根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条的规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。因此应以工程实际交付使用的时间为竣工验收日期,不能以取得竣工验收备案表的时间作为竣工验收日期。
一、竣工验收的手续在什么时间内备案
城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定,在中华人民共和国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑和市政基础设施工程,均应办理竣工验收备案手续。县级以上地方人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程的竣工验收备案管理工作。建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案。
二、建设工程未经竣工验收擅自使用的法律责任有哪些
(一)建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的,承发包双方在法定的责任范围内承担相应的民事责任
建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,承发包双方应承担什么样的民事法律责任?既有法律法规的规定过于泛泛,《解释》明确了这个问题,即建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,部分免除承包人的质量责任,发包人就擅自使用部分的除地基基础和主体结构以外的质量问题承担责任,并且自工程转移占有之日视为实际竣工日期。
(二)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,承包人的部分质量责任免除,但承包人仍应在法定的质量责任范围内承担民事责任
《解释》第十三条的规定,明确了工程未经竣工验收擅自使用的,承发包双方的责任范围,包含两层意思:一是承包人的部分质量责任免除,即发包人仅对未经竣工验收擅自使用部分的质量问题承担责任;二是建设工程合理使用寿命内地基基础和主体结构的质量责任不管发包人是否未经竣工验收擅自使用,均由承包人负责。
-
竣工备案表重要吗
500人看过
-
何为《竣工验收备案表》?
191人看过
-
什么是竣工验收以及竣工验收备案表。
237人看过
-
竣工备案表什么样子
406人看过
-
竣工备案表由谁提供
224人看过
-
竣工验收的手续在什么时间内备案
195人看过
工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程项目施工所含各部分项工程进行成本核算。 具体来说,工程施工是指施工单位按照合同规定的内容完成工程,并达到合同规定的要求,最终由发包人验收合格,... 更多>
-
-
竣工验收备案表是什么样的江西在线咨询 2022-03-09竣工验收备案表大体上含有五种;1、工程竣工验收备案表2、竣工验收报告3、法律法规规定的应由规划、公安消防、环保等部门出具的验收合格文件4、施工单位签发的工程质量保证书(住宅质量保证书及住宅使用说明书)5、地方省市法律法规规定的其它文件工程竣工验收备案表是一式两份,一份由建设单位存留,一份交政府备案机关存档,一般不发给个人的,但质量保证书及使用说明书必须给每户一份
-
2015竣工时间和竣工完工日期是同时的吗山东在线咨询 2021-11-24竣工日期是指合同约定的建设项目竣工日期。竣工日期的确定对后续的权利主张非常重要。关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)规定,工程竣工验收通过后,承包人提交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。项目按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提交发包人验收的日期。如果施工合同没有约定或者约定不明确,则适用法定原则。《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律若干问题的
-
开发商不给做竣工验收备案表怎么办山西在线咨询 2022-11-20可以,根据《建设工程质量管理条例》第四十九条规定:建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。如果开发商不能出具此表,你可以拒绝收房,而且可以要求开发商承担逾期交房的违约责任。
-
工伤备案什么时间,工伤备案时间是什么时候?陕西在线咨询 2021-10-23员工发生事故受伤后,用人单位应在24小时内向劳动保障行政部门报告,并向保险分中心工伤保险科书面报告。如果使用者在紧急情况下无法立即书面申报,首先通过电话或传真通知保险分中心的工伤保险科,5天内向保险分中心的工伤保险科申报2份工伤事故申报表。用人单位发生事故后,应在30日内向劳动保障行政部门申请工作认证,用人单位未在规定期限内提交工作认证申请,期间发生符合《条例》规定的工作待遇等相关费用,由该用人单