甲方未验收就使用合法吗-法师兄

甲方未验收就使用合法吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-08 02:19:56 97 人看过

建设工程自经过竣工验收程序并确认其达到合格标准之后，方能被批准投入使用；若缺乏此项流程或其成绩不合标准，则不得予以批准投入使用。

值得注意的是，如果建设工程尚未经过适当的竣工验收，而发包方在没有得到许可的情况下擅自将其投入使用，那么以后再以使用部分质量达不到双方约定的标准为依据提出诉求，人民法院不会给予支持；

然而在这种情况下，承包方依然要在建设工程的自然使用期限内，为地基基础工程和主体结构质量负责。

《民法典》第七百九十九条

建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。

建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
乙方提出验收申请后甲方多久内组织验收

首先，我们应严格遵守合作双方在合同中所明确约定的验收期限进行相关程序。当甲方未能在规定期内自行对工程进行验收时，则以乙方即承包方递交竣工验收报告之日作为该项工程的正式竣工日期予以确认。根据我国现行的工程管理及验收规范之规定，在工程完成之后，施工单位应当向甲方提出书面验收申请，而甲方需在收到申请的三十个自然日内作出是否接受验收的决定。如若甲方在三十日之内未给出任何回应或者在工程尚未最终验收之前已开始投入使用，均可视为其已经默认了工程验收的结果并认可其质量水平。《民法典》第七百九十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

2024-04-28

471人看过
不可抗力
进场材料未报验就使用，怎么办？

描述施工单位在某道施工工序时，没有按照质量验收程序，通知我监理及甲方对隐蔽工程进行验收的事实；针对事实，畅叙这样做违背了质量管理规定，违背了合同约定，要求施工单位加强质量管理意识，重视报验程序，否则就要对他进行处罚。监理合同审查中监理人责任监理合同审查中监理人应当依照约定履行义务，否则需要承担相应的法律责任。1．监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。2．监理人对承包人违反合同规定的质量和要求完工时限，或者因不可抗力导致委托监理合同不能很好履行的，不承担责任。全部或部分履行，监理人不承担责任。3．监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定建设单位或个人进行工程建设要向市、县城乡规划主管部门或者省级人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证

2023-07-19

68人看过
勘察设计
分部工程验收需要甲方签字吗

竣工验收应根据工程的规模和复杂程度，由验收委员会或验收组组成。验收委员会或验收组由银行、物资、环保、劳动、统计、消防等相关部门组成。建设单位、接管单位、施工单位和勘察设计单位参与验收工作。《建筑法》第六十一条规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。一、单位工程质量验收程序有哪些（1）单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，向监理单位提交工程预验收申请报告；（2）监理单位总监组织施工单位进行单位工程预验收，并将发现的问题书面通知施工单位限期整改；预验收合格后，报告建设单位，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、勘察、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收；（3）单位工程有

2023-04-01

338人看过
法律综合知识
甲方就是业主方吗

不是。甲方是源于合同签订中的甲乙双方的，在建筑施工过程中，一般甲方默认指的是建设单位。业主强调的是建筑物的所有权，即谁拥有这个建筑物，业主可以发生变化，例如，在房地产开发过程中，房子没卖出去的时候，其业主是房地产公司，房子卖出后业主转移到购房者。《中华人民共和国建筑法》第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

2024-05-08

481人看过

法律综合知识
工程竣工验收后就具备使用条件了吗

一、工程竣工验收后就具备使用条件了吗是不一定的。《建设工程质量管理条例》规定：建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。二、工程竣工验收的依据是什么是否可以应给出判定的条件，属于施工单位自检合格后，填写工程竣工报验单，总监理工程师审查，建设单位在收到建设工

2022-01-04

161人看过
配套设施
未验收使用的房屋能否确权

一、未验收使用的房屋能否确权未竣工验收使用的房屋，不影响房屋确权，和利害关系人就房屋权属产生争议的，可以申请确权。但该房屋不能办理产权登记。《中华人民共和国民法典》第二百三十三条【物权纠纷解决方式】物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。第二百三十四条【物权确认请求权】因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。二、建筑工程竣工验收条件按照国家规定，建设项目竣工验收、交付生产使用，应满足以下条件：1、生产性项目和辅助性公用设施，已按设计要求完成，能满足生产使用。2、主要工艺设备配套设施经联动负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出设计文件所规定的产品。3、必要的生产设施，已按设计要求建成。4、生产准备工作能适应投产的需要。5、环境保护设施、劳动安全卫生设施、渤海防设施已按设地要求与主体工程同时建成使用。以上是国家对建设项目竣工应达到标准的基本规定，但各工

2023-06-14

231人看过
法律综合知识
建设工程未经验收投入使用

一、建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的，承发包双方在法定的责任范围内承担相应的民事责任。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，承发包双方应承担什么样的民事法律责任既有法律法规的规定过于泛泛，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》明确了这个问题，即建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，部分免除承包人的质量责任，发包人就擅自使用部分的除地基基础和主体结构以外的质量问题承担责任，并且自工程转移占有之日视为实际竣工日期。(一)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，部分免除承包人的质量责任1、竣工验收是建设单位(发包人)的法定义务，竣工验收合格是建设工程合法使用的前提建设工程关系国计民生，在社会生活中占有非常重要的位置，因此建设工程承包合同不仅取决于承发包双方当事人的真实意思表示，还要受到国家法律、行政法规、强制性工程标准和规范的干预，建设工程施工完成后，法律规定

2023-02-07

78人看过
法律综合知识
环保未验收投入使用的规定

环保未验收投入使用的规定是：在投入使用前，应确保完成必要的环境验收程序，违者由环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款，逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款，对直接责任人员处5万元以上20万元以下的罚款，造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用。《建设项目环境保护管理条例》第二十三条违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上20万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。违反本条例规定，建设单位未依

2024-04-24

338人看过

业主
业主未验收未使用怎么确定保修期

在法定规定的时限内没有对工程进行验收，经乙方催促还不进行验收时，才算是默认验收合格。你可以对方要求支付工程款。一、没验收就交房责任谁承担没有通过相关部门的验收就直接把房子交付给购房者，后期如果出现了房屋质量问题或者是其他的问题，所有的责任都由开发商负责，因为国家规定开发商在交房之前，必须要通知当地的建设行政主管部门进行验收房屋，验收通过之后才可以让购房者签署验收合同。二、看房要注意哪些事项看房要注意哪些事项1、注重小区整体环境：一定要有绿化有草坪，否则以后老人小孩根本没有活动空间。同时还要考虑到小区停车是不是很方便。还有就是物业管理方面，可能有的小区刚开始看起来环境不错，但是有可能就是过几年就乱糟糟的了。2、交通位置：除了要考虑到房子的位置是否离上班的公司比较近，或者交通比较便捷，同时还考虑一下家人和自己一些习惯爱好。如果喜欢种植的话，可以选择阳台，或者送平台，小院子。没有电梯的话，这边建

2023-02-09

325人看过
公房
没验收就交房违法吗

没验收就交房违法。交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。房子都没验收就让交维修基金一般情况下开发商会在交房前提前收取物业维修基金和契税，契税是按照房管局实地测量的面积来收取费用但是开发商是提前收取多退少补的一般情况下是维修基金在入住之前交，契税在办房本时交，但是，开发商为了省事，都是在领钥匙的时候一起收了，其实什么时候都无所谓了，早晚都得交！只要没多收，开收据就行了！需交纳维修基金的房屋，目前有两种：1、购买新建商品房，国家规定对于有电梯的住宅（也称为高层住宅），维修基金为该商品房总价的一小部分。2、公房出售（房改房），国家有专门的计算程序，里面包括了房屋总价、房屋成新率折扣、一次性付款优惠、工龄折扣优惠、朝向．楼层等

2023-08-04

418人看过
工程承包
未经验收的建设工程可以交付使用吗

建设工程竣工后，需要经过验收合格之后方可以投入使用。根据现行法律规定，未经验收的建设工程是不可以交付使用。法律依据：《中华人民共和国民法典》第七百九十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。一、建设工程竣工验收条件是什么1、完成了工程设计和合同约定的各项内容。2、施工单位对竣工工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工程师（针对委托监理的项目）、项目经理和施工单位有关负责人审核签字。3、有完整的技术档案和施工管理资料。4、建设行政主管部门及委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。5、对于委托监理的工程项目，具有完整的监理资料，监理单位提出工程质量评估报告，该报告

2023-02-20

120人看过
有期徒刑
商品房未经验收擅自使用的后果

（一）、未经验收擅自使用的，转移占有工程的日期就成为工程的实际竣工日期。这对建设方而言，意味着要尽快地按合约内容支付合同约定的以竣工作为支付前提条件的“竣工款”付给施工方，如果逾期付款，还要承担违约金、利息或其他赔偿责任。（二）、未经验收擅自使用的，工程如果出现一般性的质量问题（包括渗水、裂缝、地面不平等功能性质量问题和影响美感的观感性质量问题）的话，建设方只能自己承担这个责任。从理论上来说，一旦未经验收即擅自使用，将很可能造成无法区别这些质量问题是形成于使用前还是使用后，无法区别双发责任，并且也是国家对建设方加强监管，禁止“未经验收擅自使用”的一个惩罚。当然，以上质量问题中，地基基础、主体结构问题除外。（三）根据《建设工程质量管理条例》第五十八条规定：建设单位未经验收擅自使用的，由建设主管部门责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。并且，对建设单位直

2023-06-10

111人看过

工程造价
工程未竣工验收已投入使用是否认为合格

未竣工验收已入住不能视为已验收合格，验收合格必须符合规定的房屋建筑工程质量标准，具有经签署的工程保修书，必须具有质检站核发的房屋质量合格证明，煤气、上水、电热、污水、路通，楼前6米、楼后3米场地平整，必须按图纸、文件要求达到设备齐全、手续完备。一、竣工结算和竣工决算的区别是什么1、二者包含的范围不同：工程竣工结算是指按工程进度、施工合同、施工监理情况办理的工程价款结算，以及根据工程实施过程中发生的超出施工合同范围的工程变更情况，调整施工图预算价格，确定工程项目最终结算价格。它分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。竣工结算工程价款等于合同价款加上施工过程中合同价款调整数额减去预付及已结算的工程价款再减去保修金。竣工决算包括从筹集到竣工投产全过程的全部实际费用，即包括建筑工程费、安装工程费、设备工器具购置费用及预备费和投资方向调解税等费用。按照财政部、国家发改委和建设部的

2023-03-26

139人看过
合同违约责任
仓储合同验收方法

一、仓储合同验收方法保管人和存货人应当在合同中对入库货物的验收问题作出约定。验收问题的主要内容有三项：一是验收项目，二是验收方法，三是验收期限。仓储保管合同实施细则第四章对货物验收专门作了规定。可以作为当事人订立合同的参考。其主要内容有：(一)保管人的正常验收项目：货物的品名、规格、数量、外包装状况，以及无需开箱拆捆直观可见可辨的质量情况。包装内的货物品名、规格、数量，以外包装或货物上的标记为准；外包装或货物上无标记的，以供货方提供的验收资料为准。散装货物按国家有关规定或合同规定验收。(二)验收方法：全部验收和按比例验收。(三)验收期限：国内货物不超过十天，国外到货不超过三十天，法律或合同另有规定者除外，验收期限自货物和验收资料全部送达保管人之日起，至验收报告送出之日止。二、仓储合同有哪些合同仓储合同是保管人储存存货人交付的仓储物，存货人支付仓储费的合同。提供储存保管服务的一方称为保管人，

2023-06-04

416人看过