二类备案冷库的施工合同内容是什么?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-16 15:42:37 74 人看过

二类备案冷库的施工合同

发包方(甲方):

承包方(乙方):

兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。

一、工程概况:

1、工程名称:面包砖路面

2、工程地点:晋中市百草坡动物园

3、承包内容:路牙石。面包砖路面

4、承包范围:园内所有面包砖路面

5、承包方式:包工。不包材料

6、质量要求:GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

7、工期要求:年月日至年月日。

二、甲方工作:

1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、安全文明等工作进行监督、检查。

2、负责向乙方提供临时水电。

三、乙方工作:

1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。

2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验工前的成品保护工作由乙方负责。

3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

四、关于质量的约定:

1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等)作为本工程的质量评定验收标准。

2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

五、关于工期的约定:

1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。

2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。

3、因气候等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。

六、关于价款和结算的约定:

1、双方商定本工程合同承包价格每平米__22__元(人民币)。

2、本承包价格包含人工费。

3、付款方式:现金

a、开工后1日内,甲方付款10000元作为乙方的前期进场费。

b、施工每100米后,甲方结款一次

e、余款5%元待壹年后结清。

七、关于材料的约定:

1、甲方负责联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。

2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。

3、所有进场甲方的供材,乙方不得擅自挪用。

八、关于安全生产的约定:

1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。

2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。

3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生乱纪等行为。

九、关于违约责任的约定:

1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。

2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金XXX元。

3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。

4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方(签章):乙方(签字):

年月日年月日

有关二类备案冷库的施工合同是需要根据上述规定的不同内容来由双方协商认定的,特别是对于有关施工的具体内容要在合同中明确进行认定,如果涉及到后期一方违约的,还需要根据合同中规定的条款来追究违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月14日 17:52
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同内容相关文章
  • 有关于油库施工工程质量备案是什么?
    在当今社会加油站是一个十分常见的建筑物,有加油站就会有油库,那么就会涉及到优酷施工工程的安全性,涉及到安全性质量当然是上层建筑,那么有关于油库施工工程质量在我国法律规定上又有什么规定呢?所以对于油库施工工程质量备案来给大家进行详细的介绍。一,油站油库建设项目施工质量管理探析摘要:随着我国经济的不断发展,我国对于能源的供应要求也日益增加,加强油站油库建设可以有效缓解能源供应问题。然而由于油库建设项目的复杂性,所以在施工过程中往往会出现一些问题,影响油库建设项目施工的质量。本文就油库建设项目施工的质量管理问题进行了分析,提出了相应的措施,对保证油站油库建设项目的施工质量有重要意义。二施工质量管理中应注意的问题。1.加强油库建设施工质量管理的必要性加油站油库建设项目包括新建、改扩建及恢复等项目,一般建设的周期长、投资大、施工难度大、质量要求高。影响油库建设施工质量的因素很多,如施工人员素质、安全
    2023-04-19
    203人看过
  • 施工合同备案为告知性备案指的是什么
    施工合同备案为告知性备案指的合同应当对合同的真实性、合法性进行负责。《招标投标法》第四十七条规定:招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。订立书面合同后7日内,中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。申请办理合同备案需要提供以下材料:1、《建设工程施工合同备案表》(收取原件4份,此表要到政务中心窗口领)。2、全部《建设工程施工合同》;3、提供施工合同原件正、副本各不少于2份,留存副本1份,建议签订施工合同使用统一格式的示范文本),招标文件和招标控制价及电子数据,(收取包括招标文件制式文本和招标控制价加盖申请单位公章的复印件各1份和电子表格形式电子数据1份)。4、中标人的商务标和中标价及电子数据(收取包括商务标和中标价加盖申请单位公章的复印件各1份和电
    2023-02-16
    159人看过
  • 什么是施工合同,及施工合同的类型
    一、什么是施工合同施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”,是指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。签订施工合同,必须遵守国家法律,符合国家政策,并具备经批准的承包工程的初步设计和总概算,承包工程所需的投资和统配物资已经列入国家计划,当事人双方均有履行合同的能力等基本条件,以保证施工合同切实可行。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。二、施工合同的类型施工合同的类型如下:1.承包关系类型合同,包括总包合同和分包合同;2.计价方式合同,包括固定总价合同和计量合同,还有工程量清单合同、单价一览表合同、程阶段合同;同时还包括勘察合同、设计合同和工程合同。三、施工合同是否适用于担保施工合同适用担保。《中华人民共和国民法典》第三百八十七条【担保物权的适用范围和反担保】债权人在借贷、买卖等民事活动中,为保障实现其债权,需要担保的,可以依照本法和其他法
    2023-05-03
    260人看过
  • 什么是冷库
    冷库(coldstorage),利用降温设施创造适宜的湿度和低温条件的仓库。又称冷藏库。是加工、贮存农畜产品的场所。能摆脱气候的影响,延长农畜产品的贮存保鲜期限,以调节市场供应。冷库的用途:冷库是用人工制冷的方法让固定的空间达到规定的温度便于贮藏物品的建筑物。冷库可广泛应用于食品厂、乳品厂、制药厂、化工厂、果蔬仓库、禽蛋仓库、宾馆、酒店、超市、医院、血站、部队、试验室等。冷库概况:中国北方的冰窖是冷库的初级阶段。北京的北海冰窖相传建于明代,至今已沿用四五百年。19世纪中叶,世界上第一台机械制冷装置问世,利用人工制冷设备控制低温取得成功。从此冷库建筑在许多国家迅速发展,农畜产品从收获、加工到商品出售的各个环节全部实现了冷藏。中国建造现代冷库始于20世纪初。目前各大、中城市已有相当数量的冷库,且其容量不断增大。此外由于气调贮藏技术的发展,还出现了气调冷库。能创造低压、高湿环境的减压冷库也正在研
    2023-06-05
    136人看过
  • 备案的施工合同协议书需要包含哪些内容?
    我国目前的法律中规定施工合同已经不再需要进行备案,但按照之前规定备案的施工合同协议书需要包含的内容有:甲乙双方的基本信息;工程概况;甲方和乙方的工作内容;关于质量的约定;关于工期的约定;关于价款和结算的约定;关于材料的约定;关于安全生产的约定;关于违约责任的约定;甲方和乙方的签字或者盖章,并签署具体的签约日期。一、如何进行建设工程合同备案?建设工程合同的备案是有期限的,要在7日内到指定的部门备案。备案的流程包括以下几项:1、网上申报。上首先承包人登陆政府门户网站,然后在建设工程合同备案管理信息系统进行合同备案网上申报,根据合同的具体性质、内容在对应的合同备案表中填写相关信息,打印出带条型码的合同备案表。2、办理备案手续。合同当事人携带相关资料到合同备案管理机构办理合同备案手续。3、正式签发合同备案表。备案机构审核合同当事人提供的合同备案资料,符合要求的,加盖合同备案专用章。二、建设工程合同
    2023-03-25
    404人看过
  • 冷藏运输合同范本内容是什么?
    一、冷藏运输合同范本内容是什么?(一)当事人的名称或者姓名和住所。(二)标的。(三)数量。(四)质量。(五)价款或者报酬。(六)履行期限。(七)履行地点和方式。(八)违约责任。(九)解决争议的方法。解决争议的方法指合同争议的解决途径,对合同条款发生争议时的解释以及法律适用等。解决争议的途径主要有:一是双方通过协商和解;二是由第三人进行调解;三是通过仲裁解决;四是通过诉讼解决。二、运输合同的分类是怎样的?对货物运输合同,可按不同标准划分为不同类型:1、按所运货物不同,可分为普通货物运输合同,危险货物运输合同与鲜活货物运输合同;2、按运输过程中运输部门是否有协作关系可分为一般货物运输合同与联运货物运输合同;3、按运输方式的不同可以分为:铁路货物运输合同,公路货物运输合同,水路货物运输合同,航空货物运输合同与管道货物运输合同。这是最常见的划分货物运输合同的标准,下面简单介绍铁路运输合同与水路货物
    2023-06-19
    404人看过
  • 施工三措两案是什么内容
    “三措两案”是施工的组织措施、技术措施和安全措施以及作业方案。根据其中的工作性质,认真谋划和及时组织相关的措施,也就是要相关负责人对于工作任务认真履行工作职责,严格执行监护制度,争取做到有条不紊地组织作业的开展。一、施工现场监护人员职责1、各部门安全员需对本部门监护人员进行培训,现场监护人经培训考核合格后方可进行监护;2、现场监护人需对作业人员所持据的作业票进行复核,确认作业票的有效性;3、现场监护人需掌握作业现场的生产工艺流程及设备设施的状态,确保作业现场的安全措施得到落实(按动火作业票实施),达到作业要求,各部门安全员对安全措施的落实情况进行检查,不符合要求禁止作业;4、现场监护人对施工所用的器具设备进行检查,对不符合安全要求的禁止使用励志网,并报部门安全员确认;5、现场监护人对作业过程的安全情况及工程质量进行监督,有权制止作业过程的“三违”现象;6、现场监护人对作业过程中出现突发事件
    2023-06-27
    266人看过
  • 施工合同备案阴阳合同的类别有哪些?
    施工合同备案阴阳合同的类别有以下几种(一)签订在中标之前的“阴合同”招标人在招、投标之前,与潜在的投标人就施工合同的实质性内容进行谈判,要求潜在的投标人对工程价款、付款条件、垫资、让利等做出书面承诺;有的已选定了施工者,并签订了包括工程价款、垫资等内容的协议书;甚至有的在实行招标投标之前施工者就已进场施工。当设定了投标条件或圈定中标人之后,建设方再按照政府部门的监管要求举行招、投标,签订用于备案的合同。招标人在招标之前与施工方签订的协议书,或施工方出具的承诺书,与中标后签订的备案合同肯定会有实质差异,否则双方不至于如此大费周章。这一行为实质是规避建设工程招、投标,逃避政府监管,属虚假招、投标,不仅违反招标投标法的禁止性规定,同时也对其他投标人而言,构成不正当竞争。(二)签订在中标之后的“阴合同”绝大部分的“阴合同”是签订在中标之前,但仍会有大量“阴合同”也会签订在中标之后。根据招标投标文件
    2023-08-16
    434人看过
  • 消防合同施工内容是什么意思
    1、消防工程是指与火灾报警、灭火系统、通风空调、防排烟系统及其他安全疏散设施和备用电源配套的管道线路、构件、建筑物等工程.具体范围包括:1)新建、扩建、改建各类工业与民用建筑(含人防工程,下同)火灾自动报警、消防联动控制、消防广播等设施;2)室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、悬挂式及柜式灭火装置;3)防烟、排烟及空调设备;4)防火门、防火卷帘、挡烟垂壁、火灾事故广播和应急照明、疏散指示标志;5)火灾自动报警系统的电源和备用电源;6)消防专用电话总机、消防电梯、防火防烟排烟风机、正压送风机、排烟阀、防火阀、排烟口、送风口、防火阀、排烟阀、正压送风口、机械排烟口、消防水泵接合器、水流指示器、压力开关、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防增压稳压设备消防工程是指与火灾报警、灭火系统、通风空调、防排烟系统及其他安全疏散设施和备用电源配套的管
    2023-06-04
    221人看过
  • 根据规定施工合同备案应该有哪些内容
    施工合同不需要办理备案。住房城乡建设部关于修改《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的决定为贯彻落实国务院深化“放管服”改革,优化营商环境的要求,住房城乡建设部决定对《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法作如下修改:1、删去第四十七条第一款中的“订立书面合同后7日内,中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案”。2、删去第五十三条中的“招标人拒不改正的,不得颁发施工许可证”。3、删去第五十四条中的“在未提交施工招标投标情况书面报告前,建设行政主管部门不予颁发施工许可证”。一、施工合同应该包括哪些基本内容?(1)建设工程施工工程的名称和地点;(2)建设工程施工工程的范围和内容;(3)建设工程施工开工、竣工日期及中间交工工程开工、竣工日期;(4)建设工程施工工程的质量保修期及保修条件;(5)建设工程施工工程的造价;(6)建设工程施工工程价款的支
    2023-03-01
    174人看过
  • 施工需要备案的合同内容不一致以哪个为准?
    施工需要备案的合同内容不一致以备案的合同为准,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定:“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”建设工程施工合同是招标文件的重要组成部分,明确了建设工程发包人和承包人之间的权利义务,是保护建设工程发包人和承包人权益的依据。施工合同备案是业主备案吗根据我国相关法律规定,施工合同备案不等同于业主备案,其备案程序如下:1、到工程所在地政务服务中心建委窗口登记领取办理合同备案表格。2、按目录准备相关资料及刻电子数据光盘。3、提交资料给政务服务中心建委窗口。一般只要资料齐全且符合要求。3个工作日内就可以办理好合同备案。
    2023-08-16
    352人看过
  • 什么样的施工合同不用备案
    取消施工合同备案、建筑节能设计审查备案等事项。将工程质量安全监督手续与施工许可证合并办理。法律依据:《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》第(八)项1、取消施工合同备案、建筑节能设计审查备案等事项。2、将工程质量安全监督手续与施工许可证合并办理。建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。一、施工合同纠纷解决方式1、和解和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商,在尊重双方利益的基础上,就争议的事项达成一致,从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式,而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人也可以不经协商和解而直接选择其他解决纠纷的途径。2、调解凋解是指在第三人的主持下,通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式一是人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷,可以向纠纷
    2023-04-06
    117人看过
  • 车库网点无偿使用合同的内容是什么
    主要包括在车库网点无偿使用的过程中涉及到相关问题的认定,无偿合同是一方当事人向对方给予某种利益,对方取得该利益时不支付任何代价的合同。无偿合同不是典型的交易形式,实践中主要有赠与合同、无偿借用合同、无偿保管合同等。有偿合同的当事人原则上应为完全民事行为能力人。特点为当事人双方均有给付义务;当事人双方所为的给付具有财产内容。有偿合同,是指当事人一方在享有合同规定的权益,必须向对方当事人偿付相应代价的合同。买卖、租赁、保险等合同是其典型。其特点在于:当事人双方均有给付义务;当事人双方所为的给付具有财产内容。买卖合同、租赁合同既是诺成合同又是有偿合同。有偿合同,是指当事人一方在享有合同规定的权益,必须向对方当事人偿付相应代价的合同。一、有偿合同与无偿合同的区别是什么1.当事人应尽的注意义务与责任不同。有偿合同的债务人应尽较高的注意义务,其责任较重,应对故意和一切过失负责;而无偿合同的债务人则负较
    2023-03-31
    206人看过
  • 库房租赁合同内容
    库房租赁合同内容有什么?库房租赁合同内容如下所示:一、订立合同双方甲乙双方经友好协商,达成一致订立本合同,双方共同遵守。二、出租库房坐落地址:三、储存商品名称:四、租赁面积和租赁期限五、租金及交付方式六、甲方权利和义务七、乙方的权利和义务八、注意事项九、合同解除约定十、其他事宜1、本合同一式两份签字盖章生效。2、未尽事宜双方协商解决,如协商不成,提交(xx城市)仲裁委员会仲裁解决。3、本协议从甲、乙双方鉴订之日起生效。如协商期限未满,双方无终止协议的意向,则本协议自动延期。十一、落款甲方盖章:乙方盖章:甲方代表签字:乙方代表签字:年月日年月日
    2023-04-26
    134人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同内容是指合同中约定的各项权利和义务,包括但不限于以下方面: 1、双方当事人的基本信息、身份、地址、联系方式等; 2、合同标的、数量、质量、价款或报酬等; 3、履行期限、地点、方式等; 4、违约责任和解决争议的方法等。 除此之外,合同还可... 更多>

    #合同内容
    相关咨询
    • 冷冻库租赁合同应该是怎样的书写内容?
      江西在线咨询 2022-08-06
      协议书 甲方:_____租赁方___ 乙方:_____出租方____........... 双方经反复协商一致,就下列事宜达成协议: 一、(写清情况)甲乙双方自愿签订本协议书,甲乙双方达成如下协议。 二、双方协商确定,甲方负责XXXX工作,乙方负责提供冷库场所工作。 三、双方协商确定,每月租赁费用为XXX元人民币。 四、双方协商确定,在经营期间,甲方负责支付工作人员的工资、电费、修理费......
    • 有关于油库施工工程质量备案是什么?
      江苏在线咨询 2023-08-31
      关油站油库的建设项目也日渐增多,同时在建设的过程中也暴露出一些问题,主要是油库安全防护措施不完善。因此要做好备案工作。先要成立以项目经理负责的工程组织部门,编制施工的组织设计,施工前编制好相关的材料计划,定期组织施工技术人员进行图纸检查,并做好记录工作。从技术管理两方面入手,做好施工中的安全措施。
    • 备案施工合同要求的时间是什么
      云南在线咨询 2023-11-20
      网上申报。上首先承包人登陆政府门户网站,然后在建设工程合同备案管理信息系统进行合同备案网上申报,根据合同的具体性质、内容在对应的合同备案表中填写相关信息,打印出带条型码的合同备案表。关于备案施工合同要求的时间是什么的问题,还可以点击在线律师咨询,我们帮你更快更有效的解答。
    • 施工合同需要备案吗施工合同需要备案吗
      河南在线咨询 2021-12-04
      必要时,施工合同备案方式包括:承包人登录政府门户网站,在建设工程合同备案管理信息系统网上申报合同备案,并在相应的合同备案表中填写信息打印;办理备案手续。合同当事人携带相关资料到合同备案管理机构办理合同备案手续。备案机构应当审核合同当事人提供的合同备案材料,符合要求的,加盖合同备案专用章。
    • 施工合同签订后备案的时间是什么
      北京在线咨询 2023-12-14
      施工合同签订后备案的时间是签订后的7日内,施工合同在签订后要到当地建设管理部门来进行备案,关于施工合同签订后备案的时间是什么的问题,还可以点击在线律师咨询,我们帮你更快更有效的解答。