承包人在施工合同中的违约有何责任？-法师兄

承包人在施工合同中的违约有何责任？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-01 11:12:29 138 人看过

施工合同的承包人如果违反以下义务，应当承担相应的责任：1、不具有承包施工项目的相关资质；2、对于所承包的项目没有充分履行相应的义务导致工程存在质量瑕疵，发包人验收不合格；3、在施工期间对他人造成了人身损害或者财产损害。违反义务后，承包人应当相应的违约责任，例如赔偿损失，采取补救措施等。

装修施工合同违约责任有哪些

1、继续履行。指合同义务没有履行或者履行不符合约定的，守约方可以要求违约方按照合同约定继续履行，直至达到合同目的。此种情况多适用于标的物是特定的必须履行的、不得替代履行的情况，比如委托加工特定的半成品、特种型号或规格的元器件。

2、法律依据：

《中华人民共和国民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

《中华人民共和国民法典》第五百七十八条，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

《中华人民共和国民法典》第五百八十一条，当事人一方不履行债务或者履行债务不符合约定，根据债务的性质不得强制履行的，对方可以请求其负担由第三人替代履行的费用。

《中华人民共和国民法典》第五百七十七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第八百零一条：因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

第八百零二条：因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继续履行相关文章

工程转包
施工合同中承包人的义务与责任包括哪些？

1、按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工。承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场，按期开工是确保按时竣工的第一步。2、接受发包人的监督。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。3、确保建设工程质量达到合同约定的标准。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。4、发包人经检验验收未按期付款，承包人可以催告，经催告仍不付款的，凡可折价、拍卖的工程，承包人可以诉请人民法院解决，确保自身利益不受损失。一、工程发包方的法律责任是什么呢?发包方如果是在不知晓情况的情况下发包，无特别约定的话不用承担责任，因为审核承包方的合法资质不是他的义务。但发包方要起到合理注意的义务，如果明显可以看出承包方不合格的话他也要承担责任。发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、

2023-05-07

460人看过
继续履行
施工合同承包人违约情形有哪些

施工合同中承包人违约情形包括但不限于以下几种：1、私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，将合同的全部或部分义务转移给其他人;2、未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地;3、使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程;4、未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误;5、缺陷责任期内未对工程接收证书所列缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，又拒绝按监理人指示再进行修补;6、承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同;7、承包人不按合同约定履行义务的其他情况。律师补充：施工合同的法律特征是什么？1、签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。2、承包人主体资格受到严格限制建设工程施工合同的承包人，除了在经工商行政管理部门核准的经营范围

2023-05-06

489人看过
保证
施工承包合同中发包方的责任与义务

（1）提供具备施工条件的施工现场和施工用地；（2）提供其他施工条件，包括将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；（3）提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料，提供现场测量基准点、基准线和水准点及有关资料，以书面形式交给承包人，并进行现场交验，提供图纸等其他与合同工程有关的资料；（4）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；（5）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作、承担有关费用；（6）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；（7）按合同规定支付合同价款，及时向承包人提供所需指令、批准，主

2023-03-08

343人看过
合同条款
发包人在设计合同违约中应该承担什么样的责任？

发包人应承担设计合同违约责任如下：1、发包人延迟支付，发包人应当按照合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，承担支付金额千分之二的逾期违约金，设计人提交设计文件的时间顺延，逾期超过三十天的，设计人有权暂停下一阶段的工作，并书面通知发包人；2、延误审批工作，发包人的上级或设计审批部门不审批设计文件或合同项目停止建设，视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件及相关资料后，按照设计人已完成的全部设计任务处理，发包人应按合同规定结清全部设计费用。当事人不履行合同义务或者不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。建设工程设计合同违约责任有哪些建设工程设计合同违约责任：（一）合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金。（二）发包人未按专用合同条款

2023-07-04

94人看过

工程承包
承包合同是有名合同吗,建筑工程承包合同违约责任

一、承包合同是有名合同吗有名合同是指民法典或者其他法律法规有明文规定的合同，而民法典对承包合同作出了规定，所以属于有名合同。《中华人民共和国民法典》第三百三十三条【土地承包经营权的设立和登记】土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。登记机构应当向土地承包经营权人发放土地承包经营权证、林权证等证书，并登记造册，确认土地承包经营权。第四百六十七条【无名合同及涉外合同的法律适用】本法或者其他法律没有明文规定的合同，适用本编通则的规定，并可以参照适用本编或者其他法律最相类似合同的规定。在中华人民共和国境内履行的中外合资经营企业合同、中外合作经营企业合同、中外合作勘探开发自然资源合同，适用中华人民共和国法律。第七百九十一条【建设工程的发包、承包、分包】发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程

2023-04-18

348人看过
债权人
探讨承包人在承包合同中的责任范围。

（一）施工准备责任。施工场地的平整，施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；编制施工组织设计，做好各项施工准备工作。（二）物资准备责任。按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理。（三）及时告知责任。及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告；提供月份施工作业计划、月份施工统计报表、工程事故报告以及提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。在施工合同中承包人应承担的责任在施工合同中承包人应承担的责任如下：1．施工准备责任。2．物资准备责任。3．及时告知责任。4．工程质量责任。5．工程保管责任。6．工程交付责任。7．竣工验收责任。8．工程保修责任。9．防止损失扩大责任。10．共同责任。《中华人民共和国民法典》第五百二十二条：当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向债权人承担

2023-07-06

349人看过
仲裁机构
需要承担大包干施工合同的违约责任的情形有哪些

需要承担大包干施工合同的违约责任的情形有：1、工期延误违约责任的认定处理如工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方会要求承包方承担工期违约责任，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是：承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权，承包人可以顺延工期，即享有工期顺延权。对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料，承包方未按合同约定办理工期顺延签证，承包方在诉讼中主张工期顺延权的，因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料，承包方就无法进行施工，必然导致工期延误，此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。2、工程质量违约的违约责任（一）是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的，如果不能依据双方提供的证据材料予以认定，则应委托有相应鉴定资质

2023-03-28

198人看过
继续履行
工程合同中的违约行为实施后需要承担什么违约责任

1、赔偿损失。发包人、承包人应当在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法。与发包人承担赔偿责任的情况相同，如果没有约定赔偿损失，则承包人承担一般法定赔偿责任，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过承包人在订立合同时预见或者应当预见到的因违约可能造成的损失。2、支付违约金。施工合同的当事人双方也应当在合同的专用条款中约定承包人违约时违约金的数额或者计算方法。3、采取补救措施。对于施工质量不符合要求的违约，发包人有权要求承包人采取返工、修理、更换等补救措施。4、继续履行。对于承包人的违约行为，发包人要求继续履行合同的，承包人应当在承担上述违约责任后继续履行施工合同。相关法律规定：《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、施工合同中承包人违约情

2023-04-05

295人看过

合同条款
发包人的合同违约会承担责任吗

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。一、工程合同违约怎么办因发包人未按合同约定支付进度款或提供原材料、设备、场地和技术资料，承包人能否要求延期工期，即承包人对发包人先前履约的抗辩权能否得到支持。承包人可以顺延工期，即有权顺延工期。承包人不能证明自己提出了延长工期的要求，发包人迟延支付工程款情节轻微，不一定导致工程进度延误的，视为承包人无权延长工期。因发包人迟延支付进度款而被视为承包人有权顺延工期的，一般顺延期限顺延至发包人支付进度款之日。二、什么情形可以解除工程合同解除工程合同的情形：1、承包人明确表示或者以行为表示不履行合同主要义务的。承包人明确表示或者以行为表示不履行合同主要义务的，发包人不能达到合同目的，发包人可以解除合同，保护发包人的合法权益；2、承包人未在合

2023-02-16

381人看过
仲裁机构
施工合同不合理由谁承担违约责任？

施工合同违约责任由违约方来承担。违约方当事人应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。一、单方不履行合同的法律后果是什么1、签订合同后，一方不履行合同义务的，构成合同违约，其法律后果是承担违约责任，违约责任承担方式以下：（1）没有约定违约责任的，按法定方式承担，如继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等；（2）如果合同有约定的，按合同违约承担违约责任，如支付违约金、定金等。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利

2023-04-11

311人看过
仲裁机构
违约责任如何规定在合同中？

合同的违约责任应写明：1、违约责任承担方式；2、违约责任条款约定，违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金；3、损害赔偿的范围；4、违约金，当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。民法典中的违约责任问题当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民法典》第五百六十六条合同解除后，尚未

2023-07-12

488人看过
不可抗力
施工负责人合同违约要负责任吗?

要负责任的。1.在施工过程中，施工人应当按照设计文件和施工规范进行施工，不得偷工减料、粗制滥造，不得擅自修改工程设计，否则施工人对施工质量应承担瑕疵履行违约责任;施工人不得延误工期，否则将承担迟延履行违约责任。2.因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。一、建筑工程工期顺延怎么办工程量增加施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。发包人变更设计若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除。发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。发包人未按约支付工程款若发包人未按

2023-06-27

310人看过

仲裁机构
合同中怎么规定施工中提供的违约责任

对工程合同中的违约条款的设定，要需要根据工程的具体内容、可能出现的违约情形，收双方通过协商的方式来确定，是没有固定的可以直接套用的表述的。当事人既可以在合同中约定违约的责任形式，也可以约定违约责任的范围及损失的计算方法。具体表现在当事人可事先约定违约金的数额、幅度，可以预先约定损害赔偿额的计算方法甚至确定具体数额，同时也可以通过设定免责条款限制和免除当事人可能在未来发生的责任。在实践中遇到对工程合同的起草，建议提起详细咨询专业律师，以便造成不必要的纠纷。建设工程施工合同中的违约责任有哪些在建设工程施工承包合同中，发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。如果合同约定由发包人提供场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，或发包人未按约定支付工程款，

2023-07-26

377人看过
不可抗力
违约责任在合同中的适用

一违约责任的形态一违约行为有以下两种形态：预期违约与实际违约预期违约是指在履行期限到来之前，一方无正当理由而明确表示其在履行期限到来后将不履行合同，或者以其行为表明其在履行期限到来后将不可能履行合同。预期违约包括明示违约和默示违约。实际违约包含三种情形，第一种为不履行，即在合同履行期限带来之后，一方当事人无正当理由拒绝履行合同约定的全部义务。第二种为迟延履行，即合同当事人的履行违反了履行期限的约定。第三种为不适当履行，包括瑕疵履行和加害给付，指债务人虽然履行了债务，但其履行不符合合同的约定。二违约责任的承担形式合同在履行过程中一方或双方均存在违约情形时，就存在违约责任，违约责任的承担存在以下几种形式：(一)继续履行1、金钱债务：当一方未支付价款或报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。2、非金钱债务：当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但以下情形除外

2023-06-08

379人看过