承包人提出费用索赔一般有哪三类
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-22 16:04:16 280 人看过

承包人提出费用索赔一般包括的三类有:

第一,承包人遇到未能预料的恶劣实际情况或者障碍,而这些障碍或者条件是一个有经验的承包人无法合理的在投标时所预见到的。

第二,承包人不满意监理工程师所确定的费率或者附加工作、额外工程的费用索赔。

第三,承包人有权提出其他费用索赔,如遇到工程延误、中断,以致影响到工程进度,导致了有关费用的增加。

工程费用索赔的条件有哪些

一、工程费用索赔的条件有哪些

1、工程费用索赔确认的条件有:

(1)合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支持索赔的合理依据;

(2)增加的成本是合同存续期间无法预见的原因造成的,而并非由承包商工作失误所造成;

(3)与索赔相关联的成本是可辨认的或可确定的,并且就所完成的工程量而言是合理的;

(4)支持索赔的证据是客观的和可证实的;

(5)索赔是承包人在合同约定的索赔期间内提出;

(6)承包人的索赔有无超过法律规定的诉讼时效。

2、法律依据:《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十六条

发包人在承包人提起的建设工程施工合同纠纷案件中,以建设工程质量不符合合同约定或者法律规定为由,就承包人支付违约金或者赔偿修理、返工、改建的合理费用等损失提出反诉的,人民法院可以合并审理。

第十七条

有下列情形之一,承包人请求发包人返还工程质量保证金的,人民法院应予支持:

(一)当事人约定的工程质量保证金返还期限届满;

(二)当事人未约定工程质量保证金返还期限的,自建设工程通过竣工验收之日起满二年;

(三)因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的,自承包人提交工程竣工验收报告九十日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满;当事人未约定工程质量保证金返还期限的,自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年。

发包人返还工程质量保证金后,不影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务。

二、工程索赔审查的证据有哪些

1、工地会议记录和有关工程的来往信件;

2、各种施工进度表,包括发包人代表和分包编制的进度表;

3、施工备忘录,在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录,按年月日顺序号存档,以便查找;

4、做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认,将书面指示按年月日顺序编号存档;

5、工程照片需有专人管理,照片都应标明拍摄的日期,最好购买带有日期的相机,将照片按工程进度整理编排;

6、收集、记录每天的气象报告和实际气候情况;

7、整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据,按年月日编号归档;

8、完整的工程会计资料,包括工卡,人工分配表、注销工资薪金支票、材购买定货单、收讫发票、收款票据、账目及有关图表、财务信件、经会计师核证的财务决算表等;

9、所有的合同标书文件、合约图纸、修改增加图纸、计划工程进度表、人工日报表、材料设备进场报表及账单等需归类保存人档。

《建筑法》第十一条,按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的,应当及时向批准机关报告情况。

因故不能按期开工超过六个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月26日 16:49
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多违约金相关文章
  • 承包人是否需要承担发包人提出的修复费用?
    发包人如果没有通知承包人或无正当理由拒绝由承包人修复,并另行委托他人修复的,承包人承担的修复费用以由其自行修复所需的合理费用为限。对于在施工过程中被发现的施工质量问题,承包人需要自担因该等补救措施造成的工期延误及额外费用。由于工程进度款的支付通常与合格工程量关联,故而施工过程中出现的质量问题通常会使发包人获得拒付或扣减工程进度款的抗辩权。而承包人原因致使工程质量不符合合同约定,承包人拒绝修复、在合理期限内不能修复或者发包人有正当理由拒绝承包人修复,发包人另行委托他人修复后要求承包人承担合理修复费用的,应予支持。发包人和承包人分别的主要义务有哪些发包人的主要义务是:1、为对方按期施工作好必要的准备工作,发包人除按规定向对方交付施工图和有关施工的技术资料外,要做好土地征用、房屋拆迁、障碍物拆除和领取建筑许可证等工作;2、按双方商定的分工,按时按质按量供应建筑材料和设备;3、及时进行验收工程、单
    2023-07-20
    71人看过
  • 发包人责任导致承包人遭受损失时,承包人如何向发包人提出索赔要求?
    承包人可以按照下列程序书面向发包人索赔:1、索赔事件发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;2、在发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期或赔偿经济损失的索赔报告及相关资料;3、工程师在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;4、工程师在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28天内未回复或进一步要求承包人的,视为已认可索赔;5、当索赔继续进行时,承包人应分阶段向工程师发出索赔意向,并在索赔结束后28天内向工程师发送相关信息和最终索赔报告。建设工程承包人可向发包人索赔的情况(一)中标后招标人拒签合同必须进行招标的工程,依据《招标投标法》第46条第1款的规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立的书面合同。招标人在中标人中标后不签订施工合同的,中标人可向招标人提起索赔。为此,投标人应在
    2023-07-08
    418人看过
  • 工程索赔指承包人向发包人的索赔
    工程索赔指承包人向发包人的索赔是正确的。工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术材料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补
    2023-08-09
    220人看过
  • 工程索赔承包人可以提供的证据包括哪些呢
    在工程施工中,工程师必须及时地(有的合同规定具体的时间,或“在合理的时间内”)行使权力,作出决定,下达通知,指令,表示认可等。承包人及时向他通报情况,并及时提出索赔要求。律师回答:(1)合同文件中的条款约定;(2)经工程师认可的施工进度计划;(3)合同履行过程中的来往函件;(4)施工现场记录;(5)施工会议记录;(6)工程照片;(7)工程师发布的各种书面指令;(8)中期支付工程进度款的单证;(9)检查和试验记录;(10)汇率变化表;(11)各类财务凭证;(12)其他有关资料。·相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的,由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何
    2023-06-13
    146人看过
  • 工期索赔和费用索赔内容包括哪些
    (1)人工费。索赔费用中的人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用过法定工作时间加班劳动定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费于客观原因材料价格大幅度上涨于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。(3)施工机械使用费。施工机械使用费的索赔包括:由于完成额外工作增加的机械使用费承包商责任工效降低增加的机械使用费于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算,如系租赁设备,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。(4)分
    2023-02-12
    379人看过
  • 一般诉讼请求有哪三种类型?
    一、一般诉讼请求有哪三种类型?1、确认之诉请求法院确认某种法律关系存在或者不存在的诉讼请求。分为肯定或积极的确认之诉与否定或者消极的确认之诉。2、变更之诉(也称形成之诉)请求法院改变或者消灭现存的某种法律关系的诉。3、给付之诉请求法院责令义务人履行一定的实体义务,以实现自身合法权益的诉。行为给付之诉通常分为积极行为给付之诉与消极行为给付之诉。二、诉讼请求的具体细化1、请求人民法院确认某种法律关系或者法律事实,比如请求确认双方的收养关系,请求确认某公民失踪或者死亡;2、请求对方当事人履行给付义务,比如请求对方赔偿损失,请求对方偿还贷款本息;3、请求变更或者消灭一定的民事法律关系,比如请求离婚,请求变更或者撤销合同。事实,指作为诉讼标的的法律关系发生、变更或者消灭的事实。比如婚姻纠纷,婚姻缔结的时间、双方感情状况。侵权纠纷,侵权行为发生的时间、地点,造成的损害后果。合同纠纷,合同签订、履行的时
    2024-01-20
    126人看过
  • 专业的保险索赔律师费用哪一方出
    一、专业的保险索赔律师费用哪一方出在处理法律事务时,律师费用在某些特定场景下有可能需要由另一方当事人承受,举例如下:首先,涉及到合同纠纷或债权人行使撤销权等法律事宜中的案件;其次,在涉及到著作权、商标、专利等知识产权领域的民事纠纷案件中;再次,在涉及到担保权、不正当竞争等方面的案件中;最后,在涉及到人身损害赔偿、名誉侵权、交通肇事等方面的案件以及仲裁案件中,同样存在律师费用由败诉方承担的可能性。值得我们关注的是,在双方签署合同时,可以通过明确的约定方式来确定律师费用的承担主体。《律师服务收费管理办法》第十六条律师事务所接受委托,应当与委托人签订律师服务收费合同或者在委托代理合同中载明收费条款。收费合同或收费条款应当包括:收费项目、收费标准、收费方式、收费数额、付款和结算方式、争议解决方式等内容。二、专业的房地产纠纷律师如何高效解决产权争议若在竞业限制协议中未能明确规定补偿事宜,该协议仍将被
    2024-07-14
    218人看过
  • 向对方索要误工费一般索要哪些赔偿
    根据交通事故受伤情况的不同,受害者可以要求以下赔偿:人身损害赔偿项目和标准:因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入,包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费,赔偿义务人应当予以赔偿。致残赔偿项目和标准:其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失,包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费,以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费,赔偿义务人也应当予以赔偿。死亡的赔偿项目和标准:赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外,还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。遭受精神损害项目和标准:赔偿权利人(受害人或者死者近亲属)向人民法院请求赔偿精神损害抚慰金的,适用《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干
    2023-03-27
    108人看过
  • 承包索赔有哪些法律规定
    建设工程承包索赔有哪些法律规定索赔是指承包商(施工单位)在合同实施过程中,对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求业主补偿损失的一种权利要求。承包商是工程项目的承建者,在整个项目施工的全过程中始终面临设计问题、设备材料问题、不能按期支付等矛盾,因而提出索赔较为频繁。但如果业主(建设单位)由于施工单位因工期、质量等应承担责任的问题发生了实际损失,也可以向施工单位要求赔偿,这称为反索赔。索赔是双向的,承包人和发包人可以相互索赔。索赔是当事人实现合法权益的救济手段,也是一个过程。一般意义的索赔包括两个阶段,第一阶段中,当事人一方直接向另一方提出赔偿和补偿的主张,建筑行业称其为索赔通知。如果能够通过协商一致,则索赔结束。实践中表现为索赔对方对索赔通知的内容予以确认,也就是工程签证,从而直接作为结算的依据。如果双方未能达成一致,一方当事人向裁决机构提出索赔主张,那么就进入了索赔的第二个阶段,即争议
    2023-05-04
    136人看过
  • 发包方提出索赔是怎样的
    首先,全面收集与涉案工程相关的所有证据材料。由于建设工程施工合同具有周期较长、投资规模较大、大部分涉及到隐蔽工程且专业性极强等特性,因此在提起诉讼之前,我们必须投入大量的时间和精力来收集、整理并深入分析这些证据资料。在此过程中,我们需要从被告方和法官的视角出发,全方位、多层次地进行深度剖析,力求达到“知己知彼”的境界,避免因盲目起诉而带来不必要的风险。其次,在证据资料准备充足之后,我们需要制定出明确的诉讼策略,其中包括对被告的选定以及诉讼请求的确立两个关键环节。在选择被告方面,我们可以考虑将合同的另一方当事人以及存在违法分包或非法转包行为的发包人、提供担保的当事人列为共同被告;至于诉讼请求,则可能涵盖了要求依法解除合同、支付工程款项、承担违约金、支付逾期付款利息、赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失以及诉讼或保全费用等多个方面,具体内容需依据个案的实际情况进行确定。
    2024-04-26
    121人看过
  • 一般证人出庭作证的费用由谁承担
    证人因履行出庭作证义务而支出的交通、住宿、就餐等必要费用以及误工损失,由败诉一方当事人负担。当事人申请证人作证的,由该当事人先行垫付;当事人没有申请,人民法院通知证人作证的,由人民法院先行垫付。一、民事诉讼强制证人出庭规定是什么在民事诉讼中,对于必须到庭作证的证人,经法院合法传唤无正当理由拒不到庭的,这种不作为行为是妨害民事诉讼行为,法院可以对该证人采取强制措施,处以1000元以下的罚款,并可以拘传其到庭作证。法院可以强制证人出庭作证。根据法律规定,经人民法院通知,证人没有正当理由不出庭作证的,人民法院可以强制其到庭,但被告人的配偶、父母、子女除外。根据《刑事诉讼法》第一百九十二条公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对证人证言有异议,且该证人证言对案件定罪量刑有重大影响,人民法院认为证人有必要出庭作证的,证人应当出庭作证。人民警察就其执行职务时目击的犯罪情况作为证人出庭作证,适用前款规定。
    2023-04-11
    235人看过
  • 承包人可索赔工期及费用的条件是什么?
    一、承包人可索赔工期及费用的条件是什么?《标准施工招标文件》第三条第七款第二项承包人可索赔工期及费用的条件:(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;(7)专用合同条款中约定的其他情形。因发包人原因未按计划开工日期开工的,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。二、工期索赔的计算方法:1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计
    2023-05-02
    496人看过
  • 如何运用索赔程序及时提出索赔
    业主未能按合同约定履行自己的各项义务或者发生错误,给施工企业造成损失时,施工企业可按索赔程序以书面形式向业主或发包人提出索赔。发出索赔意向通知书。在索赔事件发生后,施工单位应把握索赔时机,迅速作出反应。在索赔事件发生后的28天内向监理工程师递交索赔意向通知书,声明将对此事件提出索赔。该意向通知是施工单位就具体的索赔事件向工程师和业主表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限,工程师和业主有权拒绝施工单位的要求,施工企业将失去索赔的权利。随后,施工企业应对合同的实施进行跟踪、分析,了解事件经过、前因后果,掌握事件详细情况,分析这些损害事件是由谁引起的,它的责任应由谁来承担。在实际工作中,事件的责任往往是多方面的,所以必须进行责任分解,划清责任范围。按照合同判明这些事件是否违反合同条款,是否在合同规定的赔偿范围之内。与此同时,要抓紧收集证据,并在索赔事件持续期间一直保持完整的当时记录,这是索赔要求
    2023-06-15
    128人看过
  • 施工索赔费用包括
    1、人工成本对于索赔成本中的人工成本部分,人工成本是指为完成合同外的额外工作而产生的人工成本;由于工作效率降低而增加的人工成本,而不是承包商的责任;超过法定工作时间的加班;由于工作效率的降低不是承包人的责任;法律人工成本的增加以及非承包人责任工程延误造成的人员闲置和工资增加的成本。材料费索赔包括:因索赔材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;因客观原因导致材料价格大幅度上涨的材料费;因非承包人工程延误导致材料价格上涨和逾期仓储费。施工机械使用费索赔包括:因完成额外工作而增加的机械使用费;因非承包人工作效率降低而增加的机械使用费;因业主或监理工程师原因造成的机械闲置费。闲置成本的计算,如果是租赁设备,一般按实际租金和调入调出成本分摊计算;如果是承包商自有设备,一般按台班折旧成本计算。4分包成本索赔是指分包商的索赔成本,一般包括对人工、材料、机械的索赔。现场管理费是指承包人为完成新增工程、索赔
    2023-05-07
    447人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开
    #违约金
    词条

    违约金是指合同一方或双方违反合同约定的义务或责任时,应向另一方支付的金钱或金钱替代物。在合同违约的情况下,违约金通常是一种违约的惩罚,用于弥补对方因违约行为而遭受的损失。 需要注意违约金的具体金额和支付方式,以及是否符合合同条款和相关法律法... 更多>

    #违约金
    相关咨询
    • 如何进行工程索赔, 承包人提出索赔的类型及索赔的索赔依据是什么?
      江苏在线咨询 2022-03-14
      “索赔”分延期索赔和费用索赔两大类。延期索赔的依据是合同条件有关条款。这些条款应规定承包人在何种情况下,可以获准延期完成工程。获准延期对承包人非常重要,可以减少或者免除因延误而支付违约罚金的责任。承包人提出费用索赔一般有以下三类:第一,承包人遇到未能预料的恶劣实际情况或者障碍,而这些障碍或者条件是一个有经验的承包人无法合理的在投标时所预见到的。第二,承包人不满意监理工程师所确定的费率或者附加工作、
    • 发包人是否有权向承包人提出索赔要求?
      浙江在线咨询 2024-11-21
      在工程建设过程中,由于承包人的原因导致的损失,不能向承包人提出索赔。如果是由于非承包人原因造成的损失,则分为两种情况: 1. 如果损失是由于人为原因造成的(比如监理、设计等),则可以索赔工期和费用。 2. 如果损失是由于自然灾害(如地震、暴雨等)造成的,则只能索赔工期,不能索赔费用。在这种情况下,一般是走工程保险而不是向业主索赔。 《建设工程施工合同司法解释》 第三条 如果建设工程施工合
    • 承包人提出工期延长有哪些问题,承包人提出工期索赔的,应如何处理
      江苏在线咨询 2022-05-04
      关于承包人工期索赔有哪些内容的问题, 一、承包人工期索赔的目的 承包人提出工期索赔的目的,一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。 二、发包人解决工期延长的解决办法 1、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将工期顺延; 2、指示承包人采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不
    • 承包人施工索赔应该向哪些部门提出
      江西在线咨询 2022-06-24
      1、承包人可以申请的施工索赔有:指令错误造成的损失;未按合同时间提供图纸造成的损失。 2、延期开工或暂停施工造成的损失;没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化造成的损失。 3、对工程质量的检验影响施工正常进行造成的损失;没有按照合同时间支付工程预付款和进度款造成的损失,供应的材料设备不合格造成的损失。 4、法律依据;《民法典》 第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请
    • 工期索赔承包人可以要求赔偿的费用有哪些?
      陕西在线咨询 2022-07-04
      工期索赔承包人都可以要求赔偿以下费用: 1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。 2、材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。 3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。 4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。 5、物价上涨的差生的差价费用。