔偿责任。二、相关法律规定《工伤保险条例》第十七条职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。按照本条第一款规定应当由省级社会保险行政部门进行工伤认定的事项,根据属地原则由用人单位所在地的设区的市级社会保险行政部门办理。用人单位未在本条第一款规定的时限内提交工伤认定申请,在此期间发生符合
    2023-04-30
    145人看过
  • 工伤没合同口头协议工资怎么索赔
    工伤合同口头协议工资怎么索赔受伤职工与用人单位的劳动关系证明是工伤赔偿中很重要的一项证明,通常劳动合同是证明双方劳动关系的法律依据,如果没有劳动合同,能证明事实劳动关系也是可以按照工伤赔偿标准赔偿的(一)没有劳动合同怎么证明事实劳动关系虽然没签订劳动合同,但是只要证明存在事实劳动关系,依然可以按照工伤赔偿标准赔偿。事实劳动关系是指无书面合同或无有效书面合同形成的劳动雇佣关系以及口头协议达成的劳动雇佣关系。事实劳动关系的确认需存在雇佣劳动的事实存在。“事实劳动关系”合法地位,确认了劳动关系不依赖书面合同的存在而存在,扩大了劳动保护范围,对不签定劳动合同的雇主有了更大约束,更多的维护了劳动者的合法权益。证明事实劳动关系有利的证据:(1)工资支付凭证或记录(职工工资发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录。(2)用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件。(3)劳动者填写的用
    2023-06-15
    254人看过
  • 如何解决工程施产生纠纷的索赔问题
    一个有经验的承包商,在投标报价时就应考虑将来可能要发生索赔的问题,要仔细研究招标文件中的合同条款和规范,仔细查勘施工现场,探索可能索赔的机会,在报价时要考虑索赔的需要。在进行单价分析时,应列入生产效率,把工程成本与投入资源的效率结合起来。这样,在施工过程中论证索赔原因时,可引用效率降低来论证索赔的根据。在索赔谈判中,如果没有生产效率降低的资料,则很难说服监理工程师和业主,索赔无取胜可能。反而可能被认为,生产效率的降低是承包商施工组织不好,没达到投标时的效率,应采取措施提高效率,赶工期。要论证效率降低,承包商应做好施工记录,记录好每天使用的设备工时、材料和人工数量、完成的工程及施工中遇到的问题。2、签商好合同协议在商签合同过程中,承包商应对明显把重大风险转嫁给承包商的合同条件提出修改的要求,对其达成修改的协议以“谈判纪要”形式写出,作为该合同条件的有效组成部分。特别要对业主开脱责任的条款要注
    2023-04-27
    422人看过
  • 包工头如何索取工程款
    包工头讨要工程款的方式:1、觉得对方不配合支付工程款时,建议尽快向法院起诉要求还款。一旦诉讼时效超过三年,将失去胜诉权;2、胜诉后,如果对方在履行期内未能履行法院判决,可以申请法院强制执行。法院受理强制执行后,将依法查询债务人名下的财产、车辆、证券和存款。被执行人未履行生效法律文件确定的义务的,人民法院将依法列入不诚实被执行人名单,依法给予信用处罚,限制其高消费和出入境,甚至司法拘留。如果有能力拒绝执行,还将涉嫌拒绝执行判决和裁定罪。包工头被拖欠工程款怎么办包工头被拖欠工程款可以向法院起诉,要求对方支付工程款并支付违约金以及逾期付款利息。工程欠款讨要的相关内容如下:1、实际施工人应首先向合同相对方转包人,违法分包人主张权利;2、实际施工人可以发包人为被告直接起诉要求还款,一旦超过了三年的诉讼时效,丧失胜诉权。胜诉之后,如果对方在履行期未履行法院判决,可以申请法院强制执行。法院在受理强制执行
    2023-07-04
    78人看过
  • 口头合同纠纷的处理方式,如何认定合同的存在
    一、口头合同纠纷的处理方式口头合同纠纷的处理方式有协商、调解、仲裁、诉讼四种方式。1.协商是指合同纠纷的当事人,在自愿互谅的基础上,自行解決合同纠纷的一种方式。2.调解是指双方当事人自愿在第三者的主持下,在查明事实、分清是非的基础上,达成和解协议,从而解决纠纷的活动。3.仲裁或者诉讼,需要注意的是,仲裁需要有明确的仲裁协议,否则只能采取诉讼的方式来解决。二、口头合同纠纷中如何认定合同的存在口头合同纠纷认定合同存在的规则具体如下:1.当事人双方都承认合同关系的存在,只是对合同的内容发生争议。只要当事人承认了合同的主要条款,则可以认定合同已经成立,如果当事人双方对于合同的主要条款仍然存在争议,不能认为该合同已经成立。2.债务人承认债务的存在,也就是说债务人自认债务。自认必须是当事人真实的意思表达,不存在欺诈、胁迫和重大误解等情况。3.当事人双方都没有足够的证据证明合同关系的存在和合同的内容,不
    2023-06-21
    53人看过
  • 双方当事人发生口头合同纠纷如何处理
    双方当事人发生口头合同纠纷的处理方法如下:1、合同纠纷的当事人,在自愿互谅的基础上可以自行协商解决;2、协商不成时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁;3、以上方式未果时,一方当事人可以直接向人民法院起诉。在法律未规定必须采用书面形式的情况下,只要当事人协商一致,可以采用口头形式约定合同内容。口头合同纠纷和书面合同纠纷这是从合同的形式角度来对合同进行的划分。1、口头合同纠纷是指合同当事人因履行口头合同而发生的所有争议。口头合同虽然简便易行,但因为没有书面的证据,所以,一旦发生纠纷是不易获得解决的。口头合同多是即时清洁的合同,一般来说,发生纠纷的情况较少。2、书面合同纠纷是指合同当事人因履行书面合同而发生的所有争议。现实生活中,绝大多数合同纠纷是书面合同纠纷。这与书面合同应用之广泛分不开的,解决书面合同纠纷的依据是双方当事人签订的书面合同书或确认书,以及双方当事人协商一致的所
    2023-07-22
    410人看过
  • 口头合同纠纷官司怎么打
    口头协议是协议的一种,只要当事双方协商一致,意思表示真实,这种协议一般是有法律效应的,但这种协议有变更性强、稳定性差、取证难、证据保存难等缺点。如果双方都认可的口头协议,在法律上认定为有效,人民法院应予以采纳;但如果一方违约对口头协议不予认可,主张一方的举证不能形成完整的证据链,口头协议很难得到人民法院的支持。口头合同纠纷和书面合同纠纷这是从合同的形式角度来对合同进行的划分。1、口头合同纠纷是指合同当事人因履行口头合同而发生的所有争议。口头合同虽然简便易行,但因为没有书面的证据,所以,一旦发生纠纷是不易获得解决的。口头合同多是即时清洁的合同,一般来说,发生纠纷的情况较少。2、书面合同纠纷是指合同当事人因履行书面合同而发生的所有争议。现实生活中,绝大多数合同纠纷是书面合同纠纷。这与书面合同应用之广泛分不开的,解决书面合同纠纷的依据是双方当事人签订的书面合同书或确认书,以及双方当事人协商一致的
    2023-07-24
    238人看过
  • 合同纠纷之工程造价纠纷该如何避免
    合同纠纷之避免工程造价纠纷如下:1、合同条款签订应严密、有效;2、加强勘察设计管理资料;3、施工图预算全面、准确、合法、有效;4、在施工过程中严格执行现场签证制度;5、在开工前应签订材料价格确认方案的规定性文件并严格执行;6、完善合同的结算条款。工程造价纠纷调解流程1、工程造价纠纷当事人双方持相关资料到市造价站办公室申请行政调解;2、市造价站行政调解人员听取双方意见,查看施工合同、签证及施工图纸,必要时去施工现场勘察、核实;对重大复杂的工程造价纠纷,由市造价站组建一支资深造价工程师组成的工程造价纠纷调解专家组;3、受理后10个工作日内,行政调解人员出具书面调解意见报站长审批;并告知造价纠纷当事人双方到市造价站办公室领取行政调解意见书。如认为不可调解的纠纷,将及时书面告知,并建议提请仲裁、诉讼等司法程序解决,调解失败的,其前期如形成的调解意见随之拆除,且不作为任何有效证明。《建筑法》第十八条
    2023-08-01
    416人看过
  • 建筑工程合同索赔如何进行?
    一、合同索赔的原因1、合同内容变更随着性技术、新工艺的不断发展,业主对项目的要求也越来越高,使设计、施工难度不断增大,而且现场经常会发生不可预见的情况。所以设计人员在设计中尽善尽美,完全不出错是不可能的,往往在施工过程中需要进行设计变更,有时候根据现场情况,工程师也会指示变更施工方法,这就会导致施工费用和工期的变化。2、合同文件(包括技术规范)缺陷有时合同进入实施阶段,才发现合同本身有难以弥补的缺陷,或者语言含糊,或者存在漏洞或矛盾,造成双方理解不一致。这就会造成争议,导致索赔。3、发包人或工程师违约发包人违约主要表现在不按规定提供施工场地、材料、设备,不按时支付工程款;工程师违约主要表现在因不能及时解决问题、工作失误、苛刻检查等原因,造成对正常施工的干扰。4、第三方原因由于与工程有关的与发包人签订或约定的第三方所发生的问题,造成对工程工期或费用的影响,也可以是索赔的起因。5、政策、法规的
    2023-03-20
    127人看过
  • 如何计算公路运输合同纠纷的损失
    货物的毁损、灭失的赔偿额,当事人有约定的,按照其约定;没有约定或者约定不明确,依据民法典第五百一十条的规定仍不能确定的,按照交付或者应当交付时货物到达地的市场价格计算。法律、行政法规对赔偿额的计算方法和赔偿限额另有规定的,依照其规定。《民法典》第八百三十三条【确定货物赔偿额】货物的毁损、灭失的赔偿额,当事人有约定的,按照其约定;没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,按照交付或者应当交付时货物到达地的市场价格计算。法律、行政法规对赔偿额的计算方法和赔偿限额另有规定的,依照其规定。第五百一十条【合同没有约定或者约定不明的补救措施】合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。
    2023-06-15
    61人看过
  • 如何解决工伤和伤残索赔纠纷
    第一,咨询。劳动争议发生后,特别是工伤待遇争议发生后,双方应首先协商解决。这是最常见的,也是双方都能接受的。事实上,矛盾不太尖锐的工伤处理纠纷往往通过这一程序解决。对于雇员来说,我们应该特别注意利用谈判来解决纠纷,因为工伤雇员往往要在雇主那里工作。如果我们过分强调利用诉讼解决问题,可能会给今后的工作带来不便。当然,我们并不是要向雇主做出不适当的妥协,而是要强调谈判是双方最能接受和有效的方式。即企业调解委员会对本单位的劳动争议进行调解。从法律法规的角度来看,这不是一个必要的程序。然而,它在解决劳动争议方面发挥了巨大作用,特别是对于希望继续在本单位工作的员工。调解是解决劳动争议的理想选择第三,仲裁。劳动争议调解不成的,当事人可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人也可以不经调解直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。根据规定,当事人应当在知道或者应当知道其权利受到侵犯之日起60日内,以书面形式向仲裁
    2023-05-07
    439人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    口头合同是当事人以口头交谈形式达成协议而成立的合同,无任何书面的或其他有形载体来表现合同内容,是书面合同的对称,一般适用于标的数量不大、内容不复杂且能及时清结的合同关系。... 更多>

    #口头合同
    相关咨询
    • 口头败诉的工程纠纷如何处理
      四川在线咨询 2022-11-16
      工程纠纷案件败诉,通常有驳回全部或者部分诉讼请求,驳回起诉,不予受理这几种情形,这种情况下,当事人可以在法律规定的上诉期内上诉,通常情况下裁定是10天,判决是15天,如果裁定或判决生效,可以申请再审,一般时间为6个月 按照法律规定,第二审人民法院查明第一审人民法院作出的不予受理裁定错误的,应撤销原裁定,指令一审法院立案受理;查明第一审人民法院作出驳回起诉错误的,应在撤销原裁定的同时,指令第一审人民
    • 工程索赔纠纷到底如何应对
      宁夏在线咨询 2022-11-08
      1、工程索赔纠纷可以通过协商、和解、仲裁、诉讼解决,当事人可以率先私下协商处理,协商不成的可以按照工程合同的约定交由指定机构进行仲裁,仲裁仍未解决的可以向人民法院提起诉讼。 2、法律依据;《仲裁法》 第二条平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁。 3、法律依据;《民事诉讼法》 第一百二十二条当事人起诉到人民法院的民事纠纷,适宜调解的,先行调解,但当事人拒绝调解
    • 如何处理施工单位的工程索赔纠纷
      湖南在线咨询 2023-02-21
      处理施工单位的工程索赔纠纷: 1、要及时发现索赔机会; 2、签商好合同协议; 3、对口头变更指令要得到确认; 4、及时发出索赔通知书; 5、索赔事件论证要充足; 6、索赔计算方法和款额要适当。
    • 工程咨询合同纠纷工程索赔是什么意思
      广西在线咨询 2022-07-03
      工程咨询合同纠纷当中的工程索赔是指在建设工程施工合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为。工程索赔是双向的,发包人(建设单位)和承包人(施工单位)都可能向对方提出索赔要求。一般来讲,发包人索赔额较小,而且处理方便,可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。 通常情况下,工程索赔是指承包人在合同实
    • 做路桥工程摔伤如何索赔
      福建在线咨询 2022-12-01
      做路桥工程摔伤的,如果建立劳动关系的,可以申请工伤认定,由工伤保险赔偿,如果是雇佣关系的,由雇主承担赔偿责任。 根据《工伤保险条例》第十七条,职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。 用人单位未按前款规