不可抗力发生时索赔的处理原则是什么意思
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-14 20:32:30 461 人看过

一、不可抗力发生时索赔的处理原则是什么意思

不可抗力发生时索赔的处理原则意思是处理不可抗力发生时如何进行索赔的原则。

《中华人民共和国民法典》第一百八十条

因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。

不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

《中华人民共和国民法典》第五百九十条

当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。

二、不可抗力的免责范围是什么

不可抗力的免责范围应从以下几个方面来确定:

1.不可抗力免除的责任仅限于违约责任;如果卖方在买卖合同中收取定金后遇到不可抗力,导致合同无法履行,卖方可以免除双倍返还定金的违约责任,但不能扩大卖方返还原定金的义务也可以一起免除;

2.不可抗力的法律后果是全部免除违约责任。

应根据不可抗力的影响程度分别处理:不可抗力使合同债务人不可能履行的,应当解除双方的合同,免除债务人的违约责任;不可抗力只造成合同债务人履行部分失败的,应当变更合同内容,免除违约方的部分违约责任;不可抗力只造成债务人履行债务的暂时困难的,可以要求债务人延迟履行,但免除延迟履行的违约责任;

3.遭受不可抗力的一方当事人怠于履行通知义务给对方造成损失的,仍应承担违约责任。

三、不可抗力因素包括什么内容

不可抗力因素包括:

1.重大的自然灾害。如重大的地震、海啸、台风、海浪、洪水、蝗灾、风暴等;

2.重大的社会非正常事件。这类事件往往指社会异常的、突发的事件,既非自然灾害,也不属于政府行为;

3.有些情况下,政府行为对民事当事人民事活动的影响,类似于不可抗力,应当比照不可抗力处理。

《中华人民共和国民法典》:第八章 违约责任  第五百九十条 当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。\n  当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月18日 16:24
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  •  不可抗力与情势变更的认定与处理原则
    情势变更和不可抗力是两个不同的概念。情势变更指在合同履行过程中,由于客观情况发生了根本变化,使得合同关系无法继续履行,从而免除部分或全部责任的法律原则。不可抗力则是指在合同履行过程中,由于无法预见、无法控制、无法克服的客观情况,导致合同无法履行或者造成巨大损失的情况。情势变更和不可抗力的区别主要体现在法律责任、后果和表现形式上。情势变更和不可抗力有以下区别:1.法律责任不同。不可抗力可以部分或全部免责,而情势变更一般不能;2.后果不同。情势变更相对可以克服,而不可抗力不能克服;3.表现形式不同。情势变更主要表现为意外事件,如物价飞涨、货币严重贬值等,而不可抗力主要表现为自然灾害。 情 势 变 更 与 不 可 抗 力 的 不 同 之 处情势变更与不可抗力的不同之处在于,情势变更是指在合同成立后,由于客观情况发生了根本变化,使得合同基础丧失或者动摇,从而使合同关系失去原意。而不可抗力则是指在
    2023-09-11
    124人看过
  • 发生不可抗力怎样赔偿
    一、发生不可抗力怎样赔偿因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的,不承担民事赔偿的责任,法律另有规定的除外。(一)不可抗力条款是一种免责条款,是指合同中订明如当事人一方因不可抗力不能履行合同的全部或部分义务的,免除其全部或部分的责任;(二)不可抗力具有不可预见性、不可避免性、不可克服性。二、不可抗力条款的约定哪些内容不可抗力条款需要约定以下内容:(一)关于约定不可抗力范围;(二)关于约定不可抗力从属义务不可抗力的从属义务。即在出现不可抗力后,有关当事人是否有通知对方的义务、出具不可抗力证明文件的义务和相互合作的义务等。(三)关于约定不可抗力发生后的处理。当事人可以在合同中约定不可抗力具有多大影响时,可以全部免除责任;不可抗力具有多大影响时,可以部分免除责。当事人在多长期限内通过什么方式宣告解除合同。三、不可抗力条款的法律后果有哪些不可抗力条款的法律后果包括解除合同和延迟履行两个后果,具体解
    2023-05-06
    373人看过
  • 不可抗力如何索赔
    1、费用索赔:通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得袭接纳的,在法律上来讲也是不予支持的。2、工期索赔:通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外,我说的是通常情况,具体的情况可能要看相关的承包合同,看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。一、建筑工程工期索赔报告有哪些规定建筑工程工期索赔报告的规定:1、索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。二、索赔的三个条件是索赔成立必须同时具备以下四个条件:1、与合同相比较
    2023-06-22
    186人看过
  • 不可抗力原因造成停工能索赔吗?
    不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期,但是费用不能索赔。根据相关规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任;因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。一、不可抗力因素合同怎么写不可抗力因素合同上应当写明出具的证明文件的时间以及方式;发生不可抗力之后责任的承担;不可抗力的具体情形;不可抗力事件发生后通知对方的期限等。根据相关法律规定,因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。二、合同不能履行可解除吗合同不能履行可以解除合同。如果是因为一方过错原因造成合同不能履行的,由过错方承担合同不能履行的违约责任或赔偿责任;如果是因为不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。当事人迟延履行
    2023-03-09
    92人看过
  • 建筑工程中的不可抗力指的是什么意思
    一、建筑工程中的不可抗力指的是什么意思建筑工程中的不可抗力是指承包单位与发包单位在签订施工合同时不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。如果发生不可抗力,承包方要迅速采取保护措施,尽力减少损失,并及时通知发包方。二、建筑工程中发生不可抗力的起诉时效建筑工程发生不可抗力的诉讼时效为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三、建筑工程中发生不可抗力如何起诉1.原告起诉。2.法院受理后将起诉书副本送达被告。3.被告在十五日内提交答辩状,法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状,不影响审理。4.决定开庭审理的案件,法院在三日前通知当事人并公告。5.法庭调查阶段包括:当事人陈述;告知证人的权利义务,证人作证,宣读未到庭的证人证言;出示书证、物证和视听
    2023-10-06
    193人看过
  • 新型冠状病毒疫情适用不可抗力免责的处理原则是什么
    适用不可抗力免责的处理原则为:1、合同不能履行需要与新型冠状病毒疫情有因果关系。2、当事人一方要求免责的范围应与疫情导致的影响相当。3、发生疫情导致的合同不能履行时,当事人应及时告知对方当事人。一、新型冠状病毒肺炎注册会被劳动仲裁吗因受新型冠状病毒肺炎疫情影响,劳动仲裁时效的确认是因受疫情影响造成当事人不能在法定仲裁时效期间申请劳动人事争议仲裁的,仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起,仲裁时效期间继续计算。因受疫情影响导致劳动人事争议仲裁机构难以按法定时限审理案件的,可相应顺延审理期限。二、民法典迟延履行合同是否可免责如果是因为不可抗力因素而导致迟延履行合同,可以免责。根据法律规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事
    2023-02-12
    201人看过
  • 意思先定原则是什么
    行政处罚行为
    本来,行政处罚行为是意-思先定的典型。但是,随着行政程序的法制化,特别是作为行政程序法和自然正义核心的行政听证程序[6]的建立,使得相对人有机会参与作行政处罚的意-思表示,可以与行政主体的调查人员平等地讨论证据的真实性、事实的客观性和适用法律的准确性,因而行政处罚行为已不仅仅是行政主体的意志。不过,听证程序的建立和实施,并没有改变行政处罚的先定力。这是因为,不论职能如何分离和相对人的意志怎样,主持听证的法律主体仍然是行政主体,证据是否真实、事实是否客观的最终认定权以及在此基础上的法律最终适用权仍然属于行政主体。除了职能完全分离的情形外,这个行政主体就是听证程序中的一方当事人,或即将与相对人形成权利义务关系的一方当事人。这种最终认定权和适用权不会属于相对人,也不会属于双方当事人以外的作为第三方的司法机关。因此,相对人的参与并不能阻碍行政意志的形成、否定或拒绝行政主体的意志,并没有改变行政处罚
    2023-06-11
    162人看过
  • 什么是意思自治原则
    法律综合知识
    一、什么是意思自治原则意思自治原则是指民事主体可依自己的自由意志从事民事活动。意思自治包含自主参与、自主选择、自己责任等基本内容。民法的基本原则,是指民事立法、民事司法和民事活动的指导思想和价值准则。民事意思自治原则是民法中的基本原则,有了意思自治原则,当事人就可以在不违反相关法规的情形下,按照自己的想法来选择法律原则。赋予民事主体在法律规定的范围内享有广泛的自由。当事人有权依法从事某种民事活动和不从事某种民事活动。当事人有权选择其行为的内容和相对人。民事主体有权选择其行为的方式、有权选择补救方式。允许当事人通过法律行为调整他们之间的关系。允许民事主体从事民事法律关系时,通过自己的意志产生、变更和消灭民事法律关系。确立了先下机关干预与民事主体的行为自由的合理界限。根据意思自治原则,法无明文禁止即为自由。也就是说只要不违反法律、法规的强制性规定和公序良俗,国家就不得对其进行干预。行政机关也不
    2023-07-11
    55人看过
  • 发生不可抗力通知时间是多久
    一、发生不可抗力通知时间是多久1、当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。依据《民法典》第五百九十条规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应即时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。2、《民法典》第五百一十条的规定,双方当事人可以另行协议补充,如果协议补充不成的,应当根据合同的有关条款和交易习惯来确定。合理期限一般在双方合同中规定,若没有规定的,则按相关条款和交易习惯来确定。二、不可抗力的特点与构成要件1、不可抗力的特点(1)不可抗力是当事人不能预见的事件。(2)不可抗力是当事人不能控制的事件。(3)不可抗力是独立于当事人意志和行为以外的事件。(4)不可抗力是阻碍合同履行的客观事件。2、不可抗力的构成条件(1)不能预见合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。如果能预见,或应该能够
    2023-05-06
    457人看过
  • 行政许可的设定原则是什么意思
    一、行政许可的设定原则是什么意思行政许可的设定原则意思是为应当遵循经济和社会发展规律,不违反国家利益和社会公共利益。同时应当依照法定的权限、范围、条件和程序,遵照公开、公平、公正原则对行政许可进行设定。《中华人民共和国行政许可法》第十一条设定行政许可,应当遵循经济和社会发展规律,有利于发挥公民、法人或者其他组织的积极性、主动性,维护公共利益和社会秩序,促进经济、社会和生态环境协调发展。二、行政许可撤销与撤回有何不同行政许可撤销与撤回有的不同如下:1.适用情形不同。行政许可的撤销适用于行政机关或其工作人员、被许可人单方或双方有过错的情形。行政许可的撤回仅适用于行政许可所依据的法律、法规或规章修改或者废止,或者准予行政许可所依据的客观情况发生重大变化这两种情形;2.溯及力不同。进行行政许可撤回的,行政许可自撤回时起失效,不具有溯及力。进行行政许可撤销的,该行政许可自始没有法律约束力。三、行政许
    2023-08-08
    225人看过
  • 不可抗力原因逾期怎么处理
    一、不可抗力原因逾期怎么处理在此我将为您提供关于信用卡逾期后如何妥善处置的三个建议:首先,务必积极配合银行的相关工作。在信用卡逾期之后,银行通常会采取电话方式对客户进行催缴。对此,我们应积极响应,留意接听来自银行方面的催收电话。请放心,按照现行法律法规要求,银行几乎不太可能施行暴力手段进行催收,因此,我们不必过于担忧。相反,如若没有正当理由便故意不接听电话,这反而可能引起银行的质疑,导致误以为我们是恶意透支。然后,信用卡使用者可以考虑选择每个月持续地偿还部分款项,以期展示出自身的还款意愿。只要分批支付的金额能够达到一定水平,便可避免被银行判定为恶意透支。同时,持卡者表现出来的还款行为也能使银行打消对逾期使用者提起诉讼的念头。然而需要注意的是,每次偿付的金额或许并不需要多高,但它却能让银行感受到我们在尽力筹措资金来归还欠款。最后,倘若暂无能力一次性全额清偿债务,我们可以尝试向银行提出协商还款
    2024-03-09
    434人看过
  • 《委托买卖协议》中的不可抗力是什么意思?
    发生事故后,证券商是否能够免责,主要看是否符合不可抗力的法律特点。公认的法理认为,不可抗力应该满足无法预测、无法防止、无法克服三个条件。所以,实践中,不可抗力造成的履行一般不能不包括以下几个方面:(1)券商有能力采取而没有采取补救措施的,仍不能免责;(2)提供良好的交易设施并尽维修、保养义务,是券商职责所在,反之因提供不良设施,或维修、保养不善或不及时造成履行不能,不能免责;(3)一时的不可抗力因素消除后,券商能够履行义务的,不得以同一理由拒绝履行,除非客户明确表示不需要履行;(4)如果履行不能只是一部分,就不能以不可抗力免除能够履行的部分;(5)出现不可抗力后,券商应积极采取补救措施以防止损失的进一步扩大,否则客户仍能就损失扩大部分主张权利。此外,券商对不可抗力的事实对客户负及时告知和举证义务。【案例链接】——证券公司须为堵单买单2007年4月,袁某通过其开户的证券公司网上交易系统输入了
    2023-04-24
    318人看过
  • 索赔与不可抗力因素
    因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由发包人承担;(2)发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。不可抗力原因造成的停工可不可以索赔不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期,但是费用不能索赔。根据相关规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任;因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国民法典》
    2023-07-05
    377人看过
  • 发生不可抗力会产生什么后果
    发生不可抗力会产生的影响,具体如下所述:不可抗力事件发生后对合同产生实质影响的情况可以分为三种:其一,造成合同完全不能履行;其二,造成合同部分不能履行;其三,造成合同不能按时履行。对此,《民法典》第590条规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外;当事人迟延履行后发生的不可抗力不能免除责任。根据这一规定,不可抗力造成合同完全不能履行的,如标的物全部灭失或毁损,导致合同履行的客观不能,当事人免予承担违约责任。如不可抗力发生后,合同履行在客观上仍为可能,但合同目的已根本不能实现,则合同当事人有权解除合同。对此,《民法典》第563条在规定法定解约权的情形时也作了规定,即将因不可抗力致使不能实现合同目的作为法定解约权的第一种情形。在不可抗力造成合同部分不能履行的情况下,当事人可以免除部分不能履行的责任,对于仍可履行的部分,双方既可以协商解除,如果
    2023-08-11
    465人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 原则上不对债权人产生对抗效力是什么意思
      贵州在线咨询 2022-07-29
      和物权不同的是,债权是一种典型的相对权,只在债权人和债务人之间发生效力,原则上债权人和债务人之间的债之关系不能对抗第三人。 债发生的原因在民法债编中主要可分为契约、无因管理、不当得利和侵权行为;债的消灭原因则有清偿、提存、抵销、免除等。 (1)合同。合同是债权产生最主要的原因。 (2)侵权行为。侵权行为可分为一般侵权行为和特殊侵权行为。在一般侵权行为中,当事人一方只有因自己的过错而给他人造成人身和
    • 什么是工程索赔?工程索赔的意思是什么?工程索赔的依据和处理原则
      澳门在线咨询 2022-02-15
      工程索赔是指工程承包合同履行中发包人或承包人因对方不履行或不完全履行约定的义务,或者由于对方的行为以及无法防止的外因使权利人受到损失时而向对方提出赔偿要求的权利。工程索赔是双向的,包括施工索赔和业主索赔两个方面,一般习惯上将承包商向业主的施工索赔简称“索赔”,将业主向承包商的索赔称为“反索赔”。索赔是一种正当的权利要求,也是一种合法的维护权益的行为,是应该争取得到的合理偿付,也是应该得到社会支持、
    • 权责发生制原则什么意思?
      海南在线咨询 2022-10-30
      比如,赊销商品,虽未收到货款,销售收入账也要反映核算;比如,赊购材料,虽未付出货款,存货账也要核算反映,未发本月工资,本月管理费用也要核算反映等
    • 法律上的不可抗力什么意思
      湖南在线咨询 2023-01-17
      不可抗力是指人力所不可抗拒的力量,它包括一些自然现象(如地震、台风、洪水、海啸等)和一些社会现象(如战争等),是独立于人的行为之外,并且不受当事人的意志所支配的现象,它在各国法律中都是免责事由。除法律另有规定外,不可抗力将导致当事人被部分或者全部免责。 《民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。 不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况
    • 不可抗力主要是是什么意思呢
      澳门在线咨询 2022-07-18
      1.不可抗力条款是指合同中订明如当事人一方因不可抗力不能履行合同的全部或部分义务的,免除其全部或部分责任的条款。另一方当事人不得对此要求损害赔偿。因此,不可抗力条款是一种免责条款。 2.不可抗力条款的适用条件是 ①意外事故是在签订合同以后发生的; ②意外事故是当事人所不能预见、不能避免和不可控制的。不可抗力的事故主要包括两种情况,一种是由于自然力量引起的,如水灾、风灾、旱灾、地震等;另一种是社会原