施工中要提出哪些索赔
来源:互联网 时间: 2023-07-28 17:54:33 309 人看过

施工中可以提出以下方面的索赔:人工费、材料费、施工机械使用费、分包商的索赔费、现场管理费、利息(一般按照中央银行贴现率加三个百分点的利率)、总部(企业)管理费、利润损失。当事人可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期,根据索赔工期确定索赔费用。

施工单位在施工中擅自改变结构应当受到哪些处罚

法律咨询:

施工单位在施工中擅自改变结构应受到什么处罚?

律师回答:

涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程,没有设计方案擅自施工的,责令改正,处50万元以上100万元以下的罚款;

相关法律知识:

《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定

第七条建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。

第八条申请领取施工许可证,应当具备下列条件:

(一)已经办理该建筑工程用地批准手续;

(二)在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;

(三)需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;

(四)已经确定建筑施工企业;

(五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;

(六)有保证工程质量和安全的具体措施;

(七)建设资金已经落实;

(八)法律、行政法规规定的其他条件。

建设行政主管部门应当自收到申请之日起十五日内,对符合条件的申请颁发施工许可证。

第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

第十条在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

《民法典》第五百七十七条

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第八百零一条

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月03日 07:52
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多继续履行相关文章
  • 工程施工中的索赔技巧有哪些
    一、工程施工中的索赔技巧有哪些工程施工中的索赔技巧有以下几点:1.因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;2.由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔;3.不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。二、工程施工合同的当事人包括哪些工程施工合同的当事人包括发包方和承包方,双方是平等的民事主体。发包人的责任如下:1.做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。2.向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任。3.对工程质量、进度进行检查。4.组织验收。建设工程竣工后,发包人应及时组织验收。5.支付价款,接收工程。6.交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目,经验收合格,支付价款后应及时交付使用,发挥建设工程效益。三、工程施工索赔的程序1.索
    2023-04-25
    302人看过
  • 工人工作中受伤提出索赔
    某建筑公司承建一工程后,将木工活承包给没有建筑资质的陈某,陈某与王某达成口头协议,同意王某来工地做工,谁知工作还不到一个月,王某就从脚手架上摔了下来,造成双跟骨粉碎性骨折。近日,一审法院审理后,判决某建筑公司和陈某承担连带责任,偿还王某的相关损失3万余元。一审法院认为,王某和陈某达成口头协议,属于雇佣关系,王某在受雇佣期间依法应当获得劳动保护。王某在工作期间因职务行为而受伤,应当由雇主陈某承担赔偿责任。陈某并没有营业执照和相应建筑资质,某建筑公司将部分工程分包给没有相应资质的陈某,本身也存在过错,故应该对王某在施工中受伤造成的经济损失与陈某承担连带赔偿责任。
    2023-06-08
    166人看过
  • 施工单位可以按照哪些程序向施工单位提出书面索赔
    法律咨询:建设单位可以按照什么程序向建设单位提出书面索赔?律师回复:1)在索赔事件发生后28天内,各工程师应发出索赔意向通知;(2)在发出索赔意向通知后28天内,向监理工程师提交索赔报告和有关资料,要求延长工期和(或)赔偿经济损失;(3)监理工程师收到施工单位的索赔报告和有关资料后28天内答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;(4)监理工程师在收到施工单位的索赔报告及有关资料后28天内未答复或进一步要求施工单位的,视为批准索赔;(5)当索赔事件继续发生时,施工单位应分阶段向监理工程师发出索赔意向,并在索赔事件结束后28天内将相关信息和最终索赔报告发送给监理工程师。答辩程序同第(三)项、第(四)项规定,建设单位反诉时限同上述规定。第三十七条建筑工程的设计应当符合国家规定制定的建筑安全规程和技术规范,保证工程的安全性能。第三十八条建筑施工企业编制施工组织设计,应当根据建筑工程的特点,制
    2023-05-07
    201人看过
  • 施工对索赔的要求有哪些?
    1.索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括:真实性、全面性、关联性、及时性。2.证据的种类。工程索赔审查的证据有:(1)工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件;(2)各种施工进度表,包括发包人代表和分包编制的进度表;(3)施工备忘录(日记),在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录。按年月日顺序号存档,以便查找;(4)做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认。将他们的书面指示按年月日顺序编号存档;(5)工程照片需有专人管理:照片都应标明拍摄的日期,最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排;(6)收集、记录每天的气象报告和实际气候情况;(7)整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据,按年月日排序。特别注意:上述证据材料,如条件允许,需要及时要求相关的负责人签字确认。一、工程索赔遵循的原则有哪些工程索赔遵循的原则有:1、应以合同
    2023-02-23
    363人看过
  • 施工方对索赔有哪些要求?
    1.索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括:真实性、全面性、关联性、及时性。2.证据的种类。工程索赔审查的证据有:(1)工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件;(2)各种施工进度表,包括发包人代表和分包编制的进度表;(3)施工备忘录(日记),在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录。按年月日顺序号存档,以便查找;(4)做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认。将他们的书面指示按年月日顺序编号存档;(5)工程照片需有专人管理:照片都应标明拍摄的日期,最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排;(6)收集、记录每天的气象报告和实际气候情况;(7)整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据,按年月日排序。特别注意:上述证据材料,如条件允许,需要及时要求相关的负责人签字确认。施工索赔流程是什么工程索赔的流程如下:(1)索赔事件发生后28
    2023-07-08
    56人看过
  • 提出工程索赔的依据有哪些?
    工程索赔依据是:1、证明建设工程合同关系成立的证据材料;2、证明建设工程合同履行情况的证据材料,如工程预、决算报告,支付工程款的付(收)款凭证等;3、证明双方当事人身份的证据材料。一、求解直接发包备案在哪个部门办理直接发包的施工合同在工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。采用发包方式时,建设单位和施工单位双方要签订工程合同,具体规定双方的权利和义务。施工合同主要内容包括:双方当事人的信息;施工的范围;所用的材料和方式;施工的工程款;工程款的支付方式;还有就是双方当事人的违约责任和违约金等条款。二、装修纠纷应该怎么取证装修纠纷可以通过以下方式取证:一、证明当事人诉讼主体资格的证据:1、当事人为自然人的,应当提交身份证明材料,如身份证或者户口本;2、当事人为法人或者其他组织的,应当提交营业执照、社区法人登记证等登记材料;3、当事人名称在建设工程法律关系成立后发生变更的,应当提交
    2023-04-03
    479人看过
换一批
#合同履行
北京
律师推荐
    展开

    继续履行是指在合同履行过程中,当事人一方或双方应当按照合同约定的条件和期限履行合同义务。 继续履行可以确保合同的顺利履行和双方的合法权益得到保障。在出现违约行为时,双方应当及时协商解决,并根据合同约定要求违约方承担相应的违约责任,包括支付违... 更多>

    #继续履行
    相关咨询
    • 施工中提出哪几方面的索赔
      海南在线咨询 2022-08-21
      开标应当在招标文件规定的时间、地点公开进行。开标后应当按照招标文件规定的评标标准和程序对标书进行评价、比较,在具备相应资质条件的投标者中,择优选定中标者。
    • 提出工程索赔需要提交哪些证明?
      江苏在线咨询 2023-02-21
      工程索赔证据有: (1)工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件; (2)各种施工进度表,包括发包人代表和分包编制的进度表; (3)施工备忘录(日记),在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录; (4)做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认; (5)工程照片需有专人管理:照片都应标明拍摄的日期,最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排; (6)收集
    • 施工中索赔有哪些程序
      福建在线咨询 2023-06-19
      工程索赔需要注意问题: 1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。 2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。 3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。 4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
    • 施工中索赔需要注意哪些问题
      广西在线咨询 2023-06-26
      工程索赔需要注意问题: 1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。 2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。 3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。 4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
    • 承包人施工索赔应该向哪些部门提出
      江西在线咨询 2022-06-24
      1、承包人可以申请的施工索赔有:指令错误造成的损失;未按合同时间提供图纸造成的损失。 2、延期开工或暂停施工造成的损失;没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化造成的损失。 3、对工程质量的检验影响施工正常进行造成的损失;没有按照合同时间支付工程预付款和进度款造成的损失,供应的材料设备不合格造成的损失。 4、法律依据;《民法典》 第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请