土木工建筑劳动合同应该怎么写?
来源:互联网 时间: 2023-04-16 16:50:39 211 人看过

甲方:(简称:甲方)

乙方:(简称:乙方)

经甲乙双方共同协商,甲方将项目

工程以包工,包制模,铁钉,铁线,电缆,电锯电片及机械所有的电缆电线工具,包图纸上木工制安及所有木工工程一次性承包给乙方施工,为安全保质保量金,工程结束后给予返还。

(一)、承包单价;

乙方所承包的木工工程,其单价按建筑面积的(

)元/㎡(包括基础地下室设施及屋顶斜屋面n型线条主体),按此单价为最终结算价,甲方不另追加乙方任何费用,面积计算以图纸为准。

(二)、承包范围;

乙方按设计图纸,设计变更完成该工程所有的木工工程,(含附属零星工程木工及基础设施的制安,负责工程完工后,所有的模板,方条,顶木,步步紧,方条等的清理及按甲方要求制定的地方分类堆放好)。

(三)、乙方负责:

1.乙方应付责组织本工程所需要的熟练工人,机械工具辅助材料,熟悉施工图纸规格按照设计图纸施工规范及安全生产条列,进度计划国家品质标准施工。

2.服从项目管理人员及施工员统一指挥,调配和检查,遵守项目人员制定的各项规章制度,不准随意浪费甲方原材料,如发现乙方随意浪费,甲方有权要求乙方按原价加倍赔偿。

3.乙方不得在工地上无理取闹不服从甲方现场管理人员统一指挥调度及阻止别的施工班组施工的,发现一次罚款500元,累次不改甲方有权单方面终止合同,乙方按实际完成工程量的60%结算,并自动退场。

4.主体施工过程中,乙方应按时,按质,按量完成施工任务。不准有爆木。漏浆现象,发现有出以每处50—200元罚款,并即时处理,因木工验收不合格造成返工,甲方有权要求乙方加倍赔偿一切浪费的原材料及需别的施工班组配合返工所需人工工资,工程所有爆木,漏浆处,乙方应及时处理掉。尾期工程中需要制安的应随叫随到,不到的话,甲方有权请他人做,其工资按市场价格双倍从乙方未付工程款中扣除,影响工期的按合同规定处罚,乙方应无异议。

(四)、甲方负责;

1.负责对乙方的图纸技术交底及安全三级教育,指导,检查乙方施工过程中的施工质量。

2.按合同约定按时支付工程款。

3.无偿提供乙方的住宿及生活用水用电,(不含电磁炉用电)

(五)、工期要求;

1.乙方应严格按照项目部制定的各项施工进度计划进行施工,具体进度计划按项目部制定的施工进度计划。

2.乙方不能按甲方进度计划完成工期内的工程量时,甲方有权高价在外面请人帮忙完成,乙方无权阻扰,其工资从乙方工程进度款中扣取,工期拖延一天处以500—5000元的工期处罚金,按工期计划乙方提前完成应给与奖励。

3.因乙方原因造成工程停工三天以上,甲方有权单方面终止合同另找施工队,结算按实际完成工程量的60%结算,结算时间按工程主体全部封顶后结算,余下的部分作为重组新班组和甲方的损失费用。

(六)、质量标准;

规格按照施工图纸设计变更通知及现行的国家有关强制性规范规定施工,并达到国家工程品质验收合格标准,如有返工给甲方造成材料浪费或延误工期的,甲方有权追究其赔偿责任并罚款,费用从乙方工资中扣回。

(七)、安全要求;

1.乙方工人进入施工现场都必须遵守安全操作规程,佩戴安全帽,穿工作服,穿胶鞋上班。

2.上班时间不许喝酒,打闹,严格安全生产条例方针,及项目部组织所要求的安全知识讲座内容交底,进行施工。

3.如乙方在施工过程所造成的任何安全事故,由乙方负全部责任和费用及事后处理,与甲方无关。

4.不带安全帽,穿拖鞋,喝酒上班的发现一次每人每次30元罚款,此款从工资中扣除,并通报批评,现场严禁带小孩或社会闲杂人员进入工地,住宿,逗留。

(八)、付款方式;

本工程第一次按工程总量的三楼付款80%,然后按月进度工程量的80%付款。余款在完成承包内工作后两个月内结清。

(九),本合同未尽事宜,双方可根据情况随时协商补充,补充协议与本合同具有同等效力。

(十),本合同书自签字之日起生效,工程竣工,工程款全部结清后本合同法律效力自行终止。

(十一),本协议一式两份,双方各持一份,同时具有相应法律效力。

甲方(签章)

乙方(签章)

年月日

任何劳动合同都需要按照国家的《劳动合同法》的规定来进行签署,如果用人单位没有按照相关内容来进行处理的话,可以视作该合同为无效合同,劳动者不需要履行合同上的内容,并且可以向劳动仲裁委员会提起仲裁,要求用人单位对其进行赔偿

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月27日 23:34
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多罚金相关文章
  • 土地抵押地上建筑物承诺函应该怎么写
    土地抵押地上建筑物承诺函应该首先写清楚土地抵押地上的建筑物的一些程度的内容,实际上这个承诺函也就是将当事人承诺的内容来予以确实通过书面的方式具有一定的法律效力,当然了,必须当事人最后签字确认。以建筑物抵押的,该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的,该土地上的建筑物一并抵押。抵押人未依据前款规定一并抵押的,未抵押的财产视为一并抵押。一、土地使用权抵押后其上的建筑物的规定有哪些?根据房地一体原则,应该一并抵押《民法典》第三百九十七条【建筑物与建设用地使用权同时抵押规则】以建筑物抵押的,该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的,该土地上的建筑物一并抵押。抵押人未依据前款规定一并抵押的,未抵押的财产视为一并抵押。如果土地上的房屋是后来新增的,根据房地一体原则,应该一并拍卖,但是抵押权人不能就房屋优先受偿。《民法典》第四百一十七条【抵押权对新增建
    2023-03-27
    416人看过
  • 违章建筑诉讼书应该怎么写?
    行政诉讼状原告:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址、联系方式(如原告为单位,则写名称、地址、联系方式。)委托代理人:姓名、性别、年龄、民族、职务、工作单位、住址、联系方式。被告:名称、地址、联系方式。法定代表人:姓名、职务。诉讼请求:(写明向法院起诉所要达到的目的)。事实和理由:(写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据,包括证据情况和证人姓名及联系地址)。此致××××人民法院原告人:(签名或盖章)法定代表人:(签名)××××年×月×日一、起诉需要准备什么材料民事诉讼起诉应当提交的诉讼材料:1、民事起诉状起诉状应当记明下列事项:(1)当事人(包括原、被告)的姓名、性别、出生年月日、民族、职业、工作单位、住所、联系方式。(当事人为法人或其他组织的,应写明名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式)。(2)案由。(3)诉讼请求(分项写明向法院起诉所要达到的目的)。(
    2023-06-20
    192人看过
  • 土木建筑工程履约保证书
    保证书签署日期(必须相同于或晚于合同签订日期)当事人(法定名称和营业地址)组织类型(择一划“×”记号)承包人个人合伙联合企业公司公司成立的所在国家担保人(名称和营业地址)保证罚金百万千百分合同签订日期合同号当事人签名1.2.公司印章(印章)(印章)姓名与衔头1.2.(打字)个人担保人签名1.2.(印章)(印章)姓名1.2.(打字)公司担保人名称和地址公司成立所在国责任限额签名1.2.公司印章
    2023-06-13
    267人看过
  • 劳动合同网上怎么查,应该怎样写
    劳动合同的备案,不是非强制性的,所以不在劳动部门备案的合同只要不是违法的都是有效的。如果你和单位签订的合同是经过备案的,可以去劳动行政管理部门的网站查询看看有没有结果。如果没有备案的,一般劳动合同由企业内部管理不会公布在网上。甲方:乙方:根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条本合同为______________期限劳动合同。二、工作内容第二条乙方同意根据甲方工作需要,担任岗位(工种)工作。第三条乙方工作应达到甲方规定的技术标准。三、劳动保护和劳动条件第四条甲方安排乙方执行八小时工时制度。第五条甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。第六条甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全、劳动纪律和甲方规章制度的教育。四、劳动报酬第七条甲方每月以货币形式支付乙方工资。第八条甲方生产工作任务不足使乙方待工的,
    2023-04-17
    197人看过
  • 劳动合同中应该怎样填写劳动合同类型?
    签合同时劳动合同类型填固定期限劳动合同或无固定期限劳动合同,并非是所有的劳动合同都是需要按照这个规定,填写相关内容的,一般来说,只要不是在某一公司就职超过一定的年限,那么职员签署的合同类型就是固定期限的合同。网签合同填写注意什么网签合同填写的注意事项包括:1、合同的格式是否标准、形式是否合法;2、合同的内容是否与当事人协商的一致;3、合同的主体是否是合同当事人;4、合同的权利义务是否公平、内容是否完备等。网签合同是指由于无法面对面或者为了更加方便而在网络上直接签定合同的行为。《劳动合同法》第十四条,无固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。用人单位与劳动者协商一致,可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立固定期限劳动合同外,应当订立无固定期限劳动合同。
    2023-07-19
    389人看过
  • 建筑工人和农民工签订的劳动合同是否应该加强监管?
    需要的。依据《劳动合同法》第十条规定:建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立。用人单位未在用工的同时订立书面劳动合同,与劳动者约定的劳动报酬不明确的,新招用的劳动者的劳动报酬按照集体合同规定的标准执行;没有集体合同或者集体合同未规定的,实行同工同酬。与外国人签订劳动合同注意什么01劳动合同的期限根据《外国人在中国就业管理规定》用人单位与被聘用的外国人应依法订立劳动合同。劳动合同的期限最长不得超过五年。劳动合同期限届满即行终止,但外国人被批准延长在中国就业期限并办理相应手续后可以续订。从此可以看出,外国人在中国就业并不允许签订无固定期限劳动合同,也就不存在用人单位需要签订无固定期限劳动合同的情形。02劳动权利外国人在中国就业同样受中国的最低工资标准
    2023-07-03
    102人看过
  • 劳动合同里是否应该写上工资
    劳动合同里应当明确写清工资报酬。劳动工资报酬条款属于劳动合同的必备条款,依法应当明确。工资应按月支付给劳动者本人,支付工资的周期不能超过一个月,劳动合同里未写明工资报酬的可向当地的劳动监察大队举报投诉。一、工资约定不明怎么处理在订立劳动合同时,约定劳动报酬一定要明确、具体,包括明确劳动报酬的法律后果等相关内容。实践中一些用人单位在订立劳动合同时,对劳动报酬处理模糊,或者口头约定,因此常常引发劳动争议。工资应在劳动合同中明确,但并不一定表现为具体的金额,也可以表现为明确的计算方式,如计件工资时写明计件定额和计件单价。提成工资应写明提成基数与比例等。劳动报酬规定为劳动合同的必备条款,同时《劳动法》第18条进一步规定了工资约定不明时的处理程序。劳动合同对劳动报酬和劳动条件等标准约定不明确,引发争议的,可按照以下程序进行:首先双方重新协商工资标准,适用集体合同规定的标准;如果,前两步无法解决问题,
    2023-03-12
    78人看过
  • 建筑施工合同应该由谁去备案
    一、建筑施工合同应该由谁去备案建筑施工合同应该由发包方备案。根据法律规定,(合同备案)发包单位应当在建设工程合同签订的30日内,送工程所在地建设行政主管部门备案。合同发生重大变更的,发包单位应自合同变更后15个工作日内,将变更协议送原备案机关备案。同时,根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部第89号令)第47条规定“订立书面合同7日内,中标人应当将合同送县级以上建设行政主管部门备案;在施工过程中,各级政府建设工程质量监督管理部门还要对工程建设的质量进行全面监督。日常中施工合同备案是由建设单位办理的,但也存在双方一同办理备案的情况。二、建筑工程施工合同包括什么内容建筑工程施工合同包括的内容如下:1.工程的具体范围;2.建设工程的具体施工期限和质量要求;3.建设工程的总价款、拨款和结算;4.工程竣工完之后的验收、相互协作等条款。根据《民法典》第七百八十八条,建设工程合同
    2023-04-30
    427人看过
  • 建筑施工合同备案应该谁办理
    一、建筑施工合同备案应该谁办理建筑施工合同备案应该承包人办理。施工合同是建筑方的承包合同,是承包人和发包人一起商定的建筑安装工程,是明确两方权力和义务关系的合同。可以理解为总包公司承包下工程然后给分包去做,合同理应总包公司进行备案,这是对分包公司利益的保证,并且在一些管理方面可以更好的去限制分包公司的一些不符合制度的行为,所以施工合同备案理应由建设单位办理。法律依据:《建筑法》第三十一条,发包单位应当在建设工程合同签订的30日内,送工程所在地建设行政主管部门备案。合同发生重大变更的,发包单位应自合同变更后15个工作日内,将变更协议送原备案机关备案。二、一般施工合同的有效期是多久施工合同有效期一般为当事人合意签订合同之日至合同权利义务履行完毕之间的时间,但其法律效力是永久的。我国法律规定,依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。三、
    2023-04-25
    94人看过
  • 被否定的建筑工程合同后续应该怎么办
    建筑工程承包合同被否定后不得履行。合同被确认无效之后,合同的内容对双方当事人就失去了法律拘束力了,合同还没有履行的,不得履行。如果当事人一方请求继续履行无效的施工合同,应该进行驳回。当事人不得请求另一方承担违约责任。合同无效或者是被撤销之后,因此合同所取得的财产,应该进行返还;不能返还或者是没有必要返还的,应该折价进行补偿。一份建筑工程承包合同的违约后需要承担什么责任1、赔偿损失。发包人、承包人应当在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法。与发包人承担赔偿责任的情况相同,如果没有约定赔偿损失,则承包人承担一般法定赔偿责任,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过承包人在订立合同时预见或者应当预见到的因违约可能造成的损失。2、支付违约金。施工合同的当事人双方也应当在合同的专用条款中约定承包人违约时违约金的数额或者计算方法。3、采取补救措施。对于施
    2023-07-01
    469人看过
  • 劳动合同协议(建筑工人版)
    [导读]:劳动合同范本是为了确立双方的劳动关系,明确双方的权利和义务,根据现行《劳动法》、《劳动合同法》及其它有关劳动法律、法规、规章以及甲方依法制定的规章制度的规定,劳动双方需要签订的合同样本。劳动合同怎么写,劳动合同范本都有哪些?特意将各类的劳动合同范本都收集整理了一下,如果您还在为劳动合同范本发愁,下面是内容将会对您有帮助:劳动合同协议(建筑工人)用人单位名称(以下简称甲方)_________________________建筑工人姓名(以下简称乙方)_________________________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《广州市劳动合同管理规定》以及其他法律法规的有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。一、基本情况甲方单位法定代表人,电话号码:企业地址:。乙方姓名________性别_____居民身份证号_____
    2023-06-05
    65人看过
  • 建筑工程造价合同的内容有哪些?怎么写建筑工程造价合同?
    建筑工程造价合同________(以下简称委托人)与_________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。第一条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:1、项目名称:_________2、服务类别:_________第二条本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。第三条下列文件均为本合同的组成部分:1、建设工程造价咨询合同标准条件;2、建设工程造价咨询合同专用条件;3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。第四条咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。第五条委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。第六条本合同的建设工程造价咨询业务自_________年_________月_________日开始实施,至_________年_________月_________日终
    2023-06-04
    391人看过
  • 工程建筑材料购销合同应该是怎么样的
    甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依据《中华人民共和国民法典》第四百六十九条当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。第一条、标的物、标的额第二条、交货地点:甲方项目工地。第三条、交货时间:甲方指定。第四条、交货方式及费用负担:乙方在合同签订后开始供货,并将货物运送到甲方指定的地点后由负责签收确认。运输费及卸货费由乙方承担。(签收人:联系电话:)。第五条、质量标准及异议期限:1、乙方应严格按照相关材料的技术要求和国家(行业)的相关质量标准执行,确保所供材料的质量。2、甲方在收到货物后若有异议须在10日内以书面提出,如属质量问题由乙方负责。第六条、验收方法:建筑材料采购合同乙方须按甲方的要求送货,货到
    2023-04-18
    410人看过
  • 劳动合同中工资应该写多少钱?
    劳动合同上的工资,按照一般承诺多少就应该写多少,试用期工资有明文规定的不低于约定工资的80%并且不低于当地最低工资,绩效和考勤和岗位工资应该明确数额或计算方法。一、超过劳动法工作时间规定怎么办超过劳动法中工作时间规定的处理方式如下:1、用人单位由于生产经营需要,经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间,但需要支付加班工资;2、如果严重超时加班,员工可以向当地劳动监察部门投诉解决,要求立案处理;3、在灾害紧急处理和公共设施抢修期间,可以延长工作时间。二、加班工资的计算方式如下:1、用人单位在法定节假日安排劳动者加班的,应按照不低于劳动者本人日或小时工资的300%支付加班工资;2、休息日用人单位安排劳动者加班的,可以给劳动者安排补休而不支付加班工资,如果不给补休,应当按照不低于劳动者本人日或小时工资的200%支付加班工资;3、用人单位安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的150%的工资报酬。
    2023-03-05
    481人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开
    #罚金
    词条

    罚金是指强制犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。罚金作为一种财产刑,是以剥夺犯罪人金钱为内容的,这是罚金与其他刑罚方法显著区别之所在。... 更多>

    #罚金
    相关咨询
    • 土木建筑工程合同怎么写,法律有哪些规定
      贵州在线咨询 2023-11-26
      法律分析 订立土木建筑工程合同第一步写明协议双方的基本身份信息。第二步写明工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收等内容。第三步写明违约责任、解决争议的办法。并由双方签字或盖章。
    • 土木建筑工程合同规定是什么
      安徽在线咨询 2023-10-10
      订立土木建筑工程合同第一步写明协议双方的基本身份信息。第二步写明工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收等内容。第三步写明违约责任、解决争议的办法。并由双方签字或盖章。
    • 建筑工人2023劳动合同如何书写?
      海南在线咨询 2023-10-25
      要在劳动合同中写明工作的具体内容以及违约的情况和责任等。劳动合同,是指劳动者与用人单位之间确立劳动关系,明确双方权利和义务的协议。订立和变更劳动合同,应当遵循平等自愿、协商一致的原则,不得违反法律、行政法规的规定。劳动合同依法订立即具有法律约束力。
    • 建筑公司一年未签劳动合同劳动者应该怎么办
      安徽在线咨询 2022-10-07
      跟建筑公司签订的劳动合同可是一年也没开工不发工资,属于用人单位违反《工资支付暂行条例》规定。非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。劳动者和用人单位存在劳动纠纷,劳动者可以到用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。《工资支付暂行条例》第十二条非因劳动者原因造成单位停工、停产在一个工资支付周期内的,用人单位应按劳动合同规定的标准支
    • 建筑土木工程合同承包的律师费用
      辽宁在线咨询 2023-06-20
      (一)不涉及财产关系的:2000元-30000元/件。 上下浮动幅度:20% 但收费额不足2000元的按2000元收取。 (二)涉及财产关系的,按争议标的额的以下费率实行分段累计收费: 标的额费率 10万元以下的部分(含10万元)6% 10-50万元的部分(含50万元)5% 50-100万元的部分(含100万元)4% 100-500万元的部分(含500万元)3% 500-1000万元的部分(含10