承包商应承担因暂停施工而增加的费用和/或延误
来源:互联网
时间: 2023-05-02 20:04:00
409 人看过
法律咨询:
承包商应承担因暂停建设项目而造成的费用和(或)延误?律师答复:
(1)因承包人违约造成的暂停施工;
(2)因承包人原因为合理施工和工程安全保障所必需的暂停施工;(3)承包人擅自暂停施工的;(4)承包人其他原因造成的暂停施工的;(5)承包人在专用合同条款中约定的其他暂停施工的。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》有关规定第二十六条建筑工程承包人应当持有依法取得的资质证书,在其资质等级许可的经营范围内承揽工程。
建筑施工企业不得以任何形式,以其他建筑施工企业的名义,超出本企业资质等级许可的经营范围或者承包工程。建筑施工企业不得允许其他单位和个人以任何形式利用其资质证书和营业执照,以本企业名义承揽工程。第二十七条大型建设工程和结构复杂的建设工程,可以由两个以上的承包人共同承包。共同合同的当事人对合同的履行负连带责任。
声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
因工伤产生的误工费用谁承担
217人看过
-
因不可抗力导致的费用和工期延误要如何承担责任
170人看过
-
因债权人原因增加的履行费用由谁来承担
339人看过
-
如何承担工程暂停的责任
189人看过
-
因发包人导致工期延误的承包人如何索赔
204人看过
-
承包商在施工项目中的劳动力延误有哪些风险
256人看过
律师服务
热门律师推荐
#合同订立
北京
律师推荐
展开
#合同条款
词条
合同条款是指双方协商一致后,约定双方的权利义务,对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式,主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议,内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说,合同应具备以下条款: 1... 更多>
#合同条款
最新文章
#合同条款
相关咨询
-
抗疫工程延误工期应由承包方承担责任吗台湾在线咨询 2022-09-13因为疫情属于“不可抗力”,根据《》第117条规定,当事人因不可抗力原因不能履行合同的,可以全部或部分免除责任。也就是说承包方如果是因为疫情原因无法履行施工义务的,不需要承担工期延误责任。
-
-
广东医院因为医疗费用延误治疗而延误治疗,是否由肇事者承担责任?辽宁在线咨询 2022-01-25肇事者和医院都应当承担责任,家长自己也应负责任.医院的责任,应该问问当地律师,对于这种情况有无特别规定,广东省就规定了交通事故案件,医院因为医疗费问题延误治疗应该承担责任.《广东省高级人民法院、广东省公安厅关于道路交通安全法施行后处理道路交通事故案件若干问题的意见》 23、当事人认为医疗机构未及时抢救导致受伤人员死亡或伤情加重,将医疗机构和交通事故赔偿义务人作为共同被告的,人民法院应予允许。经审查
-
工期延误哪些情况发包人承担相关费用甘肃在线咨询 2022-11-08在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润: 1、发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的; 2、发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的; 3、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的; 4、发包人未能在计划开工日期之日起7天
-
承包人因工程发生误期而造成的损失是否应当由发包人承担赔偿责任?浙江在线咨询 2022-03-14合同工程发生误期,合同工程发生误期的一.1如果承包人未按照合同约定施工.13误期赔偿9,承包人应赔偿发包人由此造成的损失,发包人应要求承包人加快进度.13、根据《建设工程工程量清单计价规范GB(09)》的相关规定。9.13:《建设工程工程量清单计价规范GB(09)》9,并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费,实现合同工期。承包人赔偿后,导致实际进度迟于计划进度的,合同工程内的某单位工程已通过了竣工验