安装工程劳务分包合同
来源:互联网 时间: 2023-06-04 19:41:09 65 人看过

一、安装工程劳务分包合同

劳务发包人:(以下简称劳务发包人甲方)

劳务作业承包人:(以下简称劳务承包人乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、劳务分包工程基本情况

工程名称:

工程地点:

劳务作业内容:按图施工(消防栓系统,自动报警系统,工程预埋,安装调试等相关的工作)。

二、合同价款

1、合同签约后,劳务承包人交保证金元整(小写:¥)给劳务发包人,到工程验收后结算返还给劳务承包人。

2、本工程合同款采用下列方式计算。

3、本合同款,除经劳务发包人,和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外可以调整。

4、合同价款按建筑设计总面积计算,每平方米肆元捌角(¥4.8)。

5、劳务费包含:①工人工资;②劳务统筹费用;③劳动保护费用;④管理费用;⑤各项保险费用;⑥监设费用;⑦文明施工及环保费用;⑧利润、机械使用,折旧费等。

三、分包工作期限

按开工计算个月。

四、质量标准

工程质量:按国家现行规范要求。

五、图纸

劳务发包人应在劳务发包工作开工7天前,向劳务承包人,提供与分包工程有关的图纸1套。

六、材料、构配件供应

1、劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料构配件。如劳务发包人,不能按时提供,则应相应延长工期并赔偿误工费用;如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务承包人应在验收时以书面形式提出,劳务发包人负责在三天内更换或调整。

2、劳务承包人应妥善保管,合理使用劳务发包人供应的材料及构件。因保管不善发生丢失、损坏,劳务承包人应赔偿,并承担因此造成的经济损失。

3、施工中所需的中小型机具由劳务承包提供。

七、合同价款支付

采用固定合同价款方式计算,合同价款的,劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付,按工程进度付款。①劳务发包方按每月工程进度款支付80%给承包方,剩下的20%待工程验收结算后,一次过结清。

八、双方责任

1、乙方应服从甲方管理人员的安排,杜绝无理取闹,影响工程进度的现象。

2、乙方应教育现场施工人员树立安全生产意识,安全施工,确保工程能顺利完成。

3、乙方按图、按时、按质完成工程,要配合其他的施工队施工。如因乙方主观原因未能及时配合现场甲方其它工程施工造成的进度延误,或经济损失的,相关损失由乙方负责赔偿。

4、乙方在施工中发生的一切安全事故由乙方负责,造成的损失全部由乙方承担。

5、乙方应与在场施工人员签订劳动合同并为其购买工伤,意外等保险。

6、遵守甲方项目部的管理规定,做到文明施工。

7、如乙方原因造成工程停工而不能按期完成则甲方有权终止合同,结算时按乙方实际完成合同工程量结算给乙方。

8、乙方应在甲方通知有效期内进场配合施工,如因场地或环境条件不具备进场施工的必须报告甲方,并作出妥善处理。

9、对隐蔽工程的验收,乙方须提前两个工作日通知甲方组织验收。

10、甲方要协调各项工程项目施工,工程,杜绝各施工队为场地,用电、用水等问题产生矛盾。

11、向乙方提供初步设计的方案图纸和现场标高轴。

12、在施工过程中因甲方责任造成停工、返工或材料及器材,人工的损失等均由甲方承担相应责任。

13、负责协调提供现场设置的垂直运输设备给乙方。

14、审核乙方的工程进度,办理结算,按照合同约定向乙方支付工程款等。

九、违约责任

当发生下列情况之一时,劳务发包人应承担违约责任:

①劳务发包人违反约定,不按时向劳务承包人支付合同款的;

②劳务发包人不能提供足够的工作面、造成窝工的。

当发生下列情况之一时,劳务承包人应承担违约责任:

①劳务承包人因自身原因过期交工的,每延期一日,应向劳务发包人支付违约金,最高不超过合同总金额的5%;

②劳务承包人施工质量不符合本合同约定质量标准,劳务发包人可以要求劳务承包人返工,劳务承包人无法完成的,劳务发包人可以委派其他劳务企业完成,产生的费用由劳务承包人承担;由此给劳务发包人造成损失的,劳务承包人应向劳务发包人支付违约金10000.00元,最高不超过合同的10%,延误的劳务承包人工作时间不予顺延。

1、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约一方承担上述违约责任后继续履行合同。

2、劳务承包人应对工人进行安全教育,施工中发生的一切安全事故由劳务承包人负责,与劳务发包人无关。

十、本合同一式两份,具有同等效力,甲乙双方各执一份,自双方签字起生效。

劳务发包人:劳务承包人:

联系电话:联系电话:

年月日年月日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月17日 08:11
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多继续履行相关文章
  • 建筑安装工程承包合同包括
    建筑工程合同订立的程序如下:1、接受中标通知书。2、组成包括项目经理的谈判小组。3、草拟合同专用条件。4、谈判。5、参照发包人拟定的合同条件或建筑工程施工合同示范文本与发包人订立建筑工程施工合同。6、合同双方在合同管理部门备案并缴纳印花税。一、建设工程合同无效后的处理与认定方式1、建设工程施工合同在尚未履行前被确认无效:双方当事人均不能再继续履行。若一方因准备履行合同有损失,则按照双方导致合同无效的过错程度进行赔偿。2、建设工程施工合同所约定的工程已经开工但尚未完工时被确认无效:一是应当立即停止履行。二是若已完工程质量验收合格,发包人应参照无效合同与承包人结算并付款;若已完工程质量验收不合格且无法修复,则承包人应该予以拆除,并向发包人返还已付工程款。三是有过错的一方应当赔偿对方在准备签订、签订合同、履行合同支出的费用,包括直接费用和间接费用;双方都有过错的,按过错大小各自承担相应赔偿责任。
    2023-03-12
    88人看过
  • 建筑安装工程承包合同(一)
    建设单位:__________________(以下简称发包方)施工单位:__________________(以下简称承包方)双方经充分协商,达成如下协议:第一条工程名称_____________________________________________________。第二条工程地点_____________________________________________________。第三条建筑面积_____________________________________________________。第四条工程价款及付款方法_____________________________________________________。第五条工程期限(开工、竣工时间)_____________________________________________________。第六
    2023-04-23
    92人看过
  • 工程铺装劳务合同范本
    工程劳务用工合同雇用方(甲方):劳务方(乙方):根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规,按照工程具体情况经双方协商一致,签订本劳务用工协议,双方共同遵照执行。1、用工工程项目:2、用工方式:包工、包质量、包安全3、工期:年月日前交工结束按甲方编制的施工组织设计及施工计划执行。4、保修期:验收合格后一年5、施工内容:5.1广场石材铺装:放线、标高控制、50mm厚花岗岩石材铺装。6、劳务费用6.1本工程项目的劳务费用暂定元(工程量暂定:广场石材铺装平方米,元/㎡。)6.2劳务费用计算以现场验收发生的工程量为准。铺装按平面面积计量,道牙按延长米计量。6.3劳务支付:广场铺装前两次按照每完成1000平方米支付至完成量劳务费用的80%,第三次后按照每2000平方米施工内容完成后支付至完成量劳务费用的80%,验收合格后支付至验收核算工程量劳务总费用的97%,一年保修期满验收合格后支付剩余3%劳务费
    2023-04-23
    359人看过
  • 建筑安装工程承包合同包含哪些合同?
    1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。4、工程质量。5、工程造价。6、技术资料交付时间。7、材料和设备的供应责任。8、拨款和结算。9、竣工验收。10、质量保修范围和质量保证期。11、相互协作条款,等一、建筑工程施工包括什么内容建筑工程施工合同包括的内容有:工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。二、市政工程验收规范有哪些市政工程验收规范主要有以下五点,分别是:1、城镇道路工程施工与质量验收规范;2、给水排水管道工程施工及验收规范;3、城市桥梁工程施工与质量验收规范;4、混凝土结构工程施工质量验收规范;5、公路工程质量检验评定标准、城市道路照明工程施工及验收规程。施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、
    2023-03-14
    115人看过
  • 安装工程分包合同的注意事项有哪些
    签订安装工程分包合同的注意事项有:1、严格审查劳务分包单位是否是具有相应资质的企业;2、严格审查劳务分包企业提供的相关营业执照、安全资质证书、证件;3、严格审查分包人委托代理人的授权情况;4、联系分包人单位,到分包人单位办公地点进行现场考察确认。一、劳务分包需要资质吗劳务分包需要资质。承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。二、分包方式有什么分包活动中,作为发包一方的建筑施工企业是分发包人,作为承包一方的建筑施工企业是分承包人。1、根据交易对象的不同,建筑工程分包包括专业工程分包和劳务作业分包两类。2、按照合同签订形式分为自由分包,指定分包和独立分包。3、劳务分包方式指自带劳务承包、零散的劳务承包、成建制的劳务分包。三、劳务分包合同如何认定如果劳务分
    2023-02-19
    419人看过
  • 工程劳务分包合同纠纷管辖
    建设工程劳务分包合同纠纷,用工单位与劳务分包单位之间的合同争议,不属于用人单位和职工间的劳动争议纠纷,而属于民事合同关系,所以不能够申请劳动仲裁,应该通过法院诉讼途径解决。劳务分包企业依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》第2条的规定,请求劳务费的应当得到法律支持。如果仅仅因劳务分包企业提供的劳务质量不合格引起的工程不合格,劳务分包企业请求劳务分包合同约定的劳务价款的,将得不到法律支持,并且,还应承担相应的损失。一、劳务分包与转包有什么区别呢?1、对象不同。转包的对象是工程或分部分项的工程;而劳务分包仅指向工程中的劳务。在转包的情况下,转包人是将承包的全部建设工程任务转让给转承包人,包括建设工程任务中的经济技术责任,管理责任及劳务作业任务。而劳务分包的情况下,劳务作业发包人仅将其承包建设工程任务中的劳务作业任务分包给劳务作业承包人。2、合同效力不同。转包属
    2023-03-09
    80人看过
换一批
#合同履行
北京
律师推荐
    展开

    继续履行是指在合同履行过程中,当事人一方或双方应当按照合同约定的条件和期限履行合同义务。 继续履行可以确保合同的顺利履行和双方的合法权益得到保障。在出现违约行为时,双方应当及时协商解决,并根据合同约定要求违约方承担相应的违约责任,包括支付违... 更多>

    #继续履行
    相关咨询
    • 安装工程劳务分包合同怎样签
      海南在线咨询 2021-04-07
      劳务发包人:(以下简称劳务发包人甲方) 劳务作业承包人:(以下简称劳务承包人乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一、劳务分包工程基本情况 工程名称: 工程地点: 劳务作业内容:按图施工(消防栓系统,自动报警系统,工程预埋,安装调试等相关的工作)。 二、合同价款 1、合同
    • 装修工程劳务分包合同怎么写
      贵州在线咨询 2022-12-21
      室内外装饰饰面工程、配套陈设工程、电气工程、给排水及暖通工程、环境园林工程的施工。建筑工程、装饰工程、市政工程、地基与基础工程施工;钢结构制作、安装;环保工程设计、施工(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)。建筑装饰设计;室内外装修工。
    • 电气安装工程劳务分包协议
      香港在线咨询 2022-12-16
      劳务分包合同 承包人(全称): 分包人(全称): 依照法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况 1、分包工程名称:。 2、分包工程地点:。 3、分包工程承包范围:K23+600-K26+460路基附属浆砌片石工程。 二、分包合同价款: 1、本工程采用劳务综合单价的劳务分包方式,经双方协商确定为:(1)、
    • 安装工程分包合同范本
      福建在线咨询 2022-08-12
      从施工合同文件的角度来说,有很多协议或是相关的文件,施工合同文件由什么组成呢? 对于施工合同文件来说主要有九个资料需要进行准备,具体来说有施工合同协议书,这个协议书主要是经过双方对工程有关问题的洽商,还包括变更的书面协议,同时还有相关的变更文件,这些都可以看成施工合同的组织部分,除此以外,还有中标通知书、投标书和附件、施工合同专用条款、施工合同通用条款、施工标准、施工规范以及与之相关的技术文件,还
    • 工程劳务分包合同范本丨工程劳务分包合同
      江西在线咨询 2022-12-18
      根据实际情况和双方约定的内容填写, 1、一般包括:甲乙双方名称 2、分包内容 3、施工范围 4、价格约定 5、质量约定 6、工期约定 7、工程款支付约定 8、双方的权利义务 9、违约责任 10、纠纷的处理1 1、合同生效时间,有效时间1 2、双方签字盖章13,。签订日期。上面这些就是工程劳务分包合同范本的常用内容,可以参考。