顺延工期签证单怎么写
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-06 09:20:46 84 人看过

一、顺延工期签证单怎么写

(1)准备收集固定导致工期延误的事实证据,比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实;

(2)这些事实与工期延误之间具有因果关系,即拖延的事实必须在关键线路上;

(3)顺延的具体天数,承包人在办理工期签证时,特别注意应该特别记载工期顺延天数,否则一旦争议,承包人举证难度增加。

二、工期顺延哪些情况下才算合法

1、工程量增加

施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。

2、发包人变更设计

若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。

3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料

若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。

4、发包人未按约支付工程款

一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。

三、申请顺延工期签证需要注意什么

工期签证是工程签证一种。

工期签证包括:停水、停电签证;非施工单位原因停工造成的工期拖延。

工程签证:按承发包合同约定,一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明(注:目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多)。

通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中,承发包双方根据合同的约定,就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月07日 02:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多签证相关文章
  • 工期顺延怎么样才合法
    1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、
    2023-04-16
    403人看过
  • 单位申请工期顺延的规定是什么
    下列情形有书面记录的,施工单位可以主张工期顺延。1、施工单位未按约定提供图纸和开工条件。2、施工单位未按约定支付预付款和进度款,导致施工不能正常进行。3、施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准,导致施工不能正常进行。4、设计变更和工程量增加。5、一周内,非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时。6、发生不可抗力事件。不可抗力事件的要素是不可预测、不可避免和不可克服的。一旦发生,应积极采取措施防止和防止损失扩大,并按照合同约定的程序和时限及时报告。7、隐蔽工程前,施工企业发出检查通知,施工单位未及时检查。8、施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。单位在哪些情况下才可以安排加班用人单位安排员工加班须符合三个条件:(1)生产经营需要。(2)在程序上必须在加班加点前与工会和劳动者协商;(3)加班加点的时间必须符合法律的规定。加班,广义上说即延长工作时间,是指用人单位在劳动者
    2023-07-06
    120人看过
  • 什么叫工期的顺延
    工期顺延是指下雨等自然因素,还有就是停水、停电等导致停工原因,签订工期顺延合同之后,就可以保护施工方的免受合同违约的责任。一、如何起诉全屋定制拖延工期全屋定制拖延工期的起诉方式具体如下:1、收集证据证明延误工期造成的具体损失金额,与施工方协商索赔;2、协商不成时,如果装修合同或协议有工期约定,可以依法起诉。合同违约赔偿的标准具体如下:1、合同违约金上限是不超过实际损失的百分之三十;2、如果合同违约赔偿金额过高或者过低是可以请求法院给予减少或者增加。二、工程暴雨导致塌方谁负责赔偿特大暴雨是属于不可抗力的自然因素,因特大暴雨造成工程无法施工的,无论是建设单位还是施工单位不能主张赔偿。如果工程坍塌是由暴雨等自然灾害导致的,因房子或地基等坍塌给邻居房子造成损失的,施工方可不承担赔偿责任。但若是施工方对施工工程等方面疏于安全维护,是全部或主要过错造成工程受损的,则应承担赔偿责任。三、怀孕,社保应该公
    2023-03-27
    406人看过
  • “三期”女职工合同顺延与续签
    三期女职工合同届满必须续签吗?女职工三期内遇到劳动合同届满,劳动合同就不得终止,企业必须与其续签劳动合同。这种说法并不是绝对的。一方面,根据《劳动合同法》第42条的规定,女职工在孕期、产期、哺乳期,用人单位不得依照本法第40条、第41条的规定解除劳动合同,劳动合同应当顺延至相应的情形消失时终止。第45条规定,劳动合同期满,有本法第42条规定情形之一的,劳动合同应当顺延至相应的情形消失时终止。因此,当张女士进入孕期之后,即使她的劳动合同期满也应当顺延至其哺乳期结束之后才能终止。此时,单位必须做的是顺延而不是续签。顺延原劳动合同至法定情形消失时终止,只要用人单位通知劳动者,而不是双方再协商一致签订一个新合同。所谓法定情形也包括了流产、早产或者晚产等情形,不必另外专门约定。一般情况下,孕期、产期、哺乳期是接续发生的,以最终期限届满即哺乳期结束(孩子满一周岁之时)为准即可,但也不排除终止妊娠、婴儿
    2023-06-05
    347人看过
  • 监理人员工期顺延签证的效力如何认定
    一、监理人员工期顺延签证的效力如何认定?监理人员工期顺延签证的效力认定,应根据监理职责及发包人(即业主)与监理人员所签订合同进行综合判断。从监理人的法律地位角度分析,其是根据建设单位的授权和指示,负责对工程实施进行监督、检查和管理,以维护建设单位的利益,权限是由委托人授权产生的,该代理人资格不是监理人所具有的行为能力,而是委托人赋予的行为自由。一般而言,监理人无权对工程量和工程价款作出认定。在实务中,施工合同常常约定监理人对正常工程量、设计变更所导致的工程变量、工程价款变更有权初审,而决策权则由发包人驻工地代表或者发包人行使。因此,监理人对工期顺延所作的签证是否有效,关键在于发包人(业主)与监理人以及施工人之间的约定。二、办理工程签证的程序是怎样的呢?它的适用范围又是什么?(一)办理工程签证的程序1.工程签证由承包人的项目经理向项目监理部提出。同时提交工程经济签证核定单及设计变更通知单或设
    2023-06-07
    438人看过
  • 工期顺延及索赔
    业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同,合同中规定,在施工过程中,如因业主原因造成窝工,则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同,合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E-H-I-J。在计划招待过程中,出现了下列一些情况,影响一些工作暂时停工。(同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间)1.因业主不能及时供应材料,使E延误3天,G延误2天,H延误3天。2.因机械发生故障检修,使E延误2天,G延误2天。3.因业主要求设计变更,使F延误3天。4.因公网停电,使F延误1天,I延误1天。施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告,并附有有关资料、证据和下列要求:1.工期顺延E停工5天,F停工4天,G停工4天,H停工3天,I停工1
    2023-06-05
    104人看过
  • 在顺德申请签证延期、换发须知
    一、申请条件外国人持签证入境佛山市顺-德区停留,因原入境事由尚未终止或者因其他正当事由需要在签证停留期限届满后继续停留或者按照国家规定可以变更停留事由的,可申请签证延期或者换发签证。二、申请方式外国人申请签证延期、换发,应在原签证停留期限届满前7天由本人亲自到我大队办理相关手续并接受面谈。在下列情形中的可以邀请单位或者个人、申请人的亲属代为申请:1、未满16周岁或者年满16周岁以及因疾病等原因行动不便的;2、非首次入境且在中国境内停留居留记录良好的;三、受理机关佛山市顺-德区公安局出入境管理大队(地址:佛山市顺-德区大良新城区德民路1号行政服务中心东座2楼1号窗口,咨询电话:0757-22835252)四、申请材料(一)据实填写完整的《外国人签证证件申请表;(二)提交申请人近期正面免冠蓝底照片(40x30mm)及有效的《广东省外国人签证数字相片采集回执各一张;(三)申请人本人有效护照或者其
    2023-05-09
    148人看过
  • 在什么情况下,单位有权要求工期顺延?
    有下列情形的单位可以主张工期顺延:1、施工单位未按约定提供图纸和开工条件;2、施工单位未按约定支付预付款和进度款,导致施工不能正常进行;3、施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准,导致施工不能正常进行;4、设计变更和工程量增加;5、一周内,非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时;6、隐蔽工程前,施工企业发出检查通知,施工单位未及时检查;7、施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。哪些情况下劳动合同期满后要顺延劳动者有劳动合同法第42条规定的下列情形之一的,劳动合同到期也不得终止,应当续延至该情形消失时终止。这些情形包括:1、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;2、患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;3、女职工在孕期、产期、哺乳期的;4、在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的;5、法律、
    2023-07-03
    496人看过
  • 工期顺延和工期延误的区别在于
    一、工期顺延和工期延误的区别在于工期顺延和工期延误的主要区别如下:1.工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。2.工期延期的原因可能是多方面的,可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。根据《中华人民共和国民法典》第七百九十八条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、工期顺延的情况有哪些1.施工单位未按约定提供图纸和开工条件;2.施工单位未按约定支付预付款和进度款,导致施工不能正常进行;3.施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准,导致施工不能正常进行;4.设计变更和工程量增加;5.一周内,非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时;6.隐蔽工程前,施工企业发出检查通知,施工单位未及时检查;7.施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。《中华人民共和国民法典
    2024-01-30
    170人看过
  • 电子签证怎么延期
    一、电子签证怎么延期到当地的市公安局出入境管理处申请延期:1、本人有效护照及签证的原件和复印件;2、填写《外国人签证、居留许可申请表》,粘贴一张近期二寸半身正面免冠照片;3、提供《境外人员临时住宿登记表》(住宾馆、酒店者除外);4、提供本地接待单位公函(三资企业,民营,集体,股份等公司接待的,还须提供营业执照副本原件及复印件)。二、电子签证又称“e-visa”,是指把传统的纸质签证“电子化”,以电子文档形式将护照持有人签证上的所有信息储存在签证签发机关的系统中。电子签证办理成功后,将签证打印即可使用。
    2023-05-09
    440人看过
  • 房屋延期交付顺延怎么算
    关于延期交货时间的认定基准乃在于出卖人是否遵循了其与买方所签署之合同中所约定的交期向买受方交付相关房地产项目。倘若出卖人在收到买方发出的催告函后,仍然未能在三个月的合法期限内履行交货责任,则买方可根据相应条款主张权利,要求出卖人对其因逾期交货所造成的经济损失予以赔偿。然而,若经买方催告后,出卖人仍无法在三个月的合理期限内按约供货且未能提出充分理由作出合理解释,那么买方有权选择终止与出卖人之间的交易协议,并由出卖人独自承担因此引发的全部经济损失。《民法典》第五百六十三条有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(五)法律规定的其他情形。以持续履行的债务
    2024-04-24
    120人看过
  • 建工企业的顺延工期是怎么算的
    申请工期顺延的手续是:承包人向发包人或监理人发出申请工期顺延的通知,提供申请工期顺延的缘由与证据造成实际影响及损失的证据,经发包人或者监理人签证确认予以顺延。一、不可抗力如何索赔1、费用索赔:通常情况下因不可抗力发生损失时,现场已完工程、已到场材料的损坏有发包方负责,施工方自有或租赁使用的机械、材料等损失由施工方负责,不可抗力发生后现场清理的费用是否发包方负责的,承包方另外要求的赔偿一般是不会获得袭接纳的,在法律上来讲也是不予支持的。2、工期索赔:通常情况下发生不可抗力的时候工期是可以顺延的。另外,我说的是通常情况,具体的情况可能要看相关的承包合同,看看有关工期索赔和费用索赔包括的范围。二、建设工程合同发包人承担哪些责任建设工程合同发包人承担下列责任:1、做好施工前的一切准备工作,确保施工承包商准时进入施工现场;2、向承包人提供符合质量的材料和设备,因提供的材料质量有缺陷和设备不符合要求而
    2023-02-28
    173人看过
  • 如何写工程延期证书
    要写出工程概况、施工现状、施工抢工情况,特别是工期延误的原因和延误次数。工程延期审批等后期措施1、工程延期与工程延期的区别。项目延误-损失应由承包商承担。同时,业主有权对承包商的延误和违约行为进行处罚。(1)工程延期申请条件A.监理工程师下达工程变更令导致工程量增加;(2)合同中可能涉及的工程延期原因,如图纸交付延误、工程暂停、合格工程C、离境检查、不利影响等外部条件等;D,极端恶劣的天气条件;e,因业主原因造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;F,除承包商自身原因外的任何其他原因。(2)工程延误审批程序A.工程延误事件发生时,承包人应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延误意向通知书)。承包人应在合同规定的有效期内(或在监理工程师同意的合理期限内),向监理工程师提交详细的报表报告(延期的理由和依据)。监理工程师接到报告后,应及时调查核实,准确确定
    2023-05-07
    51人看过
  • 与发包方签延期合同怎么写
    合同延期申请书:合同延期申请合同延期申请佳乐家生鲜品运营中心:我公司因为在XX年3月底更换公司名称,所有公司相关证件已交政府职能部门进行更名审批,因此不能及时与贵公司续签XX年签订的(截止XX年3月15日到期)联营合同。特申请将原合同延期至XX年4月30日,公司更名用新公司资料证件进行合同续签。一、延期协议需要哪几个方面在写延期协议时需要以下几个方面的内容:第一,需要主合同双方当事人签署。第二,需要明确延期的具体时间,并在协议中注明。第三,该协议中需要明确主合同的内容,或者将主合同作为附件的形式。第四,双方签字确认。二、关于合同延期的情况说明合同延期说明的写法:写明需要延期的具体时间,并在协议中注明;写明主合同的内容,或者采用将主合同作为附件的形式;注明合同延期说明签订的日期以及双方当事人的签字、盖章。
    2023-03-14
    352人看过
换一批
#证件办理
北京
律师推荐
    展开
    #签证
    词条

    签证是一国政府机关依照本国法律规定为申请出入或通过本国的外国人颁发的一种许可证明。签证通常是附载于申请人所持的护照或其他国际旅行证件上。在特殊情况下,凭有效护照或其他国际旅行证件可做在另纸上。... 更多>

    #签证
    相关咨询
    • 员工顺延做鉴定遇到到期怎么续签?
      西藏在线咨询 2022-10-20
      一、根据《江苏省实施办法》第二十五条:在停工留薪期间,用人单位不得与工伤职工解除或终止劳动关系。法律、法规另有规定的除外。二、工伤职工拒不接受劳动能力鉴定的,需提供其本人出具并经用人单位盖章确认的自愿不作劳动能力鉴定书面申明。三、根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条(二)项规定:劳动者严重违反用人单位的规章制度的,用人单位可以解除劳动合同:故劳动者无故缺勤如严重违反了单位依法制定的规章制度的
    • 加拿大签证期间可以顺延吗
      贵州在线咨询 2022-01-27
      【法律意见】申请人如确因特殊原因,要求延长停留期限,应在停留期之内提前向前往国的移民机关提出延期申请。如果理由充分,则有可能获准延期。如果申请人未在停留期之内提出延期申请,且签证有效期和停留期均己过期,而本人又未离开该国,则必须持相应的有效证明材料,申请办理延期手续。通常情况下,在申请到的有效签证上都会标注着可以在申请国境内合法入境的最晚时间及可以合法停留的时间,意思就是说只要在这个时间范围内前往
    • 三期女工不续签顺延至三期满怎么赔款
      广西在线咨询 2022-10-09
      用人单位主动不续签的,劳动者可以要求经济补偿金。《劳动合同法》第四十四条有下列情形之一的,劳动合同终止:(四)用人单位被依法宣告破产的:(五)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的:《劳动合同法》第四十六条有下列情形之一的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿:(六)依照本法第四十四条第四项、第五项规定终止劳动合同的;《劳动合同法》第四十七条经济补偿按劳动者在本单位工作的年限
    • 什么是工期顺延?
      黑龙江在线咨询 2021-11-24
      所谓工期延期,是指承包商根据法律和合同对工期延期的事实状态进行的变更,即工期延期是事实,但由于符合法律或双方约定的一些条件,双方就事件造成的延期天数达成一致。工期延期需要满足以下条件:1。施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中改变设计,由于发包人改变设计,承包人无法施工的期限应从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未
    • 哺乳期签合同怎样顺延
      湖北在线咨询 2022-07-06
      哺乳期内合同到期顺延:女员工哺乳期内合同到期不再续签,应等到哺乳期结束后终止劳动合同。 《中华人民共和国劳动合同法》 第四十二条劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同: (一)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的; (二)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的; (三)