建筑工程何时开始算劳务施工违约金
来源：法律编辑整理
时间： 2023-06-15 14:16:13
376 人看过
法律咨询：建筑工程劳务施工违约金从什么时候算起
建筑工程劳务施工中，约定甲完成ABC三项工程的劳务，于2010年6月30日前完成。逾期未完成，每逾期一天支付违约金为合同总价的万分之五。甲只完成了A工程就于2010年6月1日违约撤场。建设方只能把BC两项目程由乙来完成，两项工程完成到了2010年9月31日。现怎么算甲的违约金?从什么时候开始算到什么时候止?(具体造成的损失不好估算)
律师回答：
由于2010年6月甲已经违约终止合同，所以甲只需支付终止的违约金，合同中的逾期一天支付违约金的万分之五已经不对甲产生法律效力。乙9月31号完成工程按乙和建设方签定的合同履行
相关法律知识：
《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定
第三十九条建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。
施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取安全防护措施。
第四十条建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。
第四十一条建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。
第四十二条有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：
(一)需要临时占用规划批准范围以外场地的;
(二)可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的;
(三)需要临时停水、停电、中断道路交通的;
(四)需要进行爆破作业的;
(五)法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
建筑工程增值税9%开始实施时间
318人看过
-
工程延期违约金主张时效从何时开始起算？
84人看过
-
建设项目什么时候开始计算劳务施工罚款
464人看过
-
建筑施工合同备案什么时间开始？
59人看过
-
建筑施工劳务用工算劳动关系吗
356人看过
-
什么地方有建筑工程劳务施工
310人看过
律师服务
热门律师推荐
更多违约金相关文章
-
工程施工建筑工程施工是否具备劳务关系应是具体签订的合同而定。劳务关系是指提供劳务的一方为需要的一方以劳动形式提供劳动活动，而需要方支付约定的报酬的社会关系。劳务关系由《民法典》进行规范和调整，建立和存在劳务关系的当事人之间是否签订书面劳务合同，由当事人双方协商确定。《中华人民共和国民法典》第七百七十条【承揽合同定义和承揽主要类型】承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。劳务关系与劳动关系的区别(一)法律依据方面的区别规范和调整劳动关系与劳务关系在法律依据方面的主要区别。劳动关系由《中华人民共和国劳动合同法》规范和调整，而且建立劳动关系必须签订书面劳动合同。(二)劳动关系主体与劳务关系主体的区别劳动关系中的一方应是符合法定条件的用人单位，另一方只能是自然人，而且必须是符合劳动年龄条件，且具有与履行劳动合同义务相适2023-06-18478人看过 -
工时这个法律没有具体规定，夜间施工主要是需要控制好噪声污染，并没有要求施工时间。夜间施工许可证有效期许可证的有效期最长不超过48小时，并不是长期有效。而且，两次办理“夜间施工许可证”的时间间隔不应少于24小时，所以夜间施工算是应急措施，并不是长期的，不需要担心有长期的噪声。夜间施工许可证办理条件有什么一、夜间施工许可证办理条件有什么1、夜间施工许可证办理条件具体如下：（1）因生产工艺或特殊需要必须夜间连续作业的，需有县级以上人民政府建设等有关行政管理部门出具的证明；（2）市政设施建设及维护项目、市政府确定的城市基础设施类重点工程必须进行夜间施工的，需有分别由市政、市城乡建设主管部门出具的证明。2、法律依据：《中华人民共和国建筑法》第八条申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；（二）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（三）需要拆迁的2023-07-07111人看过 -
违约金支付建筑工程违约金的方式是：按照当事人约定的情形和数额来进行支付，但是当事人约定的数额以造成的损失30％为限。如果违约方认为违约金的数额不合理的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加或减少。建筑工程违约金比例是怎么规定的建筑工程违约金比例不是法定的。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违2023-07-29228人看过 -
工程施工当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。对双方是否应当在合同中约定违约金没有硬性规定，双方可通过平等协商来决定是否约定违约金及其数额与计算方法。在工程施工合同当中，违约金条款仍然属于协商条款，由当事人双方协商决定是否在合同中约定违约金。一、违约责任的承担方式一个完整的合同，需要对违约责任进行约定，违约责任可以用违约金，继续履行、赔偿损失等方式来承担。那么，工程合同违约责任条款是怎样的呢？根据法律的规定，构成违约责任应具备的要件（一）、有不履行或者不完全履行合同义务的行为（二）、当事人的违约行为造成了损害事实（三）、违约行为和损害结果之间存在着因果关系。二、工程合同关于违约责任的规定当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：各个合同中都有违约金的规定，尤其是建筑合2023-02-27411人看过
-
工时案例一【基本案情】东顺公司主张开工日期为2004年8月1日，即建筑集团实际进场施工之日。建筑集团主张其虽然在2004年8月1日进场，但因不符合全面施工条件，而无法全面施工，故开工时间应以《建筑工程施工许可证》核发之日的2004年12月6日为准。【裁判结果】双方当事人在2004年7月30日签订的《建设工程承包合同》中，对合同工期进行了约定：开工日期2004年8月1日。而从建筑集团于2004年8月24日向东顺公司发出的《关于计划延误事宜通知的复函》、2004年11月25日向东顺公司发出《关于确认第二期工程进度款的函》、2005年8月4日向东顺公司发出《关于提前支付合同款的说明》内容看，建筑集团均认可并实际已于2004年8月1日组织各有关施工人员进场施工，在2004年11月时，案涉工程已建到第五层，建筑集团向东顺公司确认收取第二期进度款为200万元。案涉工程的《建筑工程施工许可证》的核发时间虽然2023-06-05139人看过 -
工程监理开工是指承包人进场开始施工。开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言，开工日期的确定方式有以下几种：１、合同中约定具体的日期作为开工日期；２、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期；３、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期；４、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。当前使用较多的九部委２００７年版标准施工招标文件中将开工日期确定为监理人发出的开工通知中写明的开工日期。实践中，当事人就开工时间经常发生争议，其原因是约定的开工日期与实际开工日期不一致。在此情形下，应当按照以下原则认定开工日期：１、承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为开工日期（承包人的证据可以是发包人的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要等）；２、承包人虽无证据证明开工日期，但有开工报告的，则应认定开工报告中记载的日期为开工日期。３、若承包人无任何证明证明实2023-06-28396人看过 -
工程施工建筑施工总承包企业属于建筑企业，不属于建筑劳务企业。建筑劳务企业，是劳务公司，属于服务业一、项目施工总承包工程是否可以分包给劳务公司项目施工总承包工程是不可以分包给劳务公司。因为，根据相关法律规定，建设单位不得将建设工程肢解发包。设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款。工程的分包需要符合承包合同的约定，工程分包的承包方需要是具有资质的单位。二、建筑工程施工监理合同应该怎么签1、仔细阅读使用的合同文本，掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定目前签订建设工程施工合同，普遍采用建设部与国家工商局共同制定的ＧＦ－1999－0201《建设工程施工合同》示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。2、严格审查发包人资质等级及履约信用施工单位在签订《建设工程施工合同》时，对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作，它将不合格2023-03-15171人看过 -
工程结算要分两大步骤：注册公司都需要到工商办理营业执照；建筑公司需要到建设部门办理资质证书。一、到工商行政管理部门办理营业执照注册需提供资料：1、个人资料（身份证、法人户口本复印件或户籍证明、居住地址、联系电话）2、注册资金，3、拟注册公司名称若干4、公司经营范围5、注册地址产证、租赁合同办理流程：1、企业名称核准2、刻章，验资3、办理营业执照4、办理组织机构代码证5、办理税务登记证6、开立银行帐户7、买发票二、到建设部门办理资质证书房屋建筑工程施工总承包企业资质分为特级、一级、二级、三级。特级资质标准：1、企业注册资本金3亿元以上。2、企业净资产3．6亿元以上。3、企业近3年年平均工程结算收入15亿元以上。4、企业其他条件均达到一级资质标准。新成立的公司如何建账新公司需要根据记账凭证汇总凭证（科目汇总表），就有了资产负债类科目余额和利润表类本期发生额，然后根据科目汇总表编制利润表，再编制资产负债2023-07-07188人看过
-
法律综合知识根据我国《民法典》规定：发包人应当对以下违约行为负违约责任：1、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。建设工程合同在性质上属于承揽合同，发包方作为承揽合同的定作人，应当按照合同的约定尽协助义务，发包人未按照约定的时间和要求向承包人提供建设工程基础性资料造成工程无法按期开工的，发包人应当为此承担相应的违约责任。2、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。所谓中途停建，即工程按照合同进行正常建设的过程中，因为某种原因不能继续进行;所谓缓建，即工程按照合同进行建设施工过程中，因某种原因推迟工程的进度或者部分停建，待条件成熟时工程继续进行。因发包人原因造成工程停建缓建的，发包人一方面应当采取措2023-03-08388人看过 -
国务院洛阳北郊机场三期改扩建项目正在前期筹备中。该项目的前提是机场总体规划,已完成专家评审并重新提交给管理局。待机场总体规划修编批准后,将开始改扩建建立项工作。根据省委省政府的要求,该工程将在十四五末完成项目建设任务。目前,洛阳北郊机场三期改扩建正在前期筹备中。该项目的改扩建的前提是机场总体规划,目前已经完成专家评审,并重新提交给管理局。待机场总体规划修编批准后,将开始改扩建建立项工作。根据省委省政府的要求,该工程将在十四五末完成项目建设任务。 洛 阳 北 郊 机 场 扩 建 ： 机 场 总 体 规 划 修 编 批 准 后 启 动根据《中华人民共和国民用航空法》第四十六条规定，洛阳北郊机场扩建应当经国务院民用航空主管部门批准并实施。因此，对于洛阳北郊机场扩建项目，如果其总体规划修编已经获得批准，那么就可以启动扩建工作。然而，在实际操作中，还需要满足其他相关法律法规的要求，例如确保项目符合民用航2023-09-13345人看过 -
建设工程施工合同与劳务合同应当从四个方面来区别：1、标的种类。建设工程施工合同的标的是建设工程。工程劳务合同标的中是工程中的劳务，即仅提供劳动力。2、报酬方式。建设工程施工合同中发包方支付的是工程款，其中包含人工工资。而劳务合同发包方支付的仅仅是人工工资。3、签订条件。建设工程施工合同的承包人必须具备一定建筑资质，如果工程需要分包，必须经业主同意。而劳务合同承包人一般不需要建筑资质，劳务分包也不需要业主同意。4、完成方式。建设工程施工合同中承包人必须以自己的劳动力、设备、原材料、管理等独立完成工程。而劳务合同承包人中提供劳务即劳动力。建筑施工合同协议书相关内容建筑施工合同的具体的一些内容：第一条，就是解释合同的优先顺序，是先本合同，然后在是合同的附件；第二条，就要指出图纸和文件的管理和提供，图纸是工程师负责保管，可以免费提供两套复印件给承包方，如果需要更多，就自己承担相应的费用。承包方在工2023-08-04368人看过 -
工程施工合同开发商因内部原因违约拖延支付工程款，（如开发商资金周转出现问题、股权转让股东变更、抵押、联营合资、内部管理层纠纷等等，导致对建筑承包商拖延支付工程款）。如拖延时间太长，承包商不堪等待，这种情况开发商已构成民法典上的根本违约，承包商不能实现合同目的可以要求解除合同，但如不注意已完成工程量的证据保全，以后其他施工单位接着施工，将不容易证明自己完成的工程量是多少，极有可能导致不利的诉讼结果，因此，承包商如考虑解除合同，应及时对已完成工程量采取证据保全措施。2023-06-15241人看过
-
工程未按时完工违约金的处理：如若工程未依照双方建设工程施工合同中载明的约定按时完工，违约金可以按照合同约定的数额计算，也可以按因违约产生的损失赔偿额计算。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。一、一般合同合同违约金赔偿标准一般合同违约，当事人是可以在合同中约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。如果约定的违约金高于或者低于造成的损失时，当事人可以向人民法院或者仲裁机构申请减少或增加。二、租赁合同未满违约怎样赔偿租赁合同未满违约应当按照当事人的约定赔偿。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，但不得超过必要的限度。三、租赁合同出租人违约怎么办租赁合同出租人违约，出租方需要承担违约责任。如果租2023-06-28407人看过 -
合同违约金(1)合同对违约金有具体约定的按约定，对违约金无约定或约定不明确的，按没有约定处理。(2)违约金的计算依据是合同总价。(3)约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。一、建设工程合同应具备的主要内容1)发包人和承包人的名称或者姓名和住所；2)工程概况：指工程的地点、内容、承包范围、承包方式、工程性质、定额工期总天数、开工日期、竣工日期、质量等级、合同价款等；3)合同文件及解释顺序；4)合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律；5)图纸的提供，指提供图纸日期、套数、保密要求、费用的承担等；6)甲方住工地代表，任命书、委任书；监理总工程师等；7)乙方住工地代表，任命书等；8)甲方的工作，如施工条件(水、电、电讯成份的时、要求，地下管线资料的提供时间，办理证件、批件的名称、时间等)9)乙方的工作，如：提供施工计划，报表名称及完成时间，施工保卫要求，向甲方提供办公、生活设施及费用承担2023-03-24230人看过
#合同违约
北京
律师推荐
展开
#违约金
词条
违约金是指合同一方或双方违反合同约定的义务或责任时，应向另一方支付的金钱或金钱替代物。在合同违约的情况下，违约金通常是一种违约的惩罚，用于弥补对方因违约行为而遭受的损失。 需要注意违约金的具体金额和支付方式，以及是否符合合同条款和相关法律法... 更多>
#违约金
最新文章
-
2024-01-22 -
2024-01-14 -
2024-01-11 -
2024-01-10 -
2024-01-05
#违约金
相关咨询
-
建筑工程违约建筑工程时间违约怎么办河南在线咨询 2023-07-07一般情况下，违约责任通常表现为两种形式，一种是按照合同约定要求对方支付违约金，另一种是要求对方赔偿你因此造成的直接经济损失。违约金和直接经济损失只能主张一项，不能同时要求双份赔偿。？那么对于违约金来说，数额应当以合同约定的数字为准。按照法律规定，违约金数额不得超过合同标的额的30，超出的部分无效，违约金约定的数额过高的，违约方可以要求适当减少。如果合同约定了违约金，那么你可以根据合同约定主张，如果 -
工程延期违约金主张时效从什么时候开始算贵州在线咨询 2022-11-07由于承包人违约的状态一直在持续，究竟承包人违约多少天，发包人要等到工程实际竣工时才能计算出来，故诉讼时效的起算点应从工程实际竣工之日开始，而不是从双方合同约定的竣工日期开始计算。 -
2022年建筑工程合同违约怎么计算违约金江苏在线咨询 2022-11-20关键是要看发包人和承包人在建设工程施工合同中，对于违约责任是怎样约定的，违约金有法定违约金与约定违约金之分，合同对违约金有具体约定的按约定，对违约金无约定或约定不明确的，按没有约定处理。约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。 《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成 -
建筑工程违约金怎么计算，应该如何处理西藏在线咨询 2023-11-29法律分析 建筑工程的违约金应当按照合同规定的条款进行计算，一般不得超过实际损失的30%。《民法典》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 -
延期交付建筑工程违约金怎么计算云南在线咨询 2023-04-271、合同对违约金有具体约定的按约定计算，对违约金无约定或约定不明确的，按没有约定处理。违约金的计算依据是合同总价。 2、约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。 3、法律依据；《民法典》 第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请
