建设项目前期的准备工作-法师兄

建设项目前期的准备工作

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 21:22:38 244 人看过

1。在勘察阶段，建设项目有其自身的固定性、单一性和一定的制约性，大多依附于地面，因此对地下水、地质断层、溶洞、沉陷等各种地质资料的勘察十分重要。测量基础数据的准确性直接影响设计计算数据、工程场地选择、结构选型和地基处理，进而直接影响工程造价。因此，对于勘察阶段的勘察成果，一般由发包人向承包人（勘察单位）保留索赔，并在施工过程中核实勘察资料的准确性后决定是否索赔。

2。设计阶段设计变更引起的费用增加是承包人索赔的重要原因，而设计变更的原因很多，其中设计缺陷是指设计单位本身造成的设计不合理，需要修改设计，进而增加工程造价，这是设计变更的主要原因之一。因此，业主应保证施工招标图纸的质量，以减少因工程设计错误引起的设计变更给承包人带来的施工合同索赔。此外，业主还应努力客观、准确地表达建设项目施工招标图纸所附的参考资料，以减少承包人在施工期间因“不利的物理障碍或自然条件”对建设工程施工合同的索赔。在投标前，业主应根据准备工作的完成情况和项目的内外部环境考虑合同形式。另外，要保证工程量清单和工程量清单的准确性，防止承包人提出的建设工程施工合同索赔，因实际工程量变更过大，导致合同总价变更超过合同规定的限额。在与中标人签订“施工合同”时，除尽可能采用标准的示范文本外，还应明确合同的内容和范围以及合同文本的界限，明确双方的权利义务和合同纠纷的处理方法。如果条件允许，最好采用固定价格合同，以降低施工方的风险。采用可调价合同时，应明确确定合同价款追加调整的依据和方法，为合同履行过程中工程价款的结算和索赔、反索赔的处理提供合同依据和法律保障。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

电力建设项目批准程序关于颁发《核电站建设项目前期工作审批程序的规定》
376人看过
改造项目的前期准备
112人看过
建设工程项目是如何运作的？
334人看过
关于做好“十一五”机场建设项目前期工作的意见
401人看过
项目建设合作协议
81人看过
工程建设项目开工前报批手续
72人看过

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同形式相关文章

职业资格
特种设备作业证项目

特种作业操作证（代复审）包括多个职业，如电工、焊工等。质监局特种设备作业（代复审）包括锅炉作业人员、压力容器作业人员等。劳动部职业资格证包括多个职业，如电工、焊工、机修钳工等。交通部驾驶员从业资格证包括货运、客运、危险品等。1.特种作业操作证（代复审）：包括电工、焊工、叉车、铲车、挖掘机、装载机、吊车、塔吊、起重机、行车和制冷空调设备与安装。2、质监局特种设备作业（代复审）：锅炉作业人员、压力容器作业人员、起重机械作业人员、电梯作业人员。3、劳动部职业资格证：电工、焊工、机修钳工、车床工、汽车维修工、人力资源师、物流师、心理咨询师、网络管理师、营销师、电子商务师、物业管理师。4、交通部驾驶员从业资格证：货运、客运、危险品、押运证、驾驶证年审、补证、换证。特种设备作业人员的资质要求根据《特种设备作业人员考核规则》的规定，特种设备作业人员需要经过专门的安全作业培训，并取得相应资格，方可上岗作业

2023-11-01

388人看过
征地补偿安置
建设项目赔付标准

（一）征地补偿安置费：征地补偿安置费用包括土地补偿费、安置补助费、农民宅基地及房屋补偿、地上附着物和青苗的补偿费，以及被征地农民的社会保障费用等。＂（二）补偿标准：具体的补偿标准的话，是由各省、自治区、直辖市规定的。而且土地征收一般都是政府征地，这就属于永久性用地，不过农民朋友是能拿到补偿款的。房屋补偿费用于补偿被拆迁房屋所有权人的损失，以被拆迁房屋的结构和折旧程度划档，按平方米单价计算。周转补偿费，用于补偿被拆迁房屋住户临时居住房或自找临时住处的不便，以临时居住条件划档，按被拆迁房屋住户的人口每月予以补贴。房屋赔付标准楼房（二层以上）每平方米补偿3300元；捣（预）制砖砼结构房屋每平方米补偿2800元；砖瓦房每平方米补偿2400元；平（草）房每平方米补偿1900元。房屋拆迁货币补偿的金额，根据被拆迁房屋的区位、用途、建筑面积等因素，以房地产市场评估价格确定。

2023-07-05

104人看过
欠款
有备而战事半功倍——物管项目投标前期准备工作初探

物业管理项目的投标是一项复杂的系统工程。要取得一个项目投标的成功，需要从人员配置、前期准备、标书制作、费用测算、标书装订到现场答辩等各个环节的密切配合，缺一不可。在这些环节中，投标的前期准备工作又是投标成功的前提条件。因此，一个物管企业一旦准备参与项目投标，一般来讲，应该重点作好以下几方面的前期工作。一、项目调研,全面深入地了解项目的基本情况。一个物业项目管理的委托范围，涉及建筑本体、设备设施、环境配套等诸多因素，通常招标方对物业管理均不太熟悉，往往在招标书中为投标企业提供的项目资料不够详尽，不能满足方案设计、费用测算、标书制作的需要。投标企业除了仔细研究全面掌握招标方提供的项目资料以外，还应从以下几个方面深入了解项目的基本情况：1.项目的地理位置、平面布置、占地面积、周界长度、出入口数量、各部分建筑的面积及使用功能、各楼层的面积等，以便采取相应的安全防范措施。2.项目各部分公共设施、公共

2023-06-10

295人看过
项目招标
建设项目招标工作范围有哪些

建设项目施工招标工作由招标单位按下列程序进行：1、向上级招标投标管理机构提交招标申请书，并经批准。招标申请书的主要内容包括：招标工程具备的条件，招标机构的组织情况，分析方案与招标计划，拟采用的招标方式和对投标单位的资质要求等；2、组织编制招标文件和标底并报上级招标投标管理机构审定；3、发布招标通告，出售资格预审文件；4、投标单位填报资格预审书和有关资料，申请投标；5、对投标单位进行资格审查，并提出资格预审报告；6、向资审合格的投标单位发出投标邀请书并出售招标文件及有关资料；7、召开标前会，组织投标单位进行现场勘查，解答招标文件中的问题；8、组建评标领导小组或评标委员会，制定评标定标原则和办法；9、召开开标会议，当众开标；10、组织评标，在评标期间，召开澄清会议，邀请投标对投标书作必要的澄清；11、选定中标单位和修补中标单位，报上级招标管理机构批准；12、与初选的中标单位进行中标前谈判；13

2023-02-23

259人看过

勘察设计
建设项目审批、核准与备案的特定要求

1、适用的范围不同。审批制只适用于政府投资项目；核准制则适用于企业不使用政府资金投资建设的重大项目和限制类项目；备案制适用于企业投资的中小项目。2、审核的内容不同。过去的审批制是对投资项目的全方位审批，而核准制只是政府从社会和经济公共管理的角度审核，不负责考虑企业投资项目的市场前景、资金来源、经济效益等因素。3、程序环节不同。过去的审批制一般要经过项目建议书、可研报告、初步设计等多个环节，而核准制、备案制只有项目申请核准或备案一个环节。农业基本建设项目申报审批管理规定第一条为加强农业基本建设项目管理，规范项目申报审批程序，明确职责分工，提高项目决策水平，根据《农业基本建设项目管理办法》及有关规定，制定本规定。第二条本规定适用于农业部管理的农业基本建设项目的申报、评估、审批与计划管理等工作。第三条农业部发展计划司负责贯彻落实国家关于固定资产投资和基本建设项目管理的法规、政策，起草农业基本建设

2023-07-11

90人看过
审计程序
建设项目工期确定的关键因素

工期一般是以定额来确定的，是经过科学测定的合理工期。计算施工工期有两种方法从开工到竣工按全部日历天数计算，不扣除停工日数，称为“日历工期”子：计划工期300个日历，意思是合同的起始日至结束日期，包括周末、大小月历天数的和。从全部日历天数中扣除节假日未施工的天数及因设计、材料、气候等原因停工的天数，称为“实际工期”。一般承包合同规定采用日历工期，以便于检查合同执行情况际工期由于排除了客观因素的影响，便于分析工期定额执行的情况。审计机关对国家建设项目竣工决算审计实施办法（１９９６年１２月１３日审计署发布）第一条为了规范国家建设项目（以下简称建设项目）竣工决算的审计监督，提高审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，制定本办法。第二条本办法所称建设项目，是指以国有资产投资或者融资为主的基本建设项目和技术改造项目。第三条本办法所称建设项目竣工决算审计，是指建设项目正式竣工验收前，

2023-07-06

497人看过
笔录
建设项目征地工作程序及要件

一、选址(项目单位、国土局、建设局)、立项(计委)。二、勘测定界(项目单位聘请资质单位)。三、建设项目预审(立项、核准或备案的同级国土部门)。所需资料：建设项目用地预审申请表(项目单位、国土局)。2、预审的申请报告。内容包括：拟建项目基本情况、用地规摸、用地类型、补充耕地初步方案等(项目单位)。3、需审批的项目还应提供项目建议书批复文件和可研报告(计委)。4、初审意见。内容包括：拟建项目是否符合规划、是否符合供地政策、用地标准和总体规模、是否符合有关规定、补充耕地方案是否可行等(市、县国土部门)。5、标注项目用地范围的县级以上土地利用总体规划(国土局)。6、需调整规划的，要附有相关部门和专家论证的规划修改方案，建设项目对规划实施时的影响评估报告，听证会和修改规划听证会纪要(国土局组织)。7、土地利用分幅图(国土局)、项目总体平面布置图、线性工程平面图、横断面图(项目单位)。计划部门核准或备

2023-06-08

148人看过
房地产开发
工程建设项目立项审批

(一)承办部门：所在市发改委投资处。(二)申报资料：1、书面申请(项目立项申请报告书)。2、提供资金落实证明(银行出示的资金证明)。3、土地使用权证明。4、由具有相应资质的工程咨询单位编制的可行性研究报告。可行性研究报告应具有以下附件：规划部门对项目建设选址的初审意见;土地管理部门对建设用地的初审意见;环保部门的环评报告;有关部门对供电、供水、供热、供气以及地震的审查意见;依法必须招标项目的招标总体方案。5、房地产开发公司的资质证明(企业法人营业执照副本复印件和资质证明)。6、项目地形图。7、项目建设投资预算。一、房地产项目立项审批1、申办程序：有行政主管部门的开发商，由主管行政部门转报项目立项申报资料;无行政主管部门的开发商，可直接报市房地产开发管理办公室，项目立项申报资料由该办转报市发改委。纳入土地收购出让的项目，开发商在通过招标、拍卖方式取得开发土地使用权后，凭《中标确认书》或《拍卖

2023-03-22

96人看过

业主
前期工作与项目的审批权限

人防工程建设前期工作主要包括：项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件。人防工程建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件按照下列权限审批：大型项目由国家人防主管部门审批;中、小型项目由省、自治区、直辖市人民政府人防主管部门审批、其中项目建议书和可行性研究报告报国家和军区人防主管部门备案;零星项目可不编报可行性研究报告和初步设计文件，其项目建议书、施工图设计文件由人防重点城市人防主管部门审批，项目建议书报省、自治区、直辖市人民政府人防主管部门备案。人防工程建设项目前期工作完成后，建设单位按照国家有关规定申请领取建设工程规划许可证、施工许可证或者提出开工报告。人防工程建设大、中型项目的开工报告，由省级人民政府人防主管部门审批。小型项目的开工报告，由人防重点城市人民政府人防主管部门审批，并报上一级人防主管部门备案。除零星项目外，未经批准开工报告的人防工程建设项

2023-03-27

109人看过
勘察设计
建设部《关于开展建设项目设计咨询试点工作的通知》

各省、自治区、直辖市建委（建设厅），各计划单列市建委，国务院各有关部门：近年来，许多设计单位尝试开展建设项目设计咨询工作，取得了良好的效益，在调查研究、总结经验和借鉴国外作法的基础上，我部决定在具备条件的省市和部门开展建设项目设计咨询试点工作。现将有关问题通知如下：一、设计咨询的目的和意义设计咨询是受建设单位的委托，由具有设计咨询能力的机构，对特定建设项目的设计成果提出优化意见和建议，以及围绕设计工作提供相关的智力服务的活动。设计是工程建设的首要环节，是整个工程建设的灵魂。先进合理的设计，对于缩短工期、节约投资、提高效益起着关键性的作用。开展设计咨询工作，有利于优化设计方案，提高设计质量和水平，以保证固定资产投资活动能够取得最佳的经济效益、社会效益和环境效益。开展建设项目设计咨询工作，是建立符合社会主义市场经济体制要求的勘察设计技术、质量监督管理体系的重要内容之一，对转变政府职能，强化社会

2023-06-10

474人看过
仲裁机构
做好合同签订前的准备工作,重视建筑工程项目合同文本的拟定

建筑施工企业在施工合同签订前的合同管理主要是对工程建设方(发包人)的工程信息进行评审,对施工合同可行性的研究,其主要内容是:1、做好建设方主体资格合法性的调查。调查建设单位是否是依法登记注册的正规单位,是否具备法人资格。2、做好建设方资信情况和履约能力的调查。建设方应有较好的社会信誉,有建设资金保障。3、做好建设活动合法性的调查。根据《建筑法》的规定,建筑工程开工前,建设单位必须具备建筑施工许可证。建筑施工企业施工合同谈判是经过对发包人调查了解后,认为可以承担这项工程时,本着平等、互利、协商一致的原则,与发包人进行合同实质性谈判。根据发包人提出的要求(招标文件),逐条进行研究,做出是否能够全部承诺。由于建设工程施工合同内容多,在大多情况下,对发包人提出的合同条款,需要进行谈判。要依据通用条款,结合专用条款和协议书,与发包人谈判。尤其注意需要承包人承担义务的条款,如提供施工组织设计和进度计划

2023-03-13

418人看过
业主
湖南省人民政府关于加强重大建设项目前期工作的意见

各市、州人民政府，省政府各厅委、各直属机构：为强化重大建设项目前期工作的责任和管理，提出如下意见：一、高度重视重大建设项目前期工作重大建设项目，是指对经济和社会发展有重大影响的大中型项目。重大建设项目前期工作，是指开工前的各个工作环节，主要包括项目建议书（预可研）、可行性研究。初步设计、施工图设计和开工报告的编制。评估、论证、申报、审批的过程。加强重大建设项目前期工作，是加大投资力度，促进国民经济持续、快速、健康发展的基础和前提。扎实、超前地做好项目前期工作，有利于争取国家更多的项目和资金支持，有利于广泛吸引各方投资，有利于加快重大建设项目的实施进度，发挥投资对经济增长和社会发展的支撑作用。加强重大建设项目前期工作，是调整投资结构，促进产业优化升级的重要途径。有利于推动工业化、信息化、城镇化重大建设项目的进程，发挥投资结构调整对经济结构战略性调整的重要作用。加强重大建设项目前期工作，是提高

2023-06-10

176人看过

工程承包
建设工程承包前的准备工作，承包的方法是什么

（1）工程招标委员会的组成由国家主管部门组织，聘请工程、商务、外汇、法律等有关方面的专家，解决工程招标中遇到的各种问题，具体指导招标工作。（2）招标公告招标前，应在国内外有影响的报纸上刊登招标公告。它包括招标公告和招标广告两部分。招标通知是指向与东道国建立外交、商务关系的各国有关部门发出的书面通知。招标广告是指在国内外有影响的报刊上刊登的招标广告。通知和广告的内容应包括：项目名称、项目地点、项目内容概述、项目范围、取得招标文件的日期、地址和截止日期、投标条件、有关事项的价格和咨询单位，资格预审是指对愿意承担招标项目的投标人的财务状况、技术能力、资信等方面进行的预审。目的是选择有能力签订合同的投标人。（4）招标委员会发布招标广告后，通过工程概算编制合同价格，确定合同价格水平，又称“基标”，是招标委员会的底牌，绝对保密。工程承包法。承包方将所有合同交给一个施工单位或多个施工单位组成的施工联合体

2023-05-07

393人看过
不可抗力
建设项目工期是否需要顺延

1、建设项目工期是否顺延。建设项目的工期需要推迟。建设单位应当自取得施工许可证之日起三个月内开工建设。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期次数以两次为限，每次不得超过三个月。既不开工也不申请延期或者超过延期期限的，施工许可证自动废止。《中华人民共和国建筑法》第九条。工程延期的原因是什么？由于下列原因，经监理工程师确认后，工期可相应延长：（1）发包人不能提供专用条款约定的开工条件。（2）发包人未按约定日期支付预付款和进度款，导致工程进度异常。（3）工程师未按合同约定提供所需的指示、批准等，导致施工异常。设计变更和数量增加。（5）承包人原因造成一周内停水、停电、停气超过8小时的。（6）不可抗力。（7）专用条款中约定或工程师同意的其他情形。

2023-05-07

91人看过