工期顺延和工期延误的区别是什么-法师兄

工期顺延和工期延误的区别是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-11-06 18:30:22 408 人看过

一、工期顺延和工期延误的区别是什么

工期顺延和工期延误的区别是：

1．工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。

2．工期顺延的原因可能是多方面的，可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。

《民法典》第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

二、工期顺延的条件

工期顺延的条件：

1．发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的；

2．发包人未按合同约定支付工程款的；

3．发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的；

4．设计变更，导致工程量增加的。

三、建筑工程工期顺延有哪些风险

建筑工程工期顺延的风险如下：

1．人工、材料费、机械费价格上涨。一旦工期延长，施工企业很可能面临建筑材料价格上涨，利润空间被压缩，甚至有可能亏损。

2．企业管理费增加。当工期延长时，施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用，从而造成企业管理费增加。工期越长，施工企业所负担的企业管理费成本也越大。

3．现金流风险。发包方与承包方在签订建设工程施工合同时，一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下，施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。

此时，承包人却又不得不继续支付项目材料、劳务等费用，如此下去必然打乱公司经营策略，给现金流造成巨大压力，甚至可能断裂。

《中华人民共和国民法典》：第十八章　建设工程合同　　第七百九十五条　施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
工期顺延的认定依据是什么

一、工期顺延的认定依据是什么工期顺延的认定依据是：1．发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；2．发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；3．工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；4．设计变更和工程量增加；5．一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；6．不可抗力；7．专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。二、工期延迟有哪些风险工期延迟的风险如下：1．人工、材料费、机械费价格上涨一旦工期延长，施工企业很可能面临建筑材料价格上涨，利润空间被压缩，甚至有可能亏损。2．企业管理费增加当工期延长时，施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用，从而造成企业管理费增加。工期越长，施工企业所负担的企业管理费成本也越大。3．现金流风险发包方与承包方在签订建设工程施工合同时，一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建

2023-06-01

283人看过
法律综合知识
企业延长假期和延迟复工、延期复工的性质是什么？

根据国办《春节假期延长通知》的规定，1月31日和2月1日属于国家规定的增加的假期

2023-12-02

477人看过
不可抗力
什么是工期顺延，有何规定

施工工期指单项工程从正式开工至按设计规定的全部工程内容建成，并达到竣工验收标准所用的实际施工天数。合同在订立时，完成单位工程所需要的时间，并且订立了双方如何遵守该合同，并且具备违约惩罚措施，当我们在施工工程中，如果不是我们的原因，或者不可抗力的因素，导致我们无法正常施工的情况下，我们可以申请工期顺延。工期顺延是指下雨等自然因素，还有就是停水、停电等导致停工原因，签订工期顺延合同之后，就可以保护施工方的免受合同违约的责任。工期顺延需要满足的条件有：1、工程量的增加，对合同约定的工程变更增加；2、施工材料的变更；3、工程质量鉴定，工程质量鉴定会花费时间，会导致工期延期；4、不可抗力等。律师补充：当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人

2023-05-06

217人看过
法律综合知识
在什么原因下造成的工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延

（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；（2）发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第六十四条违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。第六十五条发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。未取得资质证

2023-12-07

414人看过

不可抗力
怎么认定工期顺延

1、工期顺延如何认定？因发包人拖欠工程预付款、进度款、迟延提供施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误，合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认，经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认，但其举证证明在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延，或者发包人的上述行为确实严重影响施工进度的，对承包人顺延相应工期的主张，可予支持。2、工期顺延是否须经发包方或监理工程师签认《通用条款》第13．1条规定，因以下原因造成工期延误的，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或经工程师同意工期顺

2023-03-17

169人看过
合同条款
工期延误报告

一、工期延期报告由余姚市中源市政建设有限公司承建的黄山东路一期道路新建工程，开工报告日期为2014年7月21日，因街道征地等原因，实际开工日期为2014年10月14日，工期延期85天，竣工日期为2015年9月20日。由于古路头村政策处理原因，2014年10月14日~11月14日期间内无法持续施工，累计影响工期20天。城东路口绿化迁移完时间为2015年4月9日，总合管线电线杆入地及迁移后时间为2015年5月24日。因城东路口施工工序与整个工程相同，从各管线施工到路基、结构层及面层、人行道施工均为流水作业关键工序，城东路口的开工日期导致整个工程工期延期。累计影响工期162天。合同工期为180天，实际施工为427天。进场前延期85天，古路头村政策处理延期20天，城东路绿化迁移及总合管线电杆入地改道工期延期162天。累计共延期工期为247天。监理单位意见：______________业主单位意见：

2023-06-05

476人看过
不可抗力
工期顺延在什么时候是合法的

1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说，当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当实践中，通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、

2023-06-15

306人看过
工时
延误工期能否要求赔偿施工延误

根据给出的素材,可以得知这是一篇关于工期索赔计算方法的指导。根据定额计价的工程索赔费用计算合同或参照文件中的索赔内容进行计算,然后按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价。如果没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。此外,停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用、人工费用、材料周转费用、管理费用等等。若重新施工导致工期延误，您可以要求相应的索赔。关于工期索赔的计算方法，您可以按照以下步骤进行：首先，根据定额计价的工程索赔费用计算合同，或者参照文件中约定的索赔内容进行计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，

2023-10-03

324人看过

合同期限
当事人延误期间可否顺延期限

期限期限，法律规定或者当事人约定的一定时间。期限由事实构成，并以将来确定要发生的事实为内容。构成期限的事实，亦称为期限。附期限合同期限的特征：①是将来肯定发生的事实;②是“能”的期限，而不是不能的期限。③是约定期限，而不是法定期限、指定期限。期限的种类：①生效期限：指合同的效力自期限到来时才发生;②终止期限：指合同的效力自期限到来时消灭民法上的期限对民事法律关系的产生、变更和消灭具有重要意义，表现在：(1)决定民事主体的民事权利能力和民事行为能力享有和消灭的时间。如自然人出生之日，即是其享有法定民事权利能力之时;法人成立之日，即是其享有民事权利和民事行为能力终止之时。(2)决定某些事实的推定时间。如失踪宣告和死亡宣告中失踪人失踪时间的推定。(3)决定权利的取得和丧失时间。如专利权取得的时间、所有权丧失的时间等。(4)权力的行使和义务履行的期限。如使用商标专用权的期限、合同义务履行的期限等。

2023-06-14

72人看过
业主
工期顺延及索赔

业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E-H-I-J。在计划招待过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)1.因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。2.因机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。3.因业主要求设计变更，使F延误3天。4.因公网停电，使F延误1天，I延误1天。施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求：1.工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1

2023-06-05

104人看过
不可抗力
建工企业的顺延工期是怎么算的

申请工期顺延的手续是：承包人向发包人或监理人发出申请工期顺延的通知，提供申请工期顺延的缘由与证据造成实际影响及损失的证据，经发包人或者监理人签证确认予以顺延。一、不可抗力如何索赔1、费用索赔：通常情况下因不可抗力发生损失时，现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责，施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责，不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的，承包方另外要求的赔偿一般是不会获得袭接纳的，在法律上来讲也是不予支持的。2、工期索赔：通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外，我说的是通常情况，具体的情况可能要看相关的承包合同，看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。二、建设工程合同发包人承担哪些责任建设工程合同发包人承担下列责任：1、做好施工前的一切准备工作，确保施工承包商准时进入施工现场；2、向承包人提供符合质量的材料和设备，因提供的材料质量有缺陷和设备不符合要求而

2023-02-28

173人看过
不可抗力
工程延期与工程延误一样吗

一、工程延期与工程延误一样吗工程延期与工程延误不一样，建设工程延期与工程延误的区别在于概念和责任主体。由于承包单位自身的原因造成工程进度拖延属于延期，由于承包单位以外的原因造成工程进度拖延属于延误。对于工程延期，业主需要承担因工期延长而增加的费用；对于工程延误，承包单位需要承担赶工的全部额外开支和误期赔偿。二、工程延期违约金过高怎么办工程延期违约金过高的情况下，可以向司法机关起诉来解决。如果超出法律规定的违约金上限，则是不合法的。违约金是适用约定违约金，即当事人约定的违约数额赔偿，但是约定金额大于实际损失金额的30%的可以请求法院增加或者减少。一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是如果过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加的三、工程延期的原因1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。2.发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。3.工程师未

2023-04-25

472人看过

法律综合知识
工期顺延的情形有哪些，工期顺延申请报告怎样写

工期顺延的情形1、工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。①土地征用、房屋拆迁、地上和地下的障碍清除、三通一平（通水、通电、通路、场地平整）；②施工所需各种证件、批文及有关申报批准手续（如建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、等等）；③地质勘探资料、水文气象资料、基准点、线和水准点；4、发包人未按约支付工程款一

2024-04-18

355人看过
法律综合知识
甲方延迟付款是否能顺延工期

法律咨询：建筑甲方推脱延迟付款的责任我应该怎么办？我方作为建筑企业，2014年6789四个月没有收到甲方的任何工程款，近期甲方在对我方发函的回复中称，“银行拨付工程款需要，建筑方，甲方和财政局的三方核对的预算，因三方预算于2014年9月9日才出来，所以678三月的工期不得顺延。”(因为我方城建的是一个学校工程，所以有财政局的参与)，现向各位律师请教，我方需要怎么才能争取到工期的顺延，法律依据有哪些，谢谢律师回答：按照合同约定履行义务。如果合同约定先付工程款，那你们有理由顺延工期。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求，具体管理办法由国务院规定。有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时，应当及时修订。第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则

2023-01-25

156人看过