建筑工程协议怎么签订-法师兄

建筑工程协议怎么签订

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-05 17:40:47 389 人看过

发包人（全称）：_______承包人（全称）：_______依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：________________________

工程地点：________________________

工程内容：________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：________________________

资金来源：________________________

二、工程承包范围

承包范围：________________________

三、合同工期

开工日期：________________________

竣工日期：________________________

合同工期总日历天数_____天。

四、质量标准

工程质量标准：_________________

五、合同价款

金额（大写）：______元（人民币）

＄：___________元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1．本合同协议书

2．中标通知书

3．投标书及其附件

4．本合同专用条款

5．本合同通用条款

6．标准、规范及有关技术文件

7．图纸

8．工程量清单

9．工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：_______年_______月______日

合同订立地点：_________________________

本合同双方约定______________________后生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多承诺相关文章

定金
工程签订定金协议时怎么写?

工程合同定金协议应写明甲乙双方的详细信息；项目工程款定金的金额、汇款方式和汇款时间；争议的解决办法；违约情况与违约责任；工程尾款的支付事宜等。一、还款协议书范本以下是还款协议书的详细书写格式和相关要求：应在居中位置书写上标题，应注意字体的规范。开头部分由甲方（债权人）和乙方（债务人）的相关信息组成，任何一方都应有详细信息，均由各方姓名，详细地址，邮编以及电话构成，应注意每一项均应各占一行，清晰易懂。完成详细信息以后则可以注明此书目的和意义，并注明协商内容，然后就可以开始分条列点说明本还款协议书的相关内容和注意事项。第一条应首先写明还款内容，内容应包含还款金额，计价单位以及所有款项的还款限期，方式，利率，每项内容应注意间距。第二条则是甲乙双方应当履行的义务，顺序是先写借出方其次在写借方；借出方内容应分小点书写，并表明已经向借方开出还款协议书，说明在借方还款后向其开出收据。借方义务内容处应当标

2023-06-20

335人看过
相邻权
违章建筑签订的相邻权协议有效吗

一、违章建筑签订的相邻权协议有效吗这样的合同私下里能约束对方，属于君子协议。但是一旦出现纠纷，走诉讼程序法律不会支持。与国家法律相违背的协议属于无效合同。二、宅基地的归属1、根据《土地管理法》第十一条规定“农民集体所有的土地依法属于村农民集体所有的，由村集体经济组织或者村民委员会经营、管理；已经分别属于村内两个以上农村集体经济组织的农民集体所有的，由村内各该农村集体经济组织或者村民小组经营、管理；已经属于乡农民集体所有的，由乡农村集体经济组织经营、管理。”2、第六十二条规定“农村村民一户只能拥有一处宅基地，其宅基地的面积不得超过省、自治区、直辖市规定的标准。人均土地少、不能保障一户拥有一处宅基地的地区，县级人民政府在充分尊重农村村民意愿的基础上，可以采取措施，按照省、自治区、直辖市规定的标准保障农村村民实现户有所居。”三、集体建设用地使用权的流转条件1、土地权属无争议、无权利负担，符合土地

2023-05-03

75人看过
继承人
工伤私了协议签订的几点建议

工伤私了协议应该注意以下问题：1、双方私下时，建议准确估算工伤职工的残疾等级和后续治疗费用，无论是工伤职工还是用人单位。否则，即使签订私人协议，最终协议也可能因残疾等级评估或后续治疗费用认识错误而被人民法院以重大误解、明显不公平或乘人之危为由撤销；2、必须在工伤工人本人意识清楚，完全自愿签订协议，如果工伤工人严重受伤，成为无民事行为或限制行为能力，或工人死亡，未经所有第一继承人同意签订协议。这些都可能导致该协议没有法律效力。工伤私了协议书有效吗？法律允许用人单位和劳动者协商解决工伤赔偿事宜。但对于职工受伤后，在医疗期间的私了协议是否有法律效力的问题，我国法律目前没有明确的规定。但当事人对协议有异议提起诉讼的、法院应根据实际情况，结合公平原则与当事人意思自治原则作出判断。《中华人民共和国劳动法》第七十七条用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。调

2023-07-05

360人看过
合同形式
签订建筑工程合同可以转让吗

一、基本概述1、建筑工程施工合同的定义建筑工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。2、建筑工程施工合同的作用建筑工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。二、基本内容目前我国的《建筑工程施工合同》借鉴了国际上广泛使用的FIDIC土木工程施工合同条款，由国家建设部、国家工商行政管理局联合发布，主要由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件：《承包人承揽工程项目一览表》、《发包人供应材料设备一览表》、《工程质量保修书》。建筑工程施工合同的主要内容包括以下几项：1、工

2023-03-19

248人看过

建筑工程审计
建筑工程审计委托书如何签订？

一、建筑工程审计委托书范文建筑工程审计委托书法定代表人：(姓名)今全面委托(项目建造师姓名)同志，资质等级：担任工程的项目负责人，全面负责工程施工管理及投标文件中的技术经济工作，并参加招投标开标会议。受托方必须常驻工程施工现场，按照《江苏省建筑施工企业项目经理资质管理办法》的规定，认真履行项目经理岗位职责。本委托不得转委托。委托方：(公章)受托方：(项目建造师签字)(法定代表人签字)日期：年月日二、什么是委托书?委托他人代表自己行使自己的合法权益，委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。而委托人不得以任何理由反悔委托事项。被委托人如果做出违背国家法律的任何权益，委托人有权终止委托协议，在委托人的委托书上的合法权益内，被委托人行使的全部职责和责任都将由委托人承担，被委托人不承担任何法律责任。三、审计委托书的作用社会审计不容忽视审计委托书的作用杨东审计委托书(又称协议书或约定书)是委托方与审

2023-04-23

480人看过
法律综合知识
建筑合同没有签订工期怎么办

一、建筑合同没有签订工期怎么办在建筑合同没有明确规定工期的情况下，处理这一问题的首要原则是依据双方当事人的协商结果。1．如果双方能够通过友好协商达成一致，可以明确工期，并签署补充协议。2．若协商无果，则可以考虑依据《民法典》中关于合同履行的相关规定，即当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。这意味着，在双方没有明确约定工期的情况下，双方应当根据实际情况，结合工程的特点和需要，合理确定工期，并据此履行各自的合同义务。二、建设工程不签合同怎么办在建设工程领域，如果双方没有签订书面合同，这确实会给双方的权利和义务带来一定的不确定性。然而，这并不意味着双方的权利无法得到保障。1．双方可以尝试通过协商来达成口头协议，并尽量将口头协议的内容落实到书面上，以便在后续履行过程中有据可查。2．如果双方无法达成口头协议，但一方已经实际履行了合同义务，如完成了部分工

2024-07-11

209人看过
安全责任
房屋建筑施工安全责任协议书是否需要签订？

房屋建筑施工安全责任协议书是需要签订的，这样的话是可以保障安全生产。食品安全承诺书为认真履行《食品安全法》赋予食品经营者第一责任人的责任，切实保证食品安全，本店向社会和广大消费者郑重承诺：依法取得食品经营许可证、照，严格按照证照许可的经营范围亮证、照经营。严格落实进货检查验收制度、索证索票制度、进销货台账制度、重点食品协议准入制度，所经营的食品来源一律做到有合法资质证明、有产品质量检验合格报告。特别是经营的乳制品批批有三聚氰胺项目的检验报告，做到有检上市、无检下架。对批发销售的食品有完整的台账记录，做到流向清楚、溯源可查。经营中发现问题乳制品，做到不藏匿、不销售，及时清查上缴，并主动向当地工商部门报告。坚持依法、诚信经营，不销售过期、变质等不合格的食品，对保质期处于临界期的食品，按规定下架退市处理。接到食品安全预警，对问题食品迅速组织下架退市，按监管部门要求主动配合处理。每年对食品从业人员

2023-03-31

354人看过
法律综合知识
建筑工程施工协议合同书模板

一、建筑工程施工协议合同书模板2008年3月份，某市开发区管委会招商引资，由某公司为其建设厂房由某某机械公司使用，然后由某市开发区管委会支付某公司建设成本及投资回报。鉴于土地不能办理出让手续，没有准建手续，因此如果联合建房风险很大。我方结合实际情况和法律规定，确定了垫资建房收取回报的方案。以下是合同具体内容：合同书甲方：某市开发区管委会法人：，职务：。乙方：某公司法人：，职务：。为了加快某市经济发展，甲方建设厂房一栋。因资金短缺，特吸引乙方进行投资建设，并定期支付乙方投资回报和实际建设成本。根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：一、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。二、该土地位于，四至为：东至，南至，西至，北至，使用年限为

2021-10-21

197人看过

人民币
如何签订工程款争议协议

如何签订《工程款争议协议书》甲、乙双方原合同，经友好协商，甲方达成如下协议：。甲方同意在双方收到本协议之日向乙方一次性支付人民币项目款（甲方负责建筑物的保修、维护和后期安排，本协议第4条另有规定的除外），由法院冻结的款项支付，同时，乙方同意向法院申请解除合同，冻结金额超过1万元。乙方同意自本协议签订之日起2日内解除本合同。在乙方完成上述事项的同一天，甲方同意向乙方支付一万元押金，并在甲方签字后，在银行提交开封证明后向甲方支付银行利息。4。乙方同意按照建筑法规的规定在工程主体结构工程和基础工程的设计合理使用期内承担保修责任，并出具必要的质量保证书。乙方同意自本协议签订之日起30日内提供建设局质监站提供的建设单位要求的完整、合格的资料和程序，并同意承担全部责任，否则，每延误一天，乙方将向甲方扣减工程款一万元，该项义务完成后，经县建设局监理站书面意见同意后，乙方应向法院提出并征求甲乙双方意见，法

2023-05-07

385人看过
工程造价
建筑工程补充协议付款方式

一、建筑工程补充协议付款方式1、直接支付至承包人的指定账户；2、支付给承包人的有关人员；3、支付给特定的第三方；4、支付给约定的第三方；5、支付给法定的第三方；6、支付给基于其他因素确定的第三方；7、以房屋抵偿。二、工程款支付流程1、工程价款是指建筑企业因承包工程项目，按合同规定和工程结算办法的规定，将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款；2、工程进度款是指造价审计核定后，经甲方确认已施工完毕的工程量，按照合同约定的比例及计价标刚才提到工程价款包含的是合同价和追加的部分，而追加部分主要就是由工程变更引起需要另行支付施工单位的款项了；3、工程变更是在工程施工过程中可能会发生的款项，可能会作为工程进度款、工程结算款进行支付；4、在工程竣工验收等程序履行完毕后，建设项目在竣工结算阶段，由施工单位提起竣工结算书后，经建设单位委托至造价审计审定，建设单位确认无误后支付乙方竣工结算款项。三

2023-06-07

387人看过
法律综合知识
建筑工程挂靠协议有没有效

合同当事人自愿签订的，合同内容合法，不具备下列情形的，则挂靠协议就是有效的：1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；2、没有资质的实际施工人借用有资质或者超越资质等级的；3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。挂靠工程款纠纷处理方式，如下所述：现实生活中，经常会碰到由于发包方的原因而使挂靠者未能及时收取相应获得的工程款的情况。对此，挂靠者能否要求被挂靠者给付工程款，应该分情况而论。（一）被挂靠者收到发包人的工程款若能认定两者的关系为挂靠关系且被挂靠者收到发包人的工程款，则挂靠者可以要求被挂靠人给付工程款，但是所要求的数额必须在被挂靠者已收工程款的范围内。（二）被挂靠者未收到发包人的工程款若能认定两者的关系为挂靠关系且被挂靠者没有收到发包人的工程款，则挂靠者不能要求被挂靠者给付工程款。《中华人民共和国建筑法》第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资

2024-05-05

68人看过
合同履行地
签订建筑工程合同后违约,该怎样处理

建筑工程合同违约责任：1、承包人的责任(1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。(2)工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。(3)防止损失扩大责任。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应及时通知对方采取适当的措施防止损失扩大。承包人没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。2、发包人的责任(1)未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包人因此发生的实际损失。(2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。(3)工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。(4)超过合同规定

2023-03-09

80人看过

合伙协议
建筑工程承包合伙协议书范本，建筑工程承包流程有哪些

一、建筑工程承包合伙协议书范本建筑工程承包合伙协议书范本如下：合伙人：________（以下简称甲方）合伙人：________（以下简称乙方）甲、乙双方经平等协商，就合伙承包____________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。一合伙宗旨二合伙经营项目和范围三合伙期限四出资额、方式及比例五盈余分配与债务承担六退伙七权利与义务八禁止行为九合伙期满十纠纷解决十一生效及补充合伙人：___________年___月____日二、建筑工程承包流程有哪些建筑工程承包流程有：1.项目启动：在工程总承包合同条件下，任命项目经理，组建项目部。2.项目初始阶段：进行项目策划，编制项目计划，召开开工会议。3.设计阶段：编制施工图设计或详细工程设计文件。4.采购阶段：采买、催交、检验、运输、与施工办理交接手续。5.施工阶段：移交工程资料，办理管理权移交，进行竣工决算。6.试运行阶段：对试运行进行指导和服务。

2023-06-06

159人看过
证人证言
未签订合同的建筑工程如何维权？

建筑工程中没有签订合同的讨薪方式如下：1、与用人单位进行协商：有工会的，可首先向工会反映情况；2、采用行政解决方法：可向劳动监察部门举报；3、收集相关证据，如工资条，打卡记录、工作服、工作往来信息、证人证言等可以证明你存在劳动关系的证据。农民工没合同怎样讨薪？农民工没合同的讨薪办法：1、与用人单位进行协商：有工会的单位，可首先向工会反映情况，通过工会与用工方进行交涉；若单位还没有成立工会组织，也可直接向用工方提出协商要求；被拖欠工资的工人还可联合起来，向用工方提出集体协商要求，给他们施加压力；2、去劳动局投诉；3、收集证据，准备法院起诉《劳动保障监察条例》第十七条劳动保障行政部门对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的调查，应当自立案之日起60个工作日内完成；对情况复杂的，经劳动保障行政部门负责人批准，可以延长30个工作日。

2023-07-15

326人看过