建设项目工期是否需要顺延-法师兄

建设项目工期是否需要顺延

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 22:20:34 91 人看过

1、建设项目工期是否顺延。建设项目的工期需要推迟。建设单位应当自取得施工许可证之日起三个月内开工建设。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数以两次为限，每次不得超过三个月。既不开工也不申请延期或者超过延期期限的，施工许可证自动废止。《中华人民共和国建筑法》第九条。工程延期的原因是什么？由于下列原因，经监理工程师确认后，工期可相应延长：

（1）发包人不能提供专用条款约定的开工条件。（2）发包人未按约定日期支付预付款和进度款，导致工程进度异常。

（3）工程师未按合同约定提供所需的指示、批准等，导致施工异常。设计变更和数量增加。

（5）承包人原因造成一周内停水、停电、停气超过8小时的。（6）不可抗力。

（7）专用条款中约定或工程师同意的其他情形。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

房地产开发
工程建设项目立项审批

(一)承办部门：所在市发改委投资处。(二)申报资料：1、书面申请(项目立项申请报告书)。2、提供资金落实证明(银行出示的资金证明)。3、土地使用权证明。4、由具有相应资质的工程咨询单位编制的可行性研究报告。可行性研究报告应具有以下附件：规划部门对项目建设选址的初审意见;土地管理部门对建设用地的初审意见;环保部门的环评报告;有关部门对供电、供水、供热、供气以及地震的审查意见;依法必须招标项目的招标总体方案。5、房地产开发公司的资质证明(企业法人营业执照副本复印件和资质证明)。6、项目地形图。7、项目建设投资预算。一、房地产项目立项审批1、申办程序：有行政主管部门的开发商，由主管行政部门转报项目立项申报资料;无行政主管部门的开发商，可直接报市房地产开发管理办公室，项目立项申报资料由该办转报市发改委。纳入土地收购出让的项目，开发商在通过招标、拍卖方式取得开发土地使用权后，凭《中标确认书》或《拍卖

2023-03-22

96人看过
预付款
建设项目是否允许预付款

一、什么是垫款垫款是指根据项目的资金状况，项目对外支付的款项大于项目已收或应收款项总额形成的垫款。或者生产经营所需要的资金。二是建设工程是否允许预支资金承包，是我国建筑工程领域的一种长期承包方式，即在工程建设过程中，承包人利用自有资金为发包人进行工程建设预支资金，直至工程建设达到约定条件或全部工程建设完成后，由发包人负责按约定的施工合同方式支付工程价款。根据《最高人民法院关于审理建筑合同纠纷适用法律若干问题的解释》第六条规定，工程建设允许垫付资金。如果双方对预付款和预付款利息有约定，承包人要求按约定返还预付款和利息的，应予支持，但约定计息标准高于中国人民银行同期同类贷款利率的部分除外。当事人对预付款没有约定的，按拖欠工程款处理。如果双方对预付款利息没有约定，承包人要求支付利息的，不予支持。三是项目垫资风险。1预付资金的融资风险。承包人用于垫资的资金，一部分可以是自有资金，另一部分通常来自贷

2023-05-07

432人看过
工程施工
建筑工程施工工期到期是否需要延期

一、建筑工程施工工期到期是否需要延期需要。建筑工程施工工期到期需要延期。建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。《中华人民共和国建筑法》第九条二、工程延期的原因有哪些因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期可以相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。(2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。(4)设计变更和工程量增加的。(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。(6)发生不可抗力。(7)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

2023-06-14

217人看过
工程施工
建设工程施工工期顺延的法律规定是什么？

根据合同条款，以下情况可以导致工期顺延：1指令错误，2未按合同时间提供图纸，3延期开工或暂停施工，4未完全履行告知义务导致地址条件发生变化，5对工程质量的检验影响施工正常进行，6未按照合同时间支付工程预付款和进度款，7供应的材料设备不合格。根据合同条款,以下情况可以导致工期顺延:1.如果指令错误,可以顺延工期。2.如果未按合同时间提供图纸,也可以顺延工期。3.如果延期开工或暂停施工,同样可以顺延工期。4.如果未完全履行告知义务导致地址条件发生变化,也可以顺延工期。5.如果对工程质量的检验影响施工正常进行,同样可以顺延工期。6.如果未按照合同时间支付工程预付款和进度款,也可以顺延工期。7.如果供应的材料设备不合格,同样可以顺延工期。根据合同条款，哪些情况可以导致工期顺延？根据合同条款，工期顺延的情况主要包括以下几种：首先，因不可抗力导致施工进度延误；其次，合同一方未能按照约定时间交付材料、设

2023-11-14

328人看过

法律综合知识
铜仁建设项目是什么期限

一、办理时限8个工作日二、办理地点铜仁市碧江区川硐教育园区桃源大道公共服务中心大楼三楼。交通指引：广大市民可在三江公园、锦江广场、地王广场、公园道1号等站点乘坐12路，在江华国际酒店、金滩数码城、二完小、北门口等站点乘坐13路，在市老干活动中心、天阳小区、市妇幼保健院、金滩数码城、沙子坳路口、公园道1号等站点乘坐15路公交车抵达。三、办理材料

2023-12-02

205人看过
不可抗力
建设工程合同工期延误怎么办,可以顺延吗

1、工期延误的情形有哪些?《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;(4)工程设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。2、因发包人的原因造成工期顺延的事实，承包人如何履行催告义务?根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定，发包人迟延支付预付款、进度款，承包人均有通知的义务。3、发包人、监理单位经常在签证单上签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”，承包人有何良策?(1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化，对

2023-04-27

401人看过
合同形式
建设工程项目的前期的准备工作

1、勘测阶段建设工程项目有其固定性、单件性，且具有一定的约束条件，大多依附于土地，故对如地下水、地质断层、溶洞、沉陷等各种地质资料的勘测至关重要。勘测基础资料的准确与否直接影响到设计计算数据，影响工程选址、结构选型及地基处理等，进而直接影响工程造价。因此对勘测阶段的勘测成果，一般发包方保留对承包方(勘测单位)提出索赔的要求，待施工过程中对勘测资料的准确性进行验证后，再决定是否进行索赔。2、设计阶段设计变更引起费用增加，是承包方提出索赔的重要理由，而引起设计变更是由多方面原因造成的，其中的设计缺陷是指因设计单位本身原因造成设计不合理，需要修改设计，进而造成工程造价增加，这是设计变更的主要原因之一。故业主应确保施工招标图纸的质量，从而减少因工程设计错误引起设计变更导致承包商提出的施工合同索赔。此外，业主对建设工程施工招标图纸后附带的参考资料的表述也应力求做到客观准确，以减少施工期间因"不利的实

2023-04-16

217人看过
合同无效
建设项目附属协议是否有效

1、什么是从属关系？“联营”，即所谓的“企业联营经营”，就建筑业而言，是指建筑企业在一定时期内允许他人以自己的名义承揽工程的行为。允许他人使用自己名称的企业为关联企业，使用关联企业名称从事经营活动的企业或个人（个体工商户和其他从事经营活动的自然人）为关联人。最高人民法院在制定《最高人民法院关于审理建筑合同纠纷适用法律若干问题的解释》时，没有直接将该行为界定为“附合”，而是界定为“借用”，即：，不合格的实际建造师借用有资质建筑企业的名义进行施工，“挂靠”与“借用”其实是同一个读法。第二，建设项目联营协议是否有效？一般来说是合法的，但如果所属人员没有相应的施工资质，则是非法的。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律若干问题的解释》第一条第二款规定：“不具备资质的实际建造人以具有资质的建筑施工企业名义订立的施工合同”无效。这一法律解释在法律层面上使附合合同无效。二是项目联营的法律责任

2023-05-07

270人看过

工资
离职期间医疗期是否需要顺延

关于病假时间和工资，劳动法规有明确规定的。（一）《关于贯彻执行《中华人民共和国劳动法》若干问题的意见》（劳部发［1995］309号）5（九）职工患病或非因工负伤治疗期间，在规定的医疗期内由企业按有关规定支付其病假工资或疾病救济费，病假工资或疾病救济费可以低于当地最低工资标准支付，但不能低于最低工资标准的80％．（二）《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》第三条企业职工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予三个月到二十四个月的医疗期：（一）实际工作年限十年以下的，在本单位工作年限五年以下的为三个月；五年以上的为六个月。（二）实际工作年限十年以上的，在本单位工作年限五年以下的为六个月；五年以上十年以下的为九个月；十年以上十五年以下的为十二个月；十五年以上二十年以下的为十八个月；二十年以上的为二十四个月。第四条医疗期三个月的按六个月内累计病休时间

2023-03-24

102人看过
承诺
安顺重大建设项目、重点科研项目档案审查验收办理需要如何申请

一、办理流程受理审查本事项为原件预审事项，若您通过网上申请，最多到现场2次即可办结,承诺时限80个工作日承办人对申请材料进行审查，符合要求、材料齐全的予以受理；申请材料不全的，当即一次性告知需要补正的全部内容；不符合受理条件的不予受理，当即告之原因。提出建议是否受理承办人对申请材料进行审查并起草办理意见，报科长审核，科长提出科室意见呈报分管副局长、局长签批。同意组织验收，并制发审查验收意见书。二、办理费用不涉及收费三、办理机构安-顺市档案局四、办理地点安-顺市西秀区黄果树大街东段安-顺市人民政府政务服务中心一楼1—6号综合窗口（市内乘坐1路、2路、3路、4路、8路、9路、10路、12路、14路、15路、16路、旅游巴士等公交线路经停，可在政务服务中心、车管所、移动公司、头铺新村等公交站点上/下车）。五、法律依据来源：贵州省网上办事大厅(http://www.gzegn.gov.cn/)

2023-05-28

192人看过
审计程序
建设项目工期确定的关键因素

工期一般是以定额来确定的，是经过科学测定的合理工期。计算施工工期有两种方法从开工到竣工按全部日历天数计算，不扣除停工日数，称为“日历工期”子：计划工期300个日历，意思是合同的起始日至结束日期，包括周末、大小月历天数的和。从全部日历天数中扣除节假日未施工的天数及因设计、材料、气候等原因停工的天数，称为“实际工期”。一般承包合同规定采用日历工期，以便于检查合同执行情况际工期由于排除了客观因素的影响，便于分析工期定额执行的情况。审计机关对国家建设项目竣工决算审计实施办法（１９９６年１２月１３日审计署发布）第一条为了规范国家建设项目（以下简称建设项目）竣工决算的审计监督，提高审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，制定本办法。第二条本办法所称建设项目，是指以国有资产投资或者融资为主的基本建设项目和技术改造项目。第三条本办法所称建设项目竣工决算审计，是指建设项目正式竣工验收前，

2023-07-06

497人看过
投标有效期
工程建设项目投标有效期释疑

在很多工程建设类的项目中，投标有效期这个概念常常被忽视。也有很多投标企业曾经询问过我们相关的问题，于是我仔细查阅了《工程建设项目货物招标投标办法》，发现其二十八条规定：招标文件应当规定一个适当的投标有效期，以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同。这是我国的法规对投标有效期作用的阐释。投标有效期一般定在多少天比较合适呢?建工部的同事介绍，既然投标有效期是从投标截止日期开始计算，而开标、定标所需时间基本相同，确定投标有效期的关键就是评标时间的计算了。据悉，根据招标项目的性质、规模、评标难易程度等诸多因素的不同，评标时间也有所不同：重要的设备和材料评标的时间约15～30天;中小型工程评标时间约15～30天;大中型工程评标时间约20～60天。某业内专家总结说：每个行业领域的投标有效期都不一样，而且和地域也有一定的关系。因此，投标有效期到底怎么确定，要根据具体的项目特点、采购代理机构的实

2023-06-07

96人看过

法律综合知识
建设项目选址

服务名称：

2023-11-18

354人看过
法律综合知识
需依法办理建设工程规划许可证的建设项目

以下建设项目需要依法办理建设工程规划许可证：城市规划区内各类建设项目，有住宅、工业、仓储、办公楼、学校、医院、市政交通基础设施等的新建、改建、扩建、翻建等。需依法办理建设工程规划许可证的建设项目的法律依据《建筑法》第七条建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。《建筑法》第八条申请施工许可证应当具备以下条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；（二）在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；（三）需要拆迁的，其拆除进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施工企业；（五）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（六）有保证工程质量和安全的具体措施；（七）建设资金已经落实；（八）法律、行政法规规定的其他条件

2022-07-15

67人看过