发包人造成工程停建、缓建承包人如何应对-法师兄

发包人造成工程停建、缓建承包人如何应对

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-07 16:05:39 469 人看过

导言：在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行自己的义务，为承包人的建设工作提供必要的条件，保证工程建设顺利进行。如因发包人的原因致使工程停建或者缓建(比如发包人未依约支付工程款)，承包人可就停建、缓建造成的损失主张索赔，例如窝工损失、机械设备闲置损失、脚手架租金损失等。

以案为例，某施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了工业厂房施工合同。甲方在乙方进入施工现场后，因资金短缺无法如期支付工程款，要求乙方临时停工1个月。乙方基于工期拖延而产生的停工、窝工和材料积压等费用损失向甲方发出索赔报告并经甲方签收。后双方因索赔问题发生纠纷，法院根据乙方提交的索赔证据和甲方签收记录，判决支持乙方的诉讼请求。

承包人如何应对类似索赔事件?

一、在合同中约定，如发包人或者工程师一定时间内无正当理由不予确认索赔报告的，视为认可。可以参照建设工程施工合同示范文本通用条款中的36.2条规定的时间和程序执行。

二、索赔事件发生后尽快收集、固定索赔证据。在主张索赔权利时，必须要有充分的证据作支持，索赔证据应当及时准确，有理有据。承包人在施工过程开始时，就应该建立严格的文档管理制度，以便于在项目实施过程中不断地积累各方面资料;在索赔事项发生时，更要做好同期记录。

三、制作书面的索赔报告以及能够反映索赔内容的书面回执。索赔报告的内容包括：

1、索赔事件的概况;

2、索赔事件发生的原因;

3、索赔事件造成的实际损失及承包人为减少损失所做的努力;

4、索赔事件与实际损失之间的因果关系;

5、能够证明上述内容的索赔证据。

四、在一定时间内(见合同约定，一般是发出索赔意向通知28天内)向发包人或者工程师提出索赔报告，要求对方签收书面回执。涉及重大索赔金额的索赔报告建议由专业律师指导起草。

五、发包人或工程师如拒收或者推搪，以EMS形式快递并留存好邮寄凭证。若所涉金额巨大，还可委托公证机构公证邮寄内容等手段进一步固定证据。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工业厂房相关文章

法人
停缓建后发包人有什么责任

一、停缓建后发包人有什么责任停缓建后发包人的责任如下：1.做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。2.向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。3.对工程质量、进度进行检查。4.组织验收。建设工程竣工后，发包人应及时组织验收。5.支付价款，接收工程。6.交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后应及时交付使用，发挥建设工程效益。二、建设工程合同的发包人和承包人的主体资格建设工程合同的发包人和承包人的主体资格：1.建设工程合同主体应具有一定的权利能力和行为能力。建设工程合同的主体一般应为法人单位。作为发包人，应为计划机关批准的建设单位;通过工程建设新筹建单位，发包人可为筹建机关或经批准成立的工程筹建机构等。2.资质证书。所承包的工程范围应与该企业的级别范围相符。3.承包人

2023-04-30

256人看过
合同无效
因发包人的原因致使工程停建如何解决

因发包人的原因致使工程中途停建的，发包人应采取措施弥补或减少损失，并就因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料与构件积压等损失和实际费用对承包人予以赔偿。一、理建筑工程中途停工的可以采取什么方法应当对于理建筑工程中途停工的，如果是由于发包方原因停工的，承包方可以要求发包方承担因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。如果其不赔偿的，可以起诉解决。如果是由于承包方停工的，则发包方可要求承包方承担违约责任，赔偿违约损失。同样如果其不赔偿的，可以起诉解决。二、建设工程合同无效怎么处理建设工程合同无效处理如下：1、对于修复之后的建设工程经竣工验收之后合格的，发包人应该请求承包人承担相应的修复费用，应该予以支持；2、对于在修复之后的建设工程经竣工验收不合格的，承包人如果请求支付工程价款，通常不予支持；3、因为建设工程不合格从而造成的一些损失，发包人如果有过错的，

2023-03-30

131人看过
工程造价
建设工程合同的承包和发包以及建设工程合同发包人的义务

一、建设工程合同的承包和发包建设工程合同可以根据承包人承包的工作内容，可以分为直接承包和发包两大类。直接承包是指发包人直接将工程承包给承包人，包括工程总承包和单项工程承包两种方式。分包是指总承包人、勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。二、建设工程合同发包人的义务建设工程合同发包人的义务有：1.做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。2.向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。3.对工程质量、进度进行检查。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进行进度、质量进行检查。4.组织验收。5.支付价款，接收工程。6.交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目，经验收合格，支付价款后应及时交付使用，发挥建设工程效益。三、建筑工程直接发包流程建筑工程直

2023-06-21

251人看过
业主
如何承包建筑工程?承包工程好的建议有哪些

一、如何承包建筑工程承包需要资质，不管是总承包还是专业承包或者劳务承包；从法定程序上来说，如果没有资质，是不能够承包工承包需要资质程的，现在这种状态只能走借用资质挂靠这条路才能直接承包工程，但是需要给挂靠单位提管理费，一般不少于5个点。工程承包是具有施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人(业主)签订承包合同，负责承建工程项目的过程程承包主要有三种类型：(1)基础设施和土木工程。如水利、水坝、运河工程；公路和铁路建设；地下建筑工程(管道，导井和地下道)：桥梁、港口和岸上建筑(码头、栈桥、硫浚防波塌)；飞机场、导弹工程；供水排水工程；动力工程；仿历史或名胜古建筑工程等。(2)以资源为基础的工程，如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等。(3)造业工程。如造纸厂、纺织厂、机器厂等，二、法律上有关资质的规定《中华人民共和国建筑法》第十二条从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和

2023-02-06

478人看过

工程承包
建设工程承包人可向发包人索赔的情况

（一）中标后招标人拒签合同必须进行招标的工程，依据《招标投标法》第46条第1款的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立的书面合同。招标人在中标人中标后不签订施工合同的，中标人可向招标人提起索赔。为此，投标人应在准备投标阶段合同未签订即进场施工后就注意收集保存其因投标、工程施工或停工期间所支出的各种费用及遭受的各种损失的证据资料，一旦出现中标通知书发出后招标人拒绝签订施工合同的情形，中标人可就实际损失及预期利润损失向招标人提起索赔。提醒招标人注意的是，在该种情形下，其不仅可能面对投标人的索赔，还有可能被有关部门警告甚至是罚款。（二）中标价低于成本价在建设工程领域，有一种较为特殊的情况，即承包人在工程完工且经竣工验收合格，或者工程整体虽未完工，但已完工部分经验收合格后，又以该工程的中标价格，也即建设工程施工合同中约定的工程价款低于成本价为由要

2023-03-20

345人看过
法律综合知识
建筑工程停工次承包人怎么索赔

一、建筑工程停工次承包人怎么索赔1．当建筑工程因发包人的原因而停工时，次承包人有权依据合同规定进行索赔。2．索赔的依据包括合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后的实际工程进度记录。3．当发包人的行为给次承包人造成较大损害时，次承包人可以在合同约定的范围内适当上浮违约金，但最高上浮额度不得超过实际损失的30％。二、处理拖欠工程款1．当发包人拖欠工程款时，施工单位应与发包人进行协商，以达成解决拖欠工程款纠纷的一致意见。2．如果协商不成，施工单位应尽快向法院起诉要求还款。胜诉后，如果发包人在履行期内未履行法院判决，施工单位可以申请法院强制执行。3．在此过程中，施工单位应充分了解《民法典》第一百八十八条关于诉讼时效的规定，确保在诉讼时效期间内提起诉讼。三、工伤工人赔偿流程1．当工程施工工人受伤时，应按照以下步骤进行处理：（1）及时为受伤工人提供医疗救治；

2024-07-12

204人看过
违约金
承包人对建设工程存在的质量缺陷应如何认定

承包人有下列情形之一的，应当认定其对建设工程质量缺陷的过错：（一）承包人知道发包人提供的设计图纸和指令有问题或者在施工过程中发现问题，但未及时提出意见和建议并继续施工的，；（2）承包人未对发包人提供或指定购买的建筑材料、建筑构件和设备进行必要的检验或检验不合格后仍使用的；（3）对发包人提出的违反法律法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的要求，承包人不予拒绝而进行施工的。在上述情况下，因工程质量缺陷造成第三人损失的，发包人和承包人应当承担连带责任。承包人应当承担的质量缺陷责任是什么承包人应当承担的质量缺陷责任：修理或返工、重建并承担相关费用；因此，如果施工造成逾期交付，应承担违约金或给发包人造成的损失。承包承包承包商拒绝修理或返工，发包商可以降低工程价格。减少工程款数额，应当相当于因整改所需费用，因整改逾期竣工承包人应当支付的违约金或者给发包人造成的损失。整改后仍不合格或质量缺陷不可修

2023-08-18

394人看过
工程造价纠纷
承包人在建设工程造价纠纷中应对审价的对策探讨

建设工程造价纠纷是建设工程施工合同纠纷案件中数量较多的一类案件。在实践中，由于缺乏严密的程序性法律规定以及现有法律规定未被有效执行，结果导致审价鉴定时间拖延，鉴定结果不被当事人信服和接受，增加了当事人的诉讼成本，由于审价原因，致案件审理时间延长，有些案件的审价时间长达两年。这种情况极大损害了承包人及建筑工人的合法权益，极大损害了法院的司法公正和效率。诉讼/仲裁程序中启动鉴定程序后，承包人为推动审价进行，维护自己的合法权益，可以考虑采取以下对策：1、合理确定审价时限一旦启动审价程序，承包人应当援引《人民法院司法鉴定工作暂行规定》提示法院督促审价机构在规定时限内完成审价。该《规定》第八条规定，鉴定人有义务及时出具鉴定结论。第二十一条规定，鉴定期限是指决定受理委托鉴定之日起，到发出鉴定文书之日止的时间。一般的司法鉴定应当在30个工作日内完成，疑难的司法鉴定应当在60个工作日内完成。在实践中，建设

2023-06-10

426人看过

劳动者
发包人致使工程停建需要承担什么责任

发包人因自身原因致使工程停建、缓建的，发包人应当承担违约责任。首先发包人应当采取必要措施，弥补或者减少损失，同时应当排除障碍，使承包人尽快恢复建设工作。如承包人在施工中发现设计有错误和不合理之处，应当通知发包人，发包人在接到通知后，应当及时同设计人等有关单位研究确定修改意见或者变更设计，并及时将修订后的设计文件送交承包人。发包人还应当赔偿承包人在停建、缓建期间的损失，包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。一、发包人致使工程停建的原因有哪些1、发包人变更工程量；2、发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件；3、发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款；4、发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续；5、发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使工作无法正常进行的，等等。在发生上述原因，

2023-04-07

218人看过
保证
哪些情形下承包人可以停缓建

1、发包人变更工程量；2、发包人的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件；3、发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款；4、发包人未能进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续；5、发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使工作无法正常进行的。一、停缓建后发包人有什么责任因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当承担什么法律责任在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行自己的义务，为承包人的建设工作提供必要的条件，保证工程建设顺利进行。如果因发包人的原因致使工程建设无法按照约定的进度进行，承包人可以停建、或者缓建。在发生上述情形，致使工程建设无法正常进行的情况下，承包人可以停建、缓建、顺延工期，并及时通知发包人。承包人在停建、缓建期间应当采取合理措施减少和避免损失，妥善保护好已完成工程和做好已购材料、设备的保护和移交工作，将自有机械和人员

2023-03-25

452人看过
工程承包
建筑工程实际承包个人如何缴税

个人承包工程时，工程承包人自行到税务去开工程劳务费发票，缴纳增值税，税率是3%。具体税种：1、增值税，税率3%。2、城建税，按实际缴纳的(增值税+消费税)缴纳。税率按纳税人所在地分别规定为：市区7%，县城和镇5%，乡村1%。大中型工矿企业所在地不在城市市区、县城、建制镇的，税率为1%。3、教育费附加，按实际缴纳的(增值税+消费税)的3%缴纳；4、地方教育费附加，按实际缴纳的(增值税+消费税)的2%缴纳；5、水利基金，按实际缴纳的(增值税+消费税)的1%缴纳；6、印花税，按租赁合同金额的万分之三收取。7、个人所得税(税率1%-2%，各地稍有差别)。一、个人承包工程缴税如何开具发票1、一般都是有公司的，公司在税务局购买发票，或者到税务局开发票，现在都是增值税了应该去国税局开票。2、个人承包的工程可以向税务机关申请开具发票。个人只能申请开具增值税普通发票。3、要看甲方在合同约定上是否要求按照一般

2023-06-24

275人看过
不可抗力
如何拟定建筑工程人工费承包合同

建筑工程人工费承包合同甲方：乙方：甲乙双方根据国家建筑工程有关法律法规，安全生产、文明施工，明确双方责权利等事项进行协商，并按照公平平等，互惠互利的原则，结合工程实际情况，境有好协商达成以下人工承包合同条款。第一条工程概况1、工程名称：长庆油田靖边气田第四天然气净化工程2、工程地点：陕西省志丹县3、工程内容：木工混凝土工(包括楼木工支模板、混凝土浇筑。门窗及过洞梁除外)4、承包范围：人工费5、开工日期：2012年9月23日6、竣工日期：2012年10月31日(若遇到天气或不可抗力因素影响工期可顺延)第二条工程名称、数量及人工费承包价格：1、长庆油田靖边气田第四净化厂中控楼。食堂、木工、混凝土工人工费。2、数量按实际设计图纸及实际施工工程核算。3、木工人工费价格为展开面积(即沾灰面积)每平米元。4、以上承包费用包括设计图纸内及甲方要求的缩影的工作内容及厂内材料装卸倒运、现场清理以及零星工作。

2023-06-04

442人看过

业主
建筑承包工程如何交税

法律当中规定建筑承包工程缴纳税费的时候，向税务机关提出申请，然后按照规定金额进行交税即可。单位和个人转让在建项目时，不管是否办理立项人和土地使用人的更名手续，其实质是发生了转让不动产所有权或土地使用权的行为。对于转让在建项目行为应按以下办法征收增值税：1、转让已完成土地前期开发或正在进行土地前期开发，但尚未进入施工阶段的在建项目，按“转让无形资产”税目中“转让土地使用权”项目征收增值税。2、转让已进入建筑物施工阶段的在建项目，按“销售不动产”税目征收增值税。在建项目是指立项建设但尚未完工的房地产项目或其它建设项目。即：对于这种转让工程项目需要缴纳增值税。一、电力施工资质办理的流程是什么？(1)申请人向省建设部门提出申请，提交有关材料。其中中央管理的企业直接向建设部申请；(2)建设部门对建筑业企业申请施工总承包特级、一级和专业承包一级资质的申请材料进行初审；其中涉及交通、水利、通信、电子等方

2023-03-31

62人看过
法律综合知识
因发包人造成工程停工怎么索赔？

因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。赔偿问题双方可以协商，如果协商不成的，承包人可以向法院起诉。一、发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。二、违法发包的情形如下：（一）建设单位将工程发包给个人的；（二）建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的；（三）依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的；（四）建设单位设置不合理的招标投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的；（五）建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的。《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒

2024-05-15

55人看过