私人承包工程合同样板-法师兄

私人承包工程合同样板

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-23 08:00:57 258 人看过

私人承包工程合同

甲方：

乙方：

甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方所有的装修施工事宜达成一致，签订本合同。

一、乙方包干承包的全部施工工作，即实行包工不包料，甲方自备装修材料，乙方只负责施工，具体施工内容详见附件（施工工艺要求）。

二、包干承包费用：

1、铺地砖：28元／㎡

2、墙面粉刷：15元／㎡

3、踢脚线、石膏线：6元／㎡

此合同为单价包死合同，合同总价以实际工程量结算，除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。

三、支付方式：

1、乙方完成全部装修施工后，支付总合同价80％工程款（小写￥ｘｘ元）；

2、全部装修施工完成后20天内，甲方支付剩余20％工程款（小写￥ｘｘ元）。

四、工期：双方确定该房屋装修施工工期为ｘ天，乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。

五、其他约定：

1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料；

2、甲方应按合同约定及时付款，否则按200元／天支付违约金；

3、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担；

4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料，否则按500元／次予以处罚，并需赔偿甲方损失；

5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元／天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期，乙方不承担违约责任；

6、该房屋装修保修期为贰年，保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。

六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

ｘｘｘｘ年ｘｘ月ｘ日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

工程承包
私人可以电力工程承包吗

一、私人可以电力工程承包吗私人不可以进行电力工程承包。因为电力工程涉及到安全和质量问题，尤其是施工工作中涉及到“四种人”(工作负责人、工作票签发人、工作票许可人和监护人)需经过电力部门培训和考试合格后方能上岗。个人承包工程需要挂靠建筑公司;需要施工单位资质证书，安全生产许可证，个人项目经理证书(建造师证)以及相关从业人员资格证书(安全员、资料员、施工员、技术员、预算员、电工、架子工等证书)。二、电力施工资质办理的流程(1)申请人向省建设部门提出申请，提交有关材料。其中中央管理的企业直接向建设部申请;(2)建设部门对建筑业企业申请施工总承包特级、一级和专业承包一级资质的申请材料进行初审;其中涉及交通、水利、通信、电子等方面资质的，由省建设厅商同级有关部门审核同意后，提出初审意见，并将初审意见和全部申请材料上报建设部;(3)建设部门对建筑业企业申请二级及以下资质(包括不分等级资质)和劳务分包资

2023-04-17

464人看过
合同条款
承包人如何解除工程合同？

1、承包人法定的解除合同条款有哪些?(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。2、未取得建设工程规划许可证和施工许可证，承包人是否可以解除合同?(1)取得建设工程规划许可证和施工许可证是发包人的法定义务;(2)发包人未取得规划许可证和施工许可证，承包人可以向发包人发出催告，要求发包人在限定的合理期限内办理;(3)如发包人不能在指定的期限内取得规划许可证和施工许可证，承包人可以解除合同。3、因发包人违约，承包人解除合同，可以要求赔偿的损失范围?损失范围包括实际损失和可得利益损失，具体包括：(1)机械闲置费;(2)停工人工费;(3)剩余建筑材料价款;(4)订购建筑材料的已付订金;(5)进退场费;(6)搬迁费;(7)可得利润。

2023-04-23

213人看过
工程施工合同
砌体工程施工合同中承包人必须是承包人吗

建设工程施工合同的承包方必须是法人。一、工程质量保证金期限为多久建设工程质量保证金(保修金)是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。工程质量保证金期限为多久，需要区分合同有效和无效的情形。第一种情形：双方签订的建设工程施工合同有效，且对质量保证金返还期限双方作出约定，依据《施工合同司法解释(二)》第八条(一)，应在约定质量保证金期限届满后返还。第二种情形：双方签订的建设工程施工合同有效，但对质量保证金返还期限双方未作约定的，依据《施工合同司法解释(二)》第八条(二)规定，自建设工程通过竣工验收之日起满二年返还质保金。第三种情形：若双方签订的建设工程施工合同无效，约定的质量保证金返还条款为无效条款，应按双方没有约定处理，故仍应依据《施工合同司法解释(二)》第八条(二)规定，“当事人未约定工程质量保证金返

2023-03-05

471人看过
合同形式
承包厨房工程工程的合同

想知道厨房工程合同都包括什么内容的，一般1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。4、工程质量。5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法，会产生巨大的价款差额。在以招标投标方式签订的合同中，应以中标时确定的金额为准；如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资（包括相应的不可预见费）为工程价款；如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中，能准确确定工程价款的，需予明确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的，尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程，在合同中需明确规定工程价款的计算原则，具体约定执行的定额、计算标准，以及

2023-03-16

100人看过

工程承包
项目承包合同书模板

一、项目承包合同书模板发包人（以下简称甲方）：法定代表人：承包人（以下简称乙方）：代表人：为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研究决定，对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评，确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：（一）承包的方式：风险抵押、个人承包乙方同意向甲方交纳风险抵押金万元，对工程项目的管理负责，以风险抵押的方式承包。（二）承包的期限：自年月日至该工程竣工交验（工程竣工结算价款及分包结算价款清算完毕）。（三）承包工程项目概况：1、工程名称：2、工程地址：3、建设单位：4、设计单位：5、承包范围：6、建筑面积：7、施工工期：8、分段任务：（四）承包的指标1、成本指标：2、质量指标：3、安全指标：4

2023-06-05

99人看过
工资
私人老板没签合同随意扣工资

私人老板不发放工资，可以协商、举报、投诉或者仲裁拿回工资，没有签订劳动合同的可以拿工资条等证明。一、已离职。被拖欠工资多日不给怎么办被拖欠工资时最好是采取以下措施：1、为节省时间跟精力，建议可以先试试直接找老板协商处理。2、一般是找劳动监察部门，投诉后，由其责令老板及时支付工资。劳动者如果手中有公司出具的欠条等直接证据能够证明工资被拖欠，还可以直接向法院申请支付令。3、被找借口拖欠工资，在劳动关系存续期间追讨工资，将不受仲裁时效的限制，一旦离职的话，就要从劳动关系终止之日起一年内提出。4、发现经过以上方法都无法拿回工资的，那么员工最后可以去法院提起诉讼处理。二、要是没签合同自己走了老板不给全工资怎么办根据法律规定，如果没有签订劳动合同，那么工作证、劳动者填写的用人单位招工登记表、考勤记录、其他劳动者的证言、录音等都可以作为证据使用。对于恶意拖欠工资的行为，除全额支付劳动者工资报酬外，还需加

2023-03-06

94人看过
申请仲裁
工程没有承包合同算承包吗

如果工程尚未开始，则不算承包；如果双方已有履行承包工程义务的行为，属于事实合同关系，在事实上认定为已经承包。一、企业拖欠工程款怎么办企业拖欠工程款，双方当事人可以协商解决。如果达不成协议的，则当事人可以申请仲裁或者请第三方调解，也可以依法向法院起诉，由法院判决或者进行调解。工程款是指建筑企业因承包工程项目，按合同规定和工程结算办法的规定，将已完工程或竣工工程向发包单位办理结算而取得的价款。二、构筑工程收取介绍费合法吗介绍工程收取介绍费用是否会构成受贿，依据实际情况而定，主要看介绍行为是否合法、收取介绍费行为是否合法等。受贿罪指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。介绍工程拿好处费合法。介绍工程促进发包方与承包方双方签定施工合同，该介绍行为属于居间行为，可以与委托人订立居间合同，并在居间合同中约定报酬问题。我国法律并不禁止建设工程承包过程中的

2023-02-22

333人看过
第三者
合同书样本：工人与老板

工地劳动合同书要包含以下的内容：1、标题；2、用人单位的信息。例如：用人单位名称、住所以及法定代表人的姓名；2、劳动者的个人信息。例如：劳动者的姓名、住址、身份证号码以及联系电话；3、合同期限；4、劳动报酬的具体金额，支付方法，支付时间；5、劳动者的工作时间以及休息休假等。2021年最新的股份合同书怎么写如果两人一起成立股份制公司，那么就肯定会涉及到股份的问题，由于这个问题关系着大家的切身利益，因此很多人都会考虑将该问题通过书面的形式写清楚为好，换言之就是大家口中常常所说的股份合同书，那么大家知道最新的股份合同书怎么写吗下面就为大家介绍一篇范本。2018公司股份合同书范本甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿法定住址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿通讯地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2023-07-03

286人看过

申请劳动仲裁
私人老板上班没有合同工伤要怎样赔偿

没有合同的工伤私人老板应当赔偿二倍工资，补缴工伤保险费用。用人单位应当按照规定参加工伤保险，没有参加工伤保险的在劳动者发生工伤后，由用人单位按照工伤保险待遇项目和标准支付费用。一、公司没买工伤保险工伤怎么赔付《工伤保险条例》应当参加工伤保险而未参加工伤保险的用人单位职工发生工伤的，由该用人单位按照本条例规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。职工在发生工伤后，可以向用人单位请求支付医疗费、伙食补助费、工伤康复费、残疾辅助器具费、护理费等费用。职工在工作期间受伤，情况紧急下由职工自己先垫付的费用，在确认工伤以后，由用人单位进行赔偿时一并给付。如果单位不肯赔偿，可申请劳动仲裁要求获得赔偿。但受伤职工应保存医疗及其他费用的相关凭证，作为索赔的证据。工伤保险条例，用人单位依照本条例规定应当参加工伤保险而未参加的，由社会保险行政部门责令限期参加，补缴应当缴纳的工伤保险费。二、单位没交工伤险怎样赔偿根据

2023-06-21

258人看过
工程承包
委托合同包括工程承包合同吗

工程承包合同不属于委托合同。法律规定，工程承包合同是由发包人与承包方签订的合同，工程承包合同并不属于委托合同，委托合同是由委托人与被委托人就委托事项签订的合同。一、行纪人与第三人之间的关系是怎样的？在行纪活动中，当事人之间会产生有行纪人与委托人之间的委托合同关系，行纪人与第三人之间的买卖合同关系，还有可能产生委托人和行纪人共同对第三人的关系。在行纪人与第三人订立的买卖合同中，行纪人是作为合同一方的当事人为委托人的利益而与第三人订立的合同。二、委托合同终止是否退钱委托合同终止与否取决于委托合同的具体约定。一般而言，除非因受托人原因终止或委托合同中有明确约定，否则不予退还。委托合同又称委托合同，是指委托人与受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。委托合同是指委托合同在受托人处理委托事务前已终止或解除。委托合同终止后，对于委托人来说，如果委托费用过高，可以主张受托人未能履行全部义务，并根据其前

2023-03-29

272人看过
合同无效
承包方私自转包承包合同无效

兴隆茶场诉龙某转包合同纠纷案——承包方私自转包承包合同无效[案情]原告：某县兴隆茶场。被告：龙某，男，48岁，农民。第三人，张某，男，37岁，农民。龙某系盛产柑橘的南方某县有名的柑橘种植专业户。1984年12月，龙某承包了县里兴隆茶场的40亩柑橘园。承包合同规定：承包期一定20年不变，从1984年12月到2004年12月止;自柑橘树挂果时起，承包方与发包方各按果实的50%比例分成，由承包方向发包方上交柑橘;茶场拨出10000元流动资金交承包方用于购买化肥、农药、种苗等，承包方两年后负责归还;承包方在承包期内不得搞掠夺性生产和经营。合同签订后不久，邻县园艺场派人请龙某去承包该场100亩橘园，承包条件比承包兴隆茶场橘园优惠得多。龙某即私下找到其同乡茶场党支部书记李某说了准备将茶场合同转包的意思，李某表示同意。龙某于是与村民张某签订了茶场橘园转包合同，合同规定由张某向龙某履行原承包合同的内容，并

2023-04-22

307人看过
继承权
私人鱼塘承包合同怎么写

经甲乙双方充分讨论和认真协商，特订立本合同，以供双方共同遵守。第一条承包地点和面积甲方将座落在鱼塘（河道、水库、湖面）亩，承包给乙方养鱼，鱼塘（河道、水库、湖面）的所有权归甲方，乙方只有管理使用权和合同规定的受益权，但不准出卖、出租或转让，在承包期内，乙方如去世，其家庭成员享有承包继承权。第二条承包期限承包期限为年，自年月日起，至年月日止。第四条甲方的权利义务1．甲方应将养护鱼用的房屋＿＿间（如果有）和下列工具提供给乙方使用：。2．上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资，甲方应合理分配给乙方。3．甲方应对社员群众进行保护渔业生产的教育。如发生偷、毒、炸鱼等情况，甲方应积极协助乙方处理。4．养鱼与农业用水发生矛盾时，甲方必须保证乙方用水最低水位线不低于米。5．乙方需要排水或抽水时，甲方应及时提供抽水机给乙方使用。6．甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。第五条乙方的权利义务1．除了不可

2023-04-30

181人看过

书面合同
两人共同承包工程合同撰写指南

两人合伙承包工程协议应包括以下内容：1、双方当事人的姓名、年龄、住址、身份证号码等基本信息；2、双方应当承担的义务和可以行使的权利；3、一方或双方违约时，违约责任的承担的方式；4、发生承包工程争议的解决方式。承包工程需要什么资质？根据我国法律规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：（一）有符合国家规定的注册资本；（二）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；（三）有从事相关建筑活动所应有的技术装备；（四）法律、行政法规规定的其他条件。《中华人民共和国建筑法》第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。

2023-08-16

423人看过
银行业监督
事业单位人员私自承包工程是否合法

依据我国相关法律的规定，事业单位工作人员是不能从事营利活动的，而私自承包工程是属于营利的行为，所以是违反法律规定的。《事业单位工作人员处分暂行规定》第十八条有下列行为之一的，给予警告或者记过处分;情节较重的，给予降低岗位等级或者撤职处分;情节严重的，给予开除处分：(一)贪污、索贿、受贿、行贿、介绍贿赂、挪用公款的;(二)利用工作之便为本人或者他人谋取不正当利益的;(三)在公务活动或者工作中接受礼金、各种有价证券、支付凭证的;(四)利用知悉或者掌握的内幕信息谋取利益的;(五)用公款旅游或者变相用公款旅游的;(六)违反国家规定，从事、参与营利性活动或者兼任职务领取报酬的;(七)其他违反廉洁从业纪律的行为。有前款第(一)项规定行为的，给予记过以上处分。事业单位员工是否适用劳动合同法事业单位适用劳动法，可以分为三种情况：1、具有管理公共事务职能的组织，如证券监督管理委员会、保险监督管理委员会、银行

2023-04-27

194人看过