包工包料建房合同有什么内容-法师兄

包工包料建房合同有什么内容

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-15 16:09:58 288 人看过

一、包工包料建房合同有什么内容

二、包工包料建房合同

甲方：

乙方：

承包形式：

1、乙方负责

2、乙方进场甲方提供住宿，生活费乙方自理（生活水电费乙方自理）。

3、甲方提供搅拌机、水管、小推车（小推车乙方自己维修）设备工具。

承包价格：

承包内容：

质量要求及验收标准。

本工程设计为中级抹灰，质量标准为合格，具体要求是：

1、垟面垂直度允许偏差±3mm，平整度±2mm阴阳角方正±2mm。

2、垟面观感平整、光滑、颜色一致，无空鼓、无明显接槎，并负责室内顶板高低，误差较大的抹灰衬补。

3、阴阳角要垂直、线条平直整齐，外垟阳台、窗沿上下层顺直，阳台板、飘窗板薄厚一致，并做好泛水。

4、粉刷油柒工程表面要光滑、平整、颜色一致，无流坠、脱皮斑锈等现象，并且做好成品保护。

5、以上要求如达不到合格要求造成返工和材料浪费要给于经济处罚。

竣工时间：

乙方自进场之日起，30天完成以上所承包的全部活项，并且达到验收标准，予期完不成的，每推迟一天罚元（其中包括阴雨天气）

付款方式：

1、甲方按乙方所完工程量的％付给乙方工程进度款（必须经验收合格）。

2、其它款项在乙方所承包的工程项目全部完成和竣工验收后，三月之内付清。

工具设备的保养使用及材料节约：

1、乙方应对工地的设备、工具必须合理使用和安全使用。

2、乙方应对工地的设备和工具要定期保养和维修。

3、乙方施工要注意材料节约，合理配料，当天的料当天用完。

4、落地灰浆随清随用，严禁将落地灰当作垃圾外和填埋如发现一次罚款200元。

5、乙方应做到“三清六好”工作，随时将该工作面清理干净。

文明施工，安全生产：

1、乙方进场

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
建设工程监理合同需要包含什么内容？

一、建设工程监理合同需要包含什么内容？建设工程监理合同需要包含的内容有：合同签署双方的基本信息；委托监理工程的概况包括工程的名称、地点、规模与总投资等；合同签订的时间、生效的时间、完成的时间；双方愿意履行约定的各项义务和承诺；以及其他各项必要的合同文件等内容。建设工程监理合同的全称叫建设工程委托监理合同，也简称为监理合同，是指工程建设单位聘请监理单位代其对工程项目进行管理，明确双方权利、义务的协议。建设单位称委托人、监理单位称受托人。二、建设工程监理合同中委托人的权利和义务是什么？（一）委托人的权利1．委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。2．委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。3．监理人调换总监理工程师需事先经委托人同意。4．委托人有权要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。5．当委托人发现

2024-01-12

418人看过
预付款
包工料设计委托合同有哪些内容

甲方：乙方;甲方就其住宅装饰项目委托乙方进行装修前的设计，并约定由乙方为其负责甲方家庭装修施工(承包方式为：包工料)。双方在友好协商基础上，订立如下条款，共同遵守：一、委托设计的住宅地点：二、总装饰建筑面积m2;设计单价元/m2;客厅效果图一张及全套施工图。(收费标准：平层30元m2复式45元/m2别墅60元/m2).三、设计费共计人民币元;大写：元四、定金支付方式：委托书签定之日，(甲方定金缴纳参考标准：100平米以下500元，100平米以上150平米以下800元，150平米以上1200元)该单应缴元作为装修设计定金。五,待所有图纸设计完毕经确认后，甲方如不履行约定：(由乙方为其负责甲方家庭装修施工)甲方必须参照第三条款扣除定金后支付所有的设计费，方能将图纸取走.六、操作细则及方式：(1)乙方根据甲方提供的资料及思路进行设计，交付装修所需要的平面图、效果图、施工图;(2)乙方所有方案图纸

2023-03-14

53人看过
法律综合知识
哪些内容包含在建筑工程施工承包合同中

一、哪些内容包含在建筑工程施工承包合同中包含在建筑工程施工承包合同中的内容有：发包人和承包人的基本身份信息；工程上午范围、建设工期；工程的质量、造价；技术资料的交付时间；材料和设备的供应责任；以及拨款和结算、竣工验收、质量保修条款等。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。二、建筑工程承包合同付款方式建筑工程承包合同的资金付款方式有两种，可以分期付款，按工程进度分期付款，即完成一定工作任务支付一定比例的工程款。可以按预付款，即签订工程承包合同时预付一部分款项，待工程完工验收后一次性支付全部工程款。现实中根据实际情况可以灵活应用，还可以用实物、劳务代替折价工程款。三、工程施工合同通用条

2023-08-01

367人看过
法律综合知识
民法典规定建设工程合同包括什么内容

一、民法典规定建设工程合同包括什么内容民法典规定建设工程合同包括的内容有：工程名称、地点、范围；开、竣工工期及中间交付工程的工期；工程质量保修期及保修条件；工程造价；工程验收及工程价款的支付、结算方式；材料的供应及材料进场期限等。《民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。二、建设工程合同的内容有什么建设工程合同应当具备以下内容：1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。4、工程质量。5、工程造价。在合同中需明确规定工程价款的计算原则，具体约定执行的定额、计算标准，以及工程价款的审定方式等。6、技术资料交付时间。工程的技术资料，如勘察、设计资料等，是进行建筑施工的依据和基

2024-01-12

259人看过

法律综合知识
房屋修建包工包料承包合同是怎样的？

一、房屋修建包工包料承包合同是怎样的？房屋修建包工包料承包合同甲方：（房主方）乙方：（承建方）根据《民法典》及相关法律、法规，甲乙双方在平等自愿、公平合理、诚实信用的原则下，通过双方就本住宅建房工程的施工有关事项协商－致，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同，以资双方共同信守。1、工程地点：。2、工程概况：本工程为结构私人居住房，楼层为层加隔垫层建筑。此结构厕所、厨房、阳台、梁、柱为现浇混凝土，其它楼板为预制板，建筑面积以实际建筑面积为准。3、承包方式：甲方将其住宅以包工包料，包工期、包质量、包安全、包验收、包脚手架、包施工机．械，以及所有劳务工具的形式承包给Z方承建本工程。4、承包工程内容：建筑基础、主体结构的砌砖，扎钢筋、装模、拆模、现浇混凝土、楼梯、预制板安装；室内墙面天棚及后外墙、侧外墙粉水泥砂浆，前面外墙砖粘贴；主体顶层瓦面，室外散水，楼面找平，台阶等修建工作。5

2024-01-22

94人看过
合同期限
包工包料的建筑施工合同怎么写

一、包工包料的建筑施工合同怎么写建筑工程包工包料合同甲方；乙方；（一）承包形式；（二）承包价格；（三）承包内容；（四）竣工时间；（五）付款方式；（六）工具设备的保养使用及材料节约；（七）文明施工，安全生产（八）本协议一式两份签字有效甲乙双方各执一份。甲方：乙方：年月日年月日二、施工合同有无期限施工合同是有期限的。（一）在工程正常竣工验收合格的情况下，保修期和质保期的起算时间一致；（二）由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，质保期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入质保期。三、施工合同未签日期是否生效未定日期也是生效的，劳动合同应当具备以下条款：（一）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（二）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（三）劳动合同期限；（四）工作

2023-05-03

450人看过
继承人
包工程的内容是指什么？包含什么内容？

一级资质：可承担单项合同金额3000万元以上的下列建筑工程施工：（1）高200米以下的工业、民用建筑工程（2）高240米以下的建筑工程。二级资质：可承担以下建筑工程施工：（1）高度在100米以下的工业，民间建筑工程2）高度在120米以下的建筑工程（3建筑面积在4万平方米以下的单体工业，民间建筑工程（4）跨度在39米以下的建筑工程。三级资质：可承担以下建筑工程施工：（1）高度在50米以下的工业，民间建筑工程2）高度在70米以下的建筑工程（33建筑面积在1、2万平方米以下的单体工业，民间使用建筑工程（4）跨度在27米以下的建筑工程。分包工程发包人是指的什么1、分包工程发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。我国法律规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。2、法律依据：《民法典》第七百九十一条

2023-08-05

374人看过
建筑工程审计
建筑工程审计内容包括什么

（一）在建设项目开工前，审计的主要内容应包括：1、审计建设项目的审批文件。包括项目建议书、可行性研究报告书、环境影响评价报告书、概算认可、建设用地认可、建设计划和施工许可、环境保护和消防认可、项目设计和设计图审查等文件是否齐全。2、施工准备阶段是项目建设的前期工作之一，主要掌握项目法人质量控制．监理工作．施工部门的选择。项目法人质量控制是否通过资质审查，是否按法定的招投标程序选择了勘测．设计．施工．监理单位并实行合同管理，各种合同是否规范．合法有效，是否建立了质量管理制度，是否组织了设计与施工单位的设计交底；监理单位是否有相应资格等级证书，所派监理人员是否有岗位证书；审计设计单位是否有承担相应资质勘测设计能力，是否将经过会审后的资料做过技术交底，设计质量是否满足工程质量．安全需要的规范要求；审计施工单位是否有承揽相应施工任务的资质，施工单位是否制定了完善的质量责任制考核办法等。3、审计建设

2023-08-07

321人看过

法律综合知识
书面合同的内容包含什么内容

一、书面合同的内容包含什么内容合同的内容书面合同的内容一般由下列三部分组成：1．约首是指合同的序言部分，其中包括合同的名称，订约双方当事人的名称和地址（要求写明全称）。此外，在合同序言部分常常写明双方订立合同的意愿和执行合同的保证。2．正文是合同的主体部分，具体规定了买卖双方各自的权利和义务，一般通称为合同条款。如品名条款、品质条款、数量条款、价格条款、包装条款、交货（装运）条款、支付条款、及商检、索赔、仲裁和不可抗力条款等。3．约尾一般列明合同的份数，使用的文字及其效力，订约的时间和地点及生效的时间。合同的订约地点往往要涉及合同准据法的问题，因此要谨慎对待。我国的的订约地点一般都写在我国。合同的修改和终止合同一经订立，就成为具有法律效力的文件，对双方都有约束力。但在实际业务中，合同签订之后，有时一方或双方当事人发现需要对合同的某些内容加以修改或补充。二、怎么处理合同纠纷处理合同纠纷的办法

2023-10-23

392人看过
法律综合知识
工程建设项目包括什么内容

一、工程建设项目包括什么内容建筑工程范围内的项目包括以下内容：1．地基与基础2．主体结构3．建筑装饰装修4．建筑屋面5．建筑给排水、排水及采暖6．建筑电气7．智能建筑8．通风与空调9．电梯。建筑工程，指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。其中“房屋建筑”指有顶盖、梁柱、墙壁、基础以及能够形成内部空间，满足人们生产、居住、学习、公共活动需要的工程。二、国家建设项目用地审批办理程序1．受理（1）总台审查申请人提交的申请材料是否齐全、符合法定形式（申请书示范文本及需要提交的其他材料目录见附件）；（2）对申办资料齐全且符合形式要求的，由总台拟定办文案转送主办科室办理，对资料不全或不符合要求的，向申请人说明原因并当场退回申办资料。2．现场踏勘总台确定参加踏勘部门和踏勘时间，实施现场踏勘。3．审查主办科室承办人员根据该项办文要求的审查内容，现场踏

2023-04-14

366人看过
保密条款
资料及技术合同的内容包括什么？

1.名词和术语的解释。很多人不重视这一条款，以为这只是律师们多此一举。事实上，技术合同中往往会涉及很多专有名词和技术术语需要说明，另外还会涉及到一些通用名词需要界定，若不界定，就容易引起歧义。这些都是律师们总结以往的经验、教训而积累起来的十分有价值的内容。2.项目名称、内容、范围和要求。此条似乎比较简单，其实不然，尤其是技术功能及相关具体要求的描述必须精确、详细、具体，没有歧义。3.履行的计划、进度、期限、地点、地域和方式。对于技术风险较小的项目应当明确项目完成的总进度和每一阶段完成的进度，并直接与违约责任相联系。对于技术风险较大的项目也应当有相应的时间要求，这样在约定的时间里若不能完成相应的技术开发工作，双方可以重新评估合同是否继续履行或者合同如何变更履行。4.双方的权利义务。除约定双方的主权利义务外，还应当约定双方如何相互配合，如何对对方的工作等。通常应当指定项目代表，行使权利、履行义

2023-06-20

304人看过
合伙债务
建筑工程合作合同要包括什么内容？要样本吗？

建筑工程合作协议书甲方：身份证号乙方：身份证号丙方：身份证号丁方：身份证号甲、乙、丙、丁四方经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。第一条合伙宗旨：在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。第二条合伙经营项目和范围：包工包料的方式合伙承包工程，对外以公司的名义出现。第三条合伙期限合伙期限为个月，自年月日起，至年月日止。第四条出资额、方式各方均以现金方式出资，各出25%，计人民币元(元)作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金，后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。第五条盈余分配与债务承担1、盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本(工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全

2023-04-17

50人看过

承诺
劳动合同包括哪些内容劳动合同有什么内容

一、劳动合同包括哪些内容(一)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人;(二)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;(三)劳动合同期限;(四)工作内容和工作地点;(五)工作时间和休息休假;(六)劳动报酬;(七)社会保险;(八)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;(九)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。二、如何签订劳动合同1、在签订劳动合同之前应尽量清楚用工单位是否为合法经营的单位，有无用工主体资格。否则，既使双方签订了劳动合同，因违反法律规定而无效;2、合同中应明确工作内容、条件、地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬等，以防止约定不明，致使自己权益受到侵害;3、劳动者与用工单位约定的事项都要以书面形式确定写在劳动合同中，避免用工单位的口头承诺，防止将来发生纠纷，因缺少证据而得不到法律有效的保护;4、详尽填写合同条款，避免签订条款不全的劳动合同。根据《劳动合同

2023-04-29

122人看过
法律综合知识
什么叫包工包料合同书

一、什么叫包工包料合同书建筑工程包工包料合同是针对承包商和发包商就既包工又包材料而签订的建筑工程合同，在承包建筑工程的时候有两种承包方式，一种就是包工既包料，另一种就是包工不包料，建筑工程往往是由施工队伍承包施工的，施工单位的承包方式包括了既包工也包料以及包工不包料这两种，不同的承包方式施工价格是不同的。因此，承包方与发包方在签订合同时就应对是否包工包料等细节作出约定。二、包工包料不给钱能去劳动局投诉吗包工包料不给钱不能去劳动局投诉，这属于经济、合同纠纷，不是劳动纠纷，所以劳动局不管，只能到法院起诉。经济纠纷的解决途径：在我国，解决经济纠纷的途径和方式主要有仲裁、民事诉讼、行政复议、行政诉讼。（一）仲裁与民事诉讼是两种不同的争议解决方式。当事人发生争议只能在仲裁或者民事诉讼两种方式中选择一种解决方式。有效的仲裁协议可排除法院的管辖权。只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效，或者当事人放弃仲裁协

2021-10-09

75人看过