施工索赔及其有效的发展有方法是什么-法师兄

施工索赔及其有效的发展有方法是什么

来源：互联网时间： 2023-06-15 14:26:41 430 人看过

施工索赔通常指承包商向业主提出的，为了取得经济补偿或工期延长的要求。索赔管理是提高承包工程项目的经济效益和企业的生存能力的重要途径。

(一)索赔原因

1、业主或工程师的过失：施工图纸延期交付;工程师数据差错，导致放线错误;业主未能提供现场;不合理指令造成临时停工或工效的大幅度降低;业主不正当地终止工程。

2、业主风险和其他风险。

3、工程变更和业主违约等。

(二)如何开展有效的索赔

1、仔细研究招标文件和承包合同并采取相应的风险控制措施。

2、组建强有力的索赔小组。

3、实施不平衡报价，为将来的索赔作好准备。

4、引导设计向有利于自己的方向进行变更，并结合不平衡报价，创造各种有利的索赔机会。

5、选择合适的索赔时机，工程建成25%至75%应是大量地、有效地处理索赔事项的时机。

6、采用合理的计价方法。

随着我国进入WTO，建筑业面临国内和国际市场的严峻挑战，我国建设管理体制的改革和建筑市场秩序的重新构建，迫使承包商调整和重建企业的管理经营模式。实践证明，承包商加强合同管理和索赔，是寻求利益最大化和最佳途径。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

合同生效
合同在法律上的效力及其展现方式探究

依法成立合同效力表现如下：1、依法成立的合同，在当事人之间设定一定的权利义务关系；2、依法成立的合同对当事人具有法律约束力；3、对于依法成立的合同，一方违反合同，不履行义务，只要有履行的可能性，另一方有权要求人民法院的国家强制违约方履行合同。合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。合同效力的内容有哪些？合同效力的内容有，合同的生效要件包括：1、合同主体具有相应的民事行为能力；2、意思表示真实；3、内容合法、不违背公序良俗；4、不损害国家、社会、以及他人的合法利益。根据2021年实施的《民法典》第一百四十三条规定，具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。第一百四十六条规定，行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民

2023-07-05

234人看过
工程承包
施工期内承包人有什么索赔

承包人有权依法索赔的施工赔偿包括：发包人未按约定提供施工场地、施工条件所造成的损失赔偿；工程设计变更导致工期延长的损失赔偿；发包人未按约定供应材料、设备造成的损失赔偿以及发包人工作失误造成的损失赔偿等。一、劳务分包有哪些形式劳务分包有以下形式：1、零散的劳务承包，即企业临时用人；2、自带劳务承包，即由企业内部的正式职工招募人员来承包劳务；3、和成建制的劳务分包，即从总承包企业处分项、分部的承包。二、小包工头讨要工程款的方式如下：1、直接与发包人进行协商。讨要工程款需要及时，应当选择合法正当的途径与发包人进行协商；2、视情况可以接受发包人的担保。如果发包人确实无力支付工程价款的，可以接受其提供的担保；3、向人民法院提起诉讼。如果发包人既不肯支付价款，也不肯提供担保，此时可使用法律武器维护自己的合法权益。三、发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包

2023-06-27

410人看过
预付款
合同管理的发展与创新：探讨合同管理方法的新发展及其应用

合同管理方法有：1、建立合同台账；2、合同动态管理制度；3、合同评价评审制度；4、合同完成后总结分析制度。按下列流程进行合同管理分类：1、先对合同进行编号处理；2、归属于各个部门的合同应有相应部门管理；3、各部门负责人指派专人对合同进行整理、归档、备案；4、各部门自行备案后，并报人事行政部统一备案管理；5、公司需要XX份合同时，可以先由人事行政部查询一下，然后再去有关部门调取文件。工程质量管理方法有哪些工程建设最重要的就是工程的质量，如果工程的质量没有保障会带来很多方面的问题，不管是在工程其中还是在工程之后如果工程的质量有问题都会导致严重的后果，所以工程的质量是非常重要的，在管理工程的过程中对工程的质量管理一定要非常严格，那工程质量管理方法有哪些呢？工程治疗管理的方法有哪些？施工前的质量管理施工前的质量管理的主要内容是：1、对施工队伍的资质进行重新的审查，包括各个分包商的资质的审查。如果发

2023-07-20

175人看过
货币
施工索赔报告的内容是什么，如何索赔

建设工程索赔报告的内容是什么，如何索赔？建设工程索赔报告的具体内容根据索赔事件的性质和特点有所不同。但是，就报告的内容和文本结构而言，一份完整的索赔报告应包括四个部分：概述、依据、计算和证据。（1）本部分主要参考了相关政策法规、项目合同文件，明确了索赔权，这是关系到索赔成功与否的关键因素。因此，一般不应包括以下内容：索赔事件的发生；已提交索赔意向书的情况；处理索赔的过程；索赔的合同依据；所附证据。其次，根据该部分内容，本部分主要参考了相关政策法规，并对工程合同文件中的索赔权利进行了明确，这是关系到索赔成功与否的关键因素。因此，该部分一般不应包括以下内容：索赔事件的发生；已提交索赔意向书的情况；已提交索赔意向书的情况；索赔的处理过程；索赔的合同依据；所附证据。（3）计算部分计算部分可以决定应获得多少索赔金额和工期索赔。它是通过具体的计算方法和计算过程来说明一个人应享有的经济补偿或延期的数额。

2023-05-02

131人看过

工伤鉴定机构
有关工伤鉴定机构的职责及其实施方法的信息

工伤鉴定机构具体的职责：1、县（县级市）劳动鉴定委员会职责范围：（1）贯彻落实上级有关劳动鉴定的政策、法规和规章；（2）制定本级劳动鉴定的工作制度；（3）对于县所属单位的劳动鉴定工作进行业务指导；（4）按有关规定对需要进行劳动鉴定的本县所属单位的职工进行劳动鉴定。临沂工伤鉴定机构工作职责是什么1、县（县级市）工伤鉴定机构劳动鉴定委员会及其职责范围：（1）贯彻落实上级有关劳动鉴定的政策、法规和规章；（2）制定本级劳动鉴定的工作制度；（3）对于县所属单位的劳动鉴定工作进行业务指导；（4）按有关规定对需要进行劳动鉴定的本县所属单位的职工进行劳动鉴定。2、企业工伤鉴定机构劳动鉴定委员会（小组）及其职责：（1）贯彻执行上级劳动鉴定有关政策、法规和规章；（2）收集、整理、保存职工伤亡事故、职业病的有关资料，建立健全职工健康档案和工伤档案；（3）准备上报所需材料，做好劳动鉴定案件的上报工作；（4）协助企

2023-07-14

272人看过
经理
我国物流企业的现状及其发展方向

现在国内物流企业大多数只是从事所谓的运输、仓储、配送等服务，他们往往只专注于常规的物流服务，下了很大的力气投资于物流设备改造，上了很多的信息化、自动化的系统软件,甚至包括一些国际上比较有名的物流企业，在中国大陆也只是做一些常规的仓储、运输、配送业务，其性质大同小异，都没有什么太多的增值的东西。而目前在一些比较发达的西方国家，传统的物流行业与制造业已经紧密地联系在一起——制造企业只专注于制造优良的产品而把所有的与供应链有关的后勤事物外包给专业物流公司来做。从原材料的采购计划、仓储计划到运输、清关，原材料配送以至于把制造业的最终产品送到分销商/最终用户手中，最终帮助制造业完成整个供应链（SCM）过程。正如现在美国最新提出的所谓第四方物流(4PL)概念,其本质含意就是为客户提供最佳的全套解决方案,包含整个SCM管理以及其他增值服务。我国加入WTO以后，在未来20年内将成为全球制造中心，越来越多的

2023-04-24

228人看过
保证
合同签署的有效性及其保证方法

合同要符合以下的条件，那么签完之后才有效。合同一般要具备以下的条件，该签订合同的民事法律行为才会有效：1、签订合同的双方当事人必须要具有一定的民事行为能力；2、签订的合同表达了双方当事人的真实意思表示；3、没有违反法律、行政法规的强制性规定，没有违背公序良俗。夫妻之间怎么签合同才是有效的夫妻之间这样签合同才是有效的：双方签合同行为的意思表示真实；该合同的内容不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背社会公序良俗，且双方是在签订合同时是完全民事行为能力人，合同在签订后有经过双方签字确认，并注明日期，那么该合同就具有法律效力，并对夫妻双方都产生法律约束力。《中华人民共和国民法典》第一百四十三条【民事法律行为有效的条件】具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具有相应的民事行为能力；（二）意思表示真实；（三）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

2023-07-01

492人看过
业主
索赔成立的三个条件以及施工工程索赔的法律依据

索赔成立的三个条件包括因违约以及造成施工单位成本的额外支出以及损失，该后果不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任，并且施工单位已经提出索赔意向通知和索赔报告。施工工程索赔的法律依据是《中华人民共和国民法典》第五百八十三条、第五百八十四条。一、索赔成立的三个条件索赔成立的三个条件包括：1.与合同相对照，事件已造成了施工单位成本的额外支出，或直接工期损失；2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任；3.施工单位按合同规定的程序，提交了索赔意向通知和索赔报告。二、施工工程索赔的法律依据施工工程索赔的法律依据如下：《中华人民共和国民法典》第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔

2023-06-05

460人看过

专利
我国专利的种类及其发展

我国专利的种类：发明、实用新型和外观设计。且发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造所提出的适于实用的新的技术方案。观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案等所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。一、目前日本发明专利权的有效期为1、日本发明专利：针对产品技术结构、方法、工艺流程或工艺参数改进所提出的新法的技术方案。发明专利：效期为自申请日起20年，医药品和农药发明专利有效期可申请延长，但不得超过5年。2、日本实用新型专利：针对产品的形状、构造或者其结合技术特征改进提出的适于实用的新的技术方案。实用新型:无实质审查，一般申请日后6个月可授权，有效期为自申请日起6年。3、日本外观设计专利：针对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计：自注册日起15年。申请语言：日语。二、外观设计保护

2023-03-21

283人看过
社保
社保的特征及其发展趋势

社保的特征有：1、社会保险的客观基础，是劳动领域中存在的风险，保险的标的是劳动者的人身；2、社会保险的主体是特定的，包括劳动者与用人单位；3、社会保险属于强制性保险；4、社会保险的目的是维持劳动力的再生产；5、保险基金来源于用人单位和劳动者的缴费及财政的支持。社会保险是指一种为丧失劳动能力、暂时失去劳动岗位或因健康原因造成损失的人口提供收入或补偿的一种社会和经济制度。社会保险的主要项目包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。社保定点医院有什么特征1、门急诊、住院治疗时，参保人可使用或医保卡挂号、接诊、直接结算并报销医疗费用。2、医疗报销比例高，参保人在基层医院就诊时，医疗费用最高可报销80％以上，在三甲医院就医大概也可以报销50％左右。如果参保人未在定点医院就诊则不能享受报销待遇。3、医疗服务有保障，我国的定点医院就是经我国社会保险部门进行严格审核才具备医保定点医院的资格，并

2023-07-03

115人看过
消费者
快递保价索赔方式及没有发票的情况

每个快递公司都会有相关的赔偿标准，有保价的按保价的金额赔，没保价的按实际价格赔，但是这类没保价的赔是有限额的。如中通快递的赔偿标准是：因快递服务组织原因造成快件全部损毁或者遗失的，寄件人有权按照寄递物品的实际价值要求赔偿。快递保价损坏后怎么赔偿快递保价损坏的赔偿根据实际价值赔偿，但不超过保价金额。法律依据为：《中华人民共和国邮政法》第四十七条邮政企业对给据邮件的损失依照下列规定赔偿：（一）保价的给据邮件丢失或者全部损毁的，按照保价额赔偿；部分损毁或者内件短少的，按照保价额与邮件全部价值的比例对邮件的实际损失予以赔偿。（二）未保价的给据邮件丢失、损毁或者内件短少的，按照实际损失赔偿，但最高赔偿额不超过所收取资费的三倍；挂号信件丢失、损毁的，按照所收取资费的三倍予以赔偿。邮政企业应当在营业场所的告示中和提供给用户的给据邮件单据上，以足以引起用户注意的方式载明前款规定。邮政企业因故意或者重大过失

2023-07-04

190人看过
合同生效
合同有效与生效的差别及其判断方法

区别合同有效和生效的方法：1、合同是否有效和合同是否生效的判断标准不同，合同只有在生效条件程序完成后才能生效，合同有效是合同生效的前提，生效合同必须是有效合同；2、合同缺少有效要件和缺少生效要件的法律后果不同，合同缺乏有效要件的法律后果，无效合同、有效合同或可变更可撤销合同。合同生效一定会有效合同吗合同生效不一定就是有效合同。我国民法典规定，依法成立的合同，从成立时生效，这样规定是有缺陷的。合同有效和生效作为两种不同的合同效力形态，至少存在两点区别。首先，在构成要件上，合同生效不仅包括合同有效要件，而且还应包括法律规定或当事人约定的生效条件或期限成就这一要件。其次、在具体内容上，合同有效，只产生保护效力和救济效力，不产生履行效力，其效力是不完整的；而合同生效，不仅产生保护效力和救济效力，而且产生履行效力，其效力是完整的。当然，合同有效和合同生效也有一定的关联，因为只有合同有效成立后才谈得上

2023-07-16

90人看过

仲裁机构
施工索赔的关键环节是什么

（1）施工索赔，索赔时限。索赔事件发生后，承包人必须在合同规定的时间内提出索赔。2。承包人必须按合同规定的程序办理，否则将失去索赔利益的实现。实现施工索赔的关键是承包商提供的证据是否充分。4。施工索赔是一种单方索赔，经对方签字后成为工程签证。如果双方未能达成协议，诉讼是施工索赔的最后救济。施工索赔证据是索赔成功的关键。只有保存完整的原始资料，才能将每一索赔项目分为初步设计图、施工图或设计变更图、业主的书面指示、谈判记录和信函文件或周会纪要、增加费用或费用的原始合同，并将单位实物照片等整理成证据，以证明索赔成功，从而争取索赔成功。施工索赔的证据如下：1。招标文件、招标文件、中标通知书、工程预算、工程量清单、施工合同及附件、工程图纸、技术规范、设计文件及有关技术资料、经发包人批准的施工组织设计文件、开工报告、，工程竣工质量验收报告。2。工程有关设计交底记录、变更图纸、施工说明书。3。业主和监理

2023-05-07

318人看过
保全
医疗事故索赔的方法有什么

技巧一：复印封存病历资料要及时。发生医疗纠纷后，第一步需要做的事情是保管、复制或封存病历资料，法律术语叫“证据保全”。病历资料是医务人员在医疗活动过程中形成的文字、符号、图表、影像、切片等资料的总和，包括门(急)诊病历和住院病历，属于书证的一种。病历资料不仅可以证明医患关系的存在，也是全部诊疗过程的证明，是判断医院是否应对患者的身体或健康受到伤害承担责任的重要甚至是惟一的证据材料，在医疗纠纷的解决中作用至关重要。技巧二：行政调解与司法救济可选择。医疗事故赔偿行政调解是在卫生行政部门的主持下，根据自愿和合法的原则，采取说服教育的方法，促使医疗机构和患者友好协商、互谅互让而达成对医疗事故赔偿的和解协议。发生医疗事故争议，当事人申请卫生行政部门处理的，应当提出书面申请。申请书应当载明申请人的基本情况、有关事实、具体请求及理由等。当事人自知道或者应当知道其身体健康受到损害之日起1年内，可以向卫生行

2023-04-18

297人看过