一、施工工程长期下雨能够索赔吗
施工地长期下雨,造成工程无法按其完成的,如果长期下雨造成自然灾害,属于不可抗力因素,承包人不承担违约责任,不能主张违约赔偿。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。
二、工程纠纷处理的基本方式
1、和解和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上,就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议,自行(无第三方参与劝说)解决争议的一种方式。
通常它不仅从形式上消除当事人之间的对抗,还从心理上消除对抗。
2、调解调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求。
以法律、法规和政策或合同约定以及社会公德为依据,对纠纷双方进行疏导、劝说,促使他们相互谅解,进行协商,自愿达成协议,解决纠纷的活动。
在我国,调解的主要方式是人民调解、行政调解、仲裁调解、司法调解、行业调解以及专业机构调解。
3、仲裁仲裁是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的协议,自愿将纠纷提交第三方(仲裁机构)作出裁决,纠纷各方都有义务执行该裁决的一种解决纠纷的方式。
4、诉讼民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下,以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动,以及由此产生的各种诉讼关系的总和。
诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。
通过上述分析知道,依据《民法典》的规定,当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。
所以长期下雨,造成自然灾害的,属于不可抗力因素,构成工程违约的,一般不能主张违约赔偿。
《中华人民共和国民法典》:第八章 违约责任 第五百九十条 当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。\n 当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。
-
雨季施工延期交房有赔偿吗
167人看过
-
工程损失索赔:暴雨的影响
344人看过
-
工程停工多久能够进行索赔
394人看过
-
施工员能够承包工程吗
72人看过
-
下雨工地开工吗
194人看过
-
因为大风大雨工程怎么索赔
211人看过
-
工程开工未能施工怎样向工程监理索赔安徽在线咨询 2022-11-22按协议约定的协商或者起诉。建设单位应该赔偿施工单位投标费用损失、进场费、设备调迁及人工费用等实际费用。 《民法典》第八百零四条,发包人原因致工程停建、缓建的责任因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
-
建筑工程在雨季如何进行索赔?海南在线咨询 2025-01-19强化管理,降低索赔风险 (1) 计划管理 在基建项目投资、工期和质量方面,制定符合实际的计划,推行限额设计,严格控制工程造价,减少结算和付款风险。根据国家计委规定,自1991年起,因设计单位错误、漏项或扩大规模和提高标准而导致工程静态投资超支的,设计费应被扣减3%至20%。 (2) 招投标管理 进一步加强规范的设计、监理和施工过程的招投标,树立全面的招投标理念,把设计和监理推向市场,并对设计进
-
施工工程遇雨怎样处理辽宁在线咨询 2021-09-29沥青混合料面层雨天不施工,如在施工过程中遇雨,采取以下措施: ①现场立即停止摊铺,用油布等把摊铺机包括料斗部分全部覆盖; ②运输车及时盖上油布,并立即通知拌和车间停止拌和; ③已摊铺部分加紧碾压,尽快完成; ④雨过后,如摊铺机前面地面干燥、无积水,摊铺机料斗内的沥青混合料温度能满足温度最低温度要求,可以把已运到混合料铺完。是否继续拌和摊铺,应根据气候情况研究决定,如果地面潮湿,储料内沥青混合料温度
-
工程停工费用索赔多久能够拿到赔偿金山东在线咨询 2023-05-13工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定,没有约定按法律规定来。 如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护,即承包人向发包人主张停工损失的,对方可以不再赔偿。
-
2022年工程开工后未能施工如何索赔河北在线咨询 2023-03-22按协议约定的协商或者起诉。建设单位应该赔偿施工单位投标费用损失、进场费、设备调迁及人工费用等实际费用。 《民法典》第八百零四条,发包人原因致工程停建、缓建的责任因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。