养猪场工程施工合同-法师兄

养猪场工程施工合同

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-09 10:13:49 430 人看过

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

??工程名称：养猪场建筑

??工程地点：

??工程内容：猪舍、办公室、宿舍及仓库建筑

二、工程承包范围

??承包范围：猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准

三、合同工期：

开工日期：______年______月______号

坯房竣工日期：______年______月______号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）

竣工日期：______年______月______号

合同工期总日历天数：______天

四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延

（1）设计变更和工程量增加；

（2）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；

（3）不可抗力自然条件；

五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。??

六、工程质量标准：慈利县质量检测局为准（不包括材料质量）

七、合同价款：

金额：建筑面积每平方米￥______元×建筑面积的总平方米

工程预支款：￥______万元

竣工日付款：佘下总金额的______%

工程款结算：检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款

八、组成合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、标准、规范及有关技术文件

3、图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。

十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。

十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

十三、合同生效

合同订立时间：________年__________月__________日

合同订立地点：_______________________________________________

本合同双方约定___________________________________后生效。

发包人：（签名）_____________________________??电话：__________________

住所：_______________________________________

承包人：（签名）____________________________??电话：___________________

住所：_________________________________________________

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工合同相关文章

工程施工
没有合同能进场施工吗

这种情况需要根据具体的情况而定。双方都履行约定就没有什么后果。如果一方不履行口头约定，到时无法界定责任。一、什么是施工合同施工合同亦称工程合同或包工合同。指发包方(建设单位)和承包方(施工单位)为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同，必须遵守国家法律，符合国家政策，并具备经批准的承包工程的初步设计和总概算，承包工程所需的投资和统配物资已经列入国家计划，当事人双方均有履行合同的能力等基本条件，以保证施工合同切实可行。二、施工合同的文件组成对于施工合同文件来说主要有九个资料需要进行准备，具体来说有施工合同协议书，这个协议书主要是经过双方对工程有关问题的洽商，还包括变更的书面协议，同时还有相关的变更文件，这些都可以看成施工合同的组织部分，除此以外，还有中标通知书、投标书和附件、施工合同专用条款、施工合同通用条款、施工标准、施工规范以及与之相关的技术文

2023-06-20

447人看过
工程施工
施工合同必须写工程施工期限吗

民法典规定，施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间等，所以施工合同要写施工的期限，但并不是强制性要求。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。一、工程施工合同挂靠的形式(1)没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的；(2)有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用的；(3)施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订

2023-03-21

275人看过
债权人
签了施工合同不能进场施工算违约吗?

签了施工合同不能进场施工是否算违约要根据是否符合违约的条件而定，有关违约的责任是由双方在签订合同时协商而定的，对于违约责任条件是违约方承担民事责任所应具备的条件。包括：(1)须有客观存在的违约事实，即债务人有不履行或不适当履行的行为;(2)违约方主观上存有过错，但法律另有规定或双方另有约定者除外;(3)违约行为给当事人一方造成了损失;(4)违约行为与所造成的损失之间有因果关系。以上四项条件中，前两项是承担违约责任的一般条件，后两项是承担民事赔偿责任的必备条件。一、签了合同后一方违约如何解决签了合同后违约，违约方要承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。1、继续履行也称强制实际履行，是指违约方根据对方当事人的请求继续履行合同规定的义务的违约责任形式。继续履行的适用，因债务性质的不同而不同：金钱债务：无条件适用继续履行。金钱债务只存在迟延履行，不存在履行不能。因此，应无条件适用继续履

2023-04-10

438人看过
环境污染
养鸡场与猪场在一块可以吗

最好有一定距离，根据环保卫生防疫角度看，猪场与鸡场应该有一定的距离，这样利于疫病防治。猪鸡虽然是两种不同类别的动物，但有些病菌可能互相感染，如大肠杆菌、支原体等。在环境污染上，两个饲养场互相渗透，互相影响，势必引发人畜的安全隐患。要消除一些潜在的隐患，猪场与鸡场要远离为好。根据2015年6月1日起执行的新的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定，年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；在农村从事养殖业，肯定得有《动物防疫条件合格证》，只有办理了这个证件，才能从事养殖业。另外，农民养猪，往往在畜牧职称方面有所欠缺，而今后养殖场还需要具有执业兽医资格证的畜牧技术人员才可以。

2023-04-15

344人看过

罚款
养猪场污染如何处罚

一、养猪场污染如何处罚《畜禽养殖污染防治管理办法》第十一条畜禽养殖场排放污染物，应按照国家规定缴纳排污费;向水体排放污染物，超过国家或地方规定排放标准的，应按规定缴纳超标准排污费。第十八条违反本办法规定,有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，并处以1000元以上1万元以下罚款：(一)未采取有效措施，致使储存的畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、散发恶臭气味等对周围环境造成污染和危害的;(二)向水体倾倒畜禽废渣的。二、养猪场规定根据《畜禽养殖污染防治管理办法》第十三条：畜禽养殖场必须设置畜禽废渣的储存设施和场所，采取对储存场所地面进行水泥硬化等措施，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害。畜禽养殖场排放污染物，不得超过国家或地方规定的排放标准。在依法实施污染物排放总量控制的区域内，畜禽养殖场必须按规定取得《排污

2023-04-20

109人看过
要约
签定施工合同多少日进场

一、签定施工合同多少日进场这个在招标法里面没有规定，但是一般项目两年内不开工就会出现问题，比如是新建项目，两年内不施工国土那边要查业主还要罚款。双方来说，如果是固定总价合同或则单价合同，开工时间拖延越久对施工方很不利，因此在合同中这个问题是必须约定。如果没有做出约定，承包方可以从投标文件着手，因为投标文件属于投标人对招标人发起要约的响应，是合同的组成部分，在投标文件施工组织设计中提到了开工日期（进度横道图），那么可以认为是合同约定的开工日期，如果因招标方原因造成不能按该日期开工则，可以视为招标人违约。二、施工合同要书面签订吗施工合同是需要书面形式签订的。施工合同是不可以口头签订的，必须采用书面形式。建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。根据我国《中华人民共和国民法典》第七百八十九条规定，建设工程合同应当采用书面形式。国家重大建设工

2023-06-15

289人看过
土地租赁
猪场土地租赁合同范本

出租方（以下简称甲方）：_________________承租方（以下简称乙方）：_________________经甲乙双方共同充分协商，现就乙方租赁甲方猪场的有关事项达成如下协议。一、租赁概况甲方将位于______村的猪场租赁给乙方，租赁范围为甲方猪场现有的固定资产（含土地使用权）、无形资产和现存的一切设施设备及其他一切定着物，上列资产由甲方列具清单（详见附表1）后双方签字认可，附件与本合同具有同等的法律效力。二、租赁期限租赁期限为___年。即___年___月___日起至___年___月___日止。租赁期内如国家政策发生重大变革或不可抗因素，导致猪场未能正常经营，则猪场租金双方另行协商。合同期满后如乙方续租，同等条件下乙方享有优先承租权。三、租金及支付方式经甲乙双方协商后，乙方租赁甲方猪场年租金为人民币：_____元整，合同期内租金总额为人民币：___元整(￥：___元)；另乙方接收甲

2023-04-30

256人看过
公房
拆迁养猪场怎么赔是合法的？

1、房产、建筑物的补偿企业的经营性用房主要有工业厂房和仓库,也有部分住宅和办公房，具体的补偿面积以相关房产证明登记的建筑面积为计算标准，因为历史原因无法办理房产证明和土地证明的，可经实际丈量确定。企业房屋及建筑物价值评估应当考虑被征收房屋及建筑物的区位、用途、建筑结构、新旧程度、建筑面积以及占地面积、土地使用权等。而且企业拆迁也涉及到房产的所有权问题，企业拆迁的补偿对象只能是房屋的产权人，如果企业是承租人的话，那么只能是对承租人在租赁期间对自建的地上物有权获得补偿。2、土地的补偿在企业拆迁时土地的补偿问题就会涉及到土地的性质，国有土地与集体土地的问题，《国有土地上房屋征收与补偿条例》对国有土地上企业的拆迁土地补偿这一块没有明确的规定，全国各地方拆迁时土地的补偿，往往与房屋、建筑物补偿计算在一起，不明晰、不透明的情况大量存在，使得权利人的权益无法获得相应的合理补偿;集体土地上企业的拆迁一般按

2023-04-19

419人看过

工伤保险
施工清场没有合同怎么办

（一）没签合同不能否定用人单位和劳动者之间的劳动关系，所以，在工地上受伤，只要是属于工伤，不论是否签有劳动合同，都应当按工伤保险条例来进行保险赔偿。如果没有签订劳动合同，用人单位可能会否认劳动关系（二）如果没有合同的话，当事人可以向人民法院提起诉讼，要求对方赔偿。因为在请求赔偿时，如果有其他证据可以证明相关事实的话，是可以向法院起诉的，但是，不一定会得到相应的赔偿。一、民法典中施工没有合同如何处理（一）首先，由于双方并没有书面签订建设工程合同，那这个合同是否是成立的以及是否是生效的，这将直接影响到判断双方当事人的一方是承担缔约的过失责任还是承担缔约的违约责任。（二）根据大家的社会经验以及我国的法律规定，在工作中我们对合同订立及履行必须要根据我国法律规定为基准。（三）根据我国的《民法典》第一百三十五条规定指出，双方当事人在订立合同时必须要具备有书面形式或者口头形式或者其他的形式。二、法院应可

2023-06-28

434人看过
合同内容
施工现场劳动合同一式几份

合同一般是至少一式两份。法律没有具体规定，主要由双方当事人决定，最少是两份，一方至少需要持有一份。比如劳动合同通常是用人单位和劳动者协商一致签订，一式两份，劳动者和用人单位各执一份。比如购房合同可能有一式四份，购房者、开发商、银行、房管局等各持一份。一、劳动合同装订的相关规定中华人民共和国劳动合同法第四章劳动合同的解除和终止第三十六条用人单位与劳动者协商一致，可以解除劳动合同。第三十七条劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。第三十八条用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：（一）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；（二）未及时足额支付劳动报酬的；（三）未依法为劳动者缴纳社会保险费的；（四）用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；（五）因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同

2023-03-23

52人看过
书面合同
工程是技术合同还是施工合同

工程合同不是技术合同。建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。一、工程合同的法律特征是怎么样的？1、签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。2、承包人主体资格受到

2023-03-15

433人看过
保密条款
育肥猪场饲养技术合同的内容有哪些?

1.名词和术语的解释。技术合同中往往会涉及很多专有名词和技术术语需要说明，另外还会涉及到一些通用名词需要界定，若不界定，就容易引起歧义。这些都是律师们总结以往的经验、教训而积累起来的十分有价值的内容。2.项目名称、内容、范围和要求。此条似乎比较简单，其实不然，尤其是技术功能及相关具体要求的描述必须精确、详细、具体，没有歧义。3.履行的计划、进度、期限、地点、地域和方式。对于技术风险较小的项目应当明确项目完成的总进度和每一阶段完成的进度，并直接与违约责任相联系。对于技术风险较大的项目也应当有相应的时间要求，这样在约定的时间里若不能完成相应的技术开发工作，双方可以重新评估合同是否继续履行或者合同如何变更履行。4.双方的权利义务。除约定双方的主权利义务外，还应当约定双方如何相互配合，如何对对方的工作等。通常应当指定项目代表，行使权利、履行义务。5.技术情报和资料的保密。保密条款是技术合同中非常重

2023-06-20

459人看过

期房
撰写猪场租赁合同的指南

需要具备以下列内容：1、甲方出租的猪场坐落地址；2、租赁期限；3、租金和租金缴纳期限；4、租赁期间猪场修缮及原有设备的处理；5、各项费用的缴纳；6、甲方的义务；7、甲方与乙方的变更；8、免责条件；9、争议的解决方式。租房合同怎么写才正确甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一、甲方将＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿租予乙方使用。月租金＿＿＿＿＿＿＿元。自＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日起至＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日止，租期＿＿＿＿＿＿＿个月，押金＿＿＿＿＿＿＿元。付租方法：乙方一次性付给甲方＿＿＿＿＿＿＿个月的租金＿＿＿＿＿＿＿元。余款须于＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日前支付。二、在租用期内甲方不得干扰乙方正常使用房屋，不得

2023-07-15

266人看过
仲裁机构
施工工程没签合同如何办

一、施工工程没签合同如何办施工工程没签合同的处理办法是可以协商解决或者向法院起诉。建筑工程虽然没有签订合同，如果已实际履行口头约定的工程内容，实际有施工行为，并完成了相应的、合格的工程量，有权要求建设方或者相应的转包方给予结算。《民法典》第四百六十九条当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。二、工程施工合同备案需要多久一般是7天之内进行办理的。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。《房屋建筑和市政基础设施工程

2023-05-03

141人看过