水利工程索赔意向书怎么写,索赔的程序是什么
来源:互联网 时间: 2023-05-01 22:03:01 418 人看过

工程验收单

建设工程承包合同

工程施工合同

拖欠工程款

工程款税率

工程款支付申请

水利工程、铁路、公路、桥梁建筑等工程,是关系到国际民生的工程项目,国家对这类项目的发包方、承包方都有较为严格的要求。在施工过程中,若发生意外事故,与工程相关的厉害关系人是可以按照程序要求索赔的。水利工程索赔意向书怎么写?

一、水利工程索赔意向书

致:*********监理有限公司(监理项目部)

兹有我施工单位施工的*********工程,在xxxx年xx月xx日,大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位,监理单位,设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民,并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后,当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意,我施工单位于2014年06月26日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行,停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地,现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育,等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。

停工期间发生的费用及损失如下:

1、施工人员的误工费;

2、项目部管理人员的管理费;

3、机械设备的闲置费;

4、材料损失的补偿费。我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及期的索赔意向。

施工单位:

监理单位:

二、索赔的程序

(一)索赔的提出

1、索赔意向书

承包商如要对某一事件进行索赔,他应在索赔事件发生后的28天内,向雇主和工程师提交索赔意向书,目的是要求雇主及时采取措施消除或减轻索赔起因,以减少损失,并促使合同双方重视收集索赔事件的情况和证据,以利于索赔的处理。

2、索赔申请报告

承包商在发出索赔意向书后28天内,应向工程师提交索赔申请报告,其内容一般应包括索赔事件的发生情况与造成损害的情况,索赔的理由和根据、索赔的内容与范围、索赔额度的计算依据与方法等,并应附上必要的记录和证明材料。

如果索赔事件影响的延误时间较长,则承包商还应向工程师每隔一段时期提交中间索赔申请报告,并在索赔事件影响结束后28天内,向雇主和工程师提交最终索赔申请报告。

(二)索赔的处理

(l)工程师收到索赔意向书后,应及时核查承包商的当时记录,并可要求承包商提交全部记录的副本。此外,工程师还应及时调查收集事件有关情况。

(2)工程师在收到索赔申请报告或最终申请报告后42天内,应进行审核报告,认真研究和核查承包商提供的记录和证据,必要时可向承包商质疑,要求答复。工程师处理时应分清合同双方对事件应负的责任,分析承包商所提供索赔额度计算方法的合理性与准确性,作出判断并提出初步的处理意见,并与雇主和承包商协商后作出决定。

(三)索赔的支付

雇主和承包商在收到工程师的索赔处理决定后,应在14天内向工程师作出答复是否同意。若双方均同意工程师的决定,则工程师应在收到答复后14天内,将确定的索赔金额列入当月付款证书中予以支付。

(四)端的处理若雇主和承包商双方或其中的一方不同意工程师的索赔处理决定,则可以提请争端调解组评审解决或提出仲裁或提出诉讼。

在施工前,招标方与承包方、承包方与施工方式会签署合同的,以此来确定各方的权利义务关系,在合同中也需要规定什么情况下可以申请索赔,那些人可以得到赔偿。在发生可以得到赔偿的情况时。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月24日 14:32
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 工伤索赔程序上应该注意什么
    一、工伤索赔程序上应该注意什么1.赔偿项目是否明确。工伤赔偿的项目繁杂,所以在赔偿协议中对赔偿项目都要认真核实,约定清楚,都须逐一写清,若表达不清楚,可能导致赔偿错漏;对于工伤赔偿的数额也应当明确,看是否依据法律规定的标准来计算,建议最好请公证人员进行核准,这样有利于减少不公平合理的情况发生。2.意思表达是否明晰。在工伤的赔偿协议中要注意用词是否得当,意思表达是否明晰无争议。比如赔偿与补偿,赔偿是基于过错,补偿则不一定。单位有过错,给职工造成损失的情况下,必须采取赔偿。3.是否应有工伤认定书。依据《工伤保险条例》的规定,只有经过工伤认定程序被依法认定为工伤的劳动者才能享受工伤待遇、获得工伤赔偿。4.是否需要进行劳动能力鉴定。职工的劳动能力鉴定结果将直接影响职工的工伤保险待遇及赔偿标准,故在办理赔偿协议时如果职工的劳动能力受到影响那么就应申请劳动能力鉴定,以确定职工应得的赔偿金额。5.是否有
    2023-10-03
    389人看过
  • 工程中被大水冲毁怎么索赔,施工索赔的分类是怎样的
    一、工程中被大水冲毁怎么索赔1、建设中的工程被大水冲毁的,如果大水是自然原因造成的,属于不可抗力因素,工程施方、建设方不能请求赔偿的。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、施工索赔的分类是怎样的1、按索赔的目的,索赔可分为工期索赔和经济索赔。这种分类方法,是施工索赔业务中通用的称呼方法。当提出索赔时,要明确提出是工期索赔还是经济索赔,前者是要求得到工期的延长,后者是要求得到经济补偿。当然,在索赔报告论证的文件中,也是为达此目的提出论证材料和合同依据。2、按索赔处理方式和处理时间不同,可分为单项索赔和一揽子索赔。3、按索赔发生的原因分类按索赔发生的原因分类,会有很多很多。尽管每种索赔都有独特的原因,但可以把这些原因按其特征归纳为四类:即延期索
    2023-04-19
    57人看过
  • 如何写工程索赔通知书
    如何写工程索赔通知到:这是我们建筑公司的工程。3月1日,当地大批村民进入施工现场,阻止我们建筑公司进行施工作业。随后,建设公司、监理公司、设计公司、业主通过现场调解仍未能说服当地村民,期间建设公司、监理公司、设计公司、业主仍未能说服当地村民,政府部门出面后,配合设计单位改变了地基的形式,当地村民仍然到工地停工。经上级部门和业主同意,我单位于2001年3月正式停工。为保证复工后的正常进度,停工期间,现场机械设备、周转材料全部停在施工现场,现场施工人员不放假。他们将在现场组织学习和安全教育,等待复工。在此停工期间,将给我方施工单位造成巨大的经济损失和工期延误。停机期间的费用和损失如下:1。施工人员延误费用;2。项目管理人员的管理成本;3。机械设备闲置成本;4。物质损失赔偿。我方施工单位应按照合同约定的程序,向贵方监理公司提交费用和工期索赔意向。建设单位:日期:
    2023-05-02
    212人看过
  • 索赔误工费的诉讼程序是什么?
    (一)起诉,即向有管辖权的法院立案庭递交诉状。(二)立案审查符合立案条件,通知当事人7日内交诉讼费,交费后予以立案;不符合立案条件,裁定不予受理。如果对裁定驳回起诉不服,10日内向上级人民法院提出上诉。受理后,法院5日内将起诉状副本送达对方当事人,对方当事人15日内进行答辩,通知当事人进行证据交换,可根据当事人申请,做出财产保全裁定,并立即开始执行(三)排期开庭提前3日通知当事人开庭时间、地点、承办人;公开审理的案件提前3日进行公告。(四)开庭审理1、宣布开庭,核对当事人身份,宣布合议庭成员,告知当事人权利义务,询问是否申请回避2、法庭调查:当事人陈述案件事实。3、举证质证:告知证人的权利义务,证人作证,宣读未到庭的证人证言,出示书证、物证和视听资料;双方当事人就证据材料发表意见。4、法庭辩论:各方当事人就有争议的事实和法律问题,进行辩驳和论证。5、法庭调解:在法庭主持下,双方当事人协议解
    2023-07-07
    350人看过
  • 工程索赔指承包人向发包人的索赔
    工程索赔指承包人向发包人的索赔是正确的。工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术材料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补
    2023-08-09
    220人看过
  • 建筑工程索赔意向书包含哪些内容?
    在日常生活中,我们经常听到经济补偿或赔偿等词汇吧,但很少听到索赔这一术语。不过这对于学习法律或者经济的朋友来说这应该并不陌生。在施工过程中发生合同规定之外的事项后,无论无论是承包方还是发包方都是可以按照规定进行索赔的。那么建筑工程索赔意向书怎么写?建筑工程索赔意向书的具体内容,随该索赔事件的性质和特点而有所不同。但从报告的必要内容与文字结构方面而论,一个完整的索赔报告应包括以下四个部分。1、总论部分一般包括以下内容:(1)序言。(2)索赔事项概述。(3)具体索赔要求。(4)索赔报告编写及审核人员名单。文中首先应概要地论述索赔事件的发生日期与过程;承包商为该索赔事件所付出的努力和附加开支;承包商的具体索赔要求。在总论部分之末,附上索赔报告编写组主要人员及审核人员的名单,注明各人的职称、职务及施工经验,以表示该索赔报告的严肃性和权威性。总论部分的阐述要简明扼要、说明问题。2、根据部分本部分主要
    2023-05-01
    330人看过
  • 工程中被大水冲毁怎么索赔
    一、工程中被大水冲毁怎么索赔1、建设中的工程被大水冲毁的,如果大水是自然原因造成的,属于不可抗力因素,工程施方、建设方不能请求赔偿的。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、施工索赔的分类是怎样的1、按索赔的目的,索赔可分为工期索赔和经济索赔。这种分类方法,是施工索赔业务中通用的称呼方法。当提出索赔时,要明确提出是工期索赔还是经济索赔,前者是要求得到工期的延长,后者是要求得到经济补偿。当然,在索赔报告论证的文件中,也是为达此目的提出论证材料和合同依据。2、按索赔处理方式和处理时间不同,可分为单项索赔和一揽子索赔。3、按索赔发生的原因分类按索赔发生的原因分类,会有很多很多。尽管每种索赔都有独特的原因,但可以把这些原因按其特征归纳为四类:即延期索
    2023-06-17
    430人看过
  • 保险索赔需要什么程序?保险索赔的原则是什么
    保险理赔的过程是什么,保险理赔的原则是什么?I.保险索赔需要什么程序?第二十二条规定:保险事故发生后,保险人依照保险合同要求赔偿或者给付保险金时,投保人、被保险人、被保险人、被保险人应当按照保险法规定的程序处理或者受益人应当向保险人提供其能够提供的有关确认保险事故性质、原因和损失程度的证明和资料。按照合同约定,保险人认为有关证明和资料不完整的,应当及时一次通知投保人、被保险人或者受益人补充。第二十三条规定,保险人收到被保险人或者受益人的赔偿请求或者给付保险金请求后,应当及时核实;情况复杂的,除合同另有约定外,保险人应当在三十日内核实。保险人应当将核实结果通知被保险人或者受益人;对负有保险责任的,保险人应当自与被保险人或者受益人达成赔偿或者给付保险金协议之日起10日内履行赔偿或者给付保险金的义务。保险合同对赔偿或者给付保险金的期限有约定的,保险人应当按照约定履行赔偿或者给付保险金的义务。保险
    2023-05-31
    310人看过
  • 建筑工程的索赔可以索赔利润吗?
    进行建筑工程索赔时,一般可以索赔利润,具体要看情况来定。如果是由于工程范围的变更(如计划外的工程、大规模的工程变更)和施工条件变化引起的索赔,可以索赔利润。建筑工程的索赔可以索赔利润吗?的法律依据《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《民法典》第八百零五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。《中华人民共和国民法典》:第十八章 建设工程合同  第八百零三条 发包人未按照
    2022-06-14
    373人看过
  • 国际工程承包索赔的程序怎么走?
    现在是顺应全球化进程的时代,除了做国际货物买卖、国际技术投资和国际租赁,国际工程承包也是一种国际贸易。不过,实际中,在做国际工程承包的时候,也会出现工程事故,需要按规定进行索赔。实际中,要是发生工程承包问题的,想要去索赔的,国际工程承包中施工索赔的程序大概如下:1、提出索赔通知,应当在索赔事项发生后的两个星期或规定的时间内向业主提出书面索赔申请。2、提供索赔依据,阐明发生的与合同约定不符的、超出原条件的事项列出清单和缘由,并列出相应的佐证材料,如监理工程师同意的文字材料、发生重大变故的证明材料等。3、出具索赔报告。一般地,索赔报告要包含下面内容:1、索赔理由和依据;2、在许可的情况下,应附上有关索赔事项的已发生事实的证明材料的原件或复印件等信息;3、根据发生的索赔事项,列出给承包商造成的损失或加大支出,应索赔的金额及其索赔内容、计算方式、作为参考的指数资料等,明确说明自己想要得到哪些方面的
    2023-04-30
    478人看过
  • 停工后的索赔程序和范围是什么
    由于发包人原因,工程停工将给承包人带来经济损失。《建设工程通用条款》第36.2条规定:索赔事件发生后28天内,工程师应向工程师提交延长工期和(或)赔偿经济损失的报告及有关资料。工程师收到承包人的索赔报告和有关资料后,应在28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人,一旦发生索赔事件,必须按本条规定在28天内提出索赔报告。项目停工时索赔范围不同,包括临时停工和中途停工。临时停工索赔一般由人工停工费和机械停工费两部分组成。后者的索赔内容包括停工前已完工的人工、材料、机械设备等一切费用,可以要求用人单位就履行合同可能获得的各种管理费用、利息、保险费甚至利益损失提出索赔。无论是临时停工还是长期停工,经visa确认的停工、停工损失和增加费用均在索赔范围内。因此,工程停工索赔的成功与否,取决于工程建设过程中签证是否及时到位。当事情走到尽头时,争端就会出现,索赔需要提出,然后签证往
    2023-05-02
    67人看过
  • 建设工程项目管理索赔程序是什么
    (1)索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。一、索赔费用的组成(一)人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,
    2023-03-20
    363人看过
  • 工伤索赔程序是如何的?
    1.按工伤保险条例规定,工伤及伤残等级的认定和鉴定分别需要两个程序和两个部门完成。2.工伤的认定。《工伤保险条例》第十七条规定:职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。3.工伤认定后,再做劳动能力鉴定,通过劳动能力鉴定确定伤残等级。按规定,劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其直系亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请,并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论,必要时,作出劳动能力
    2023-06-08
    181人看过
  • 怎样启动工程索赔,工程索赔证据怎么搜集
    一、怎样启动工程索赔承包人进行工程索赔时,可以通过和发包人协商启动工程索赔,如果协商不成的,可以收集证据向法院起诉,主张工程索赔。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定。二、工程索赔证据怎么搜集1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及
    2024-01-14
    224人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 工程索赔书怎么写工程索赔时应注意哪些问题
      湖北在线咨询 2023-06-27
      签署建筑工程索赔合同的注意事项有: 1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。 2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。 3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。 4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
    • 工程索赔程序是怎样的,索赔意向通知的时间是多久,如何计算索赔的
      天津在线咨询 2022-03-07
      1.索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。 2.发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。 3.监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。 4.监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。 5.当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段
    • 工伤索赔依据什么索赔工伤索赔程序是怎样的
      山西在线咨询 2022-04-28
      工伤索赔依据 工伤流程图:工伤——单位30日,个人1年——申请工伤(工伤申请表医疗机构的诊断证明劳动关系证明)——受理工伤申请(15日内,补齐材料)——工伤认定结论(60日做出)——申请劳动能力鉴定 劳动能力鉴定流程图:工伤认定完成——向设区的市级劳动能力鉴定委员会申请鉴定——受理劳动能力鉴定——专家组60日或90日内作出劳动能力鉴定——不服的15日内向省级劳动能力鉴定委员会再次申请鉴定——鉴定生
    • 什么是工程索赔?工程索赔的意思是什么?工程索赔的依据和处理原则
      澳门在线咨询 2022-02-15
      工程索赔是指工程承包合同履行中发包人或承包人因对方不履行或不完全履行约定的义务,或者由于对方的行为以及无法防止的外因使权利人受到损失时而向对方提出赔偿要求的权利。工程索赔是双向的,包括施工索赔和业主索赔两个方面,一般习惯上将承包商向业主的施工索赔简称“索赔”,将业主向承包商的索赔称为“反索赔”。索赔是一种正当的权利要求,也是一种合法的维护权益的行为,是应该争取得到的合理偿付,也是应该得到社会支持、
    • 想了解工程索赔意向书范本怎样写
      天津在线咨询 2022-07-28
      致:*********监理有限公司(监理项目部) 兹有我施工单位施工的*********工程,在2014年02月25日,大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位,监理单位,设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民,并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后,当地的村民还是到施工现场阻工;经上级部门和业主单位的同意,我施工单位于2014年06月26日正式停工待