施工怎样应对工程索赔-法师兄

施工怎样应对工程索赔

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-29 21:52:17 221 人看过

施工索赔包括承包商向业主提出在经济或时间上给予赔偿，还包括业主对承包商的索赔，通常称为反索赔。当业主没有按施工合同规定的时间和要求提供施工场地，使承包商的施工人员、设备不能进场或进场后不能正常施工，使工期拖延的，就可以进行施工索赔。

工程索赔是指在建设工程施工合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。工程索赔是双向的，发包人（建设单位）和承包人（施工单位）都可能向对方提出索赔要求。一般来讲，发包人索赔额较小，而且处理方便，可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。

通常情况下，工程索赔是指承包人在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求，可称其为承包人的施工索赔（简称施工索赔）。发包人对属于承包人应承担责任造成的损失而向承包人要求的赔偿主张，称为发包人的反索赔（简称反索赔）。

《民法典》第八百零一条

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的；发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

工程施工
建设工程施工索赔证据

（1）招标文件。它是工程项目合同文件的基础，包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本，都是工程成本的基础资料。它们不仅是承包商投标报价的依据，也是索赔时计算附加成本的依据。（2）投标报价文件。在投标报价文件中，承包商对各主要工种的施工单价进行了分析计算，对各主要工程量的施工效率和进度进行了分析，对施工所需的设备和材料列出了数量和价值，对施工过程中各阶段所需的资金数额提出了要求等等。所有这些文件，在中标及签订施工协议书以后，都成为正式合同文件的组成部分，也成为施工索赔的基本依据。（3）施工协议书及其附属文件。在签订施工协议书以前合同双方对于中标价格、施工计划合同条件等问题的讨论纪要文件中，如果对招标文件中的某个合同条款作了修改或解释，则这个纪要就是将来索赔计价的依据。一、2022建筑工程索赔的程序是怎样的，索赔需要注意什么内容1）索赔事件发生后28

2023-04-07

270人看过
工程施工
工程施工索赔名词解释

一、工程施工索赔名词解释工程施工索赔名词解释即在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由双方承担责任的情况造成实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔，它是工程施工过程中的正常现象。二、工程索赔报告的主要内容工程索赔报告的主要内容如下：1.报告的标题报告的标题应言简意明地概括出索赔的核心内容。2.事实与理由该部分陈述客观事实，合理引用合同规定，建立事实与索赔损失间的因果关系，说明索赔的合理合法性。3.损失与要求索赔金额与工期在此只需列举各项明细数字及汇总即可。索赔报告提交的同时需要提交下列附件：1.索赔报告中所列举事实、理由、影响等证明文件和证据；2.详细计算书，为简明起见，也可以用大量图表、事件的发生。三、工程施工索赔

2023-04-25

431人看过
不可抗力
工程中被大水冲毁怎么索赔,施工索赔的分类是怎样的

一、工程中被大水冲毁怎么索赔1、建设中的工程被大水冲毁的，如果大水是自然原因造成的，属于不可抗力因素，工程施方、建设方不能请求赔偿的。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。二、施工索赔的分类是怎样的1、按索赔的目的，索赔可分为工期索赔和经济索赔。这种分类方法，是施工索赔业务中通用的称呼方法。当提出索赔时，要明确提出是工期索赔还是经济索赔，前者是要求得到工期的延长，后者是要求得到经济补偿。当然，在索赔报告论证的文件中，也是为达此目的提出论证材料和合同依据。2、按索赔处理方式和处理时间不同，可分为单项索赔和一揽子索赔。3、按索赔发生的原因分类按索赔发生的原因分类，会有很多很多。尽管每种索赔都有独特的原因，但可以把这些原因按其特征归纳为四类：即延期索

2023-04-19

57人看过
业主
怎样启动工程索赔,工程索赔证据怎么搜集

一、怎样启动工程索赔承包人进行工程索赔时，可以通过和发包人协商启动工程索赔，如果协商不成的，可以收集证据向法院起诉，主张工程索赔。《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《中华人民共和国民事诉讼法》第三条适用范围人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。二、工程索赔证据怎么搜集1、合同文件。包括合同文本及其附件、合同补充协议、招标文件及

2023-04-18

321人看过

合同无效
如何应对施工合同无效时的工程款索要？

合同无效但工程经验收合格的，承包人可以请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。如果工程经验收不合格，但是经修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用。修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。建设合同无效如何主张工程款问：《司法解释》规定了尽管建设工程施工合同无效，但只要工程竣工验收合格，就可提出支付工程款的主张，此项规定是否适用于建设工程勘察、设计、监理等其它合同？答：从该规定中不能推导出此种结论，《司法解释》第2条做出这样的规定，是充分考虑我国建设市场的复杂性和建设行业的特殊性，尽管建设工程合同无效，但最终目的为了保证当事人合同目的实现，工程经竣工验收合格，发包人的目的得以实现合同，而工程款支付也直接涉及到农民工群体的利益，故确立了按照已完工程质量是否合格作为分水

2023-07-08

53人看过
业主
施工工程索赔的处理方式

工程索赔的流程如下：（1）索赔事件发生后28天内，向监理工程师发出索赔意向通知。（2）发出索赔意向通知后的28天内，向监理工程师提交补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。（3）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复。（4）监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28天内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔是合同执行阶段一种避免风险的方法，同时也是避免风险的最后手段。索赔是一种正当的权利要求，它是业主、监理工程师和承包商之间一项正常的、大量发生而普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据、合情合理的行为。施工工程索赔的法律依据施工工程索赔的法律依据如下：《中华人民共

2023-07-03

142人看过
合同条款
工程索赔应该怎样预防及处理

(一)工程索赔的预防1.加强索赔的前瞻性预防。作为业主、监理工程师和承包商，都要借助自己的经验和有关规定，采取积极的措施防止可以预见的索赔事件的发生。如加强合同管理、加强前期准备工作、加强对设计方案的审查等等。但如果索赔确实发生了，应积极采取措施，把索赔费用控制在最小范围之内。2.在市场经济条件下，合同是约束甲乙双方经济行为的准绳。作为业主方的管理人员应注意全面、严格地履行合同。合同在签约前应反复斟酌合同条款，注重合同文件文字的严密性，以防止在实施合同过程中因文字漏洞而造成索赔机会，从而导致额外投资。在设计管理方面应努力做到按合同规定索要设计图纸、资料，并要求设计单位提高设计质量，在条件允许的情况下引入设计竞争机制，提高设计服务质量。通过设计招标选择在信誉、设计水平、管理能力等方面较好的设计单位，尽可能地减少因设计原因增加工程造价的风险，提高设计后期服务质量。3.在物资供应方面，应做到设备

2023-06-15

269人看过
工伤保险
工伤索赔应对策略

第一步，要求用人单位垫付医疗费，进行治疗。注意尽量不要自己垫付医疗费，否则以后处理工伤，无论是协商解决还是打官司都非常的被动。第二步，收集劳动关系的相关证明，这一点相当关键。劳动关系证明材料是申请工伤认定的必备材料，没有劳动关系证明，将无法启动下一步的工伤认定程序；没有劳动关系证明，不要轻易启动工伤认定程序，否则也可能使自己处于非常被动的局面；第三步，进行工伤认定。工伤认定是由人力资源和社会保障部门对所受伤害是否属于工伤进行的行政确认，是处理工伤最为重要的一步。如果单位认可是工伤，劳动者可以建议用人单位去申请工伤认定。工人在工地坠楼算工伤吗工地高空坠物打伤工人的，算工伤。根据《工伤保险条例》第十四条规定，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工

2023-07-06

458人看过

工程施工合同
建筑工程施工合同索赔的程序

一、建筑工程施工合同索赔的程序工程索赔的基本程序包含提出索赔要求、报送索赔资料和索赔报告、协商解决索赔问题、调解、诉讼。1、提出索赔要求当出现索赔事项时，索赔方应在索赔事项发生后的28天内以书面信件正式发出索赔通知书，声明索赔权利。如果逾期再报，其索赔要求可能遭到拒绝。2、报送索赔资料和索赔报告在正式提出索赔要求以后，索赔方应抓紧时间准备索赔资料，编写索赔报告，并在下一个28天以内正式提交索赔报告。如果索赔事项的影响是持续存在的，事态还在发展，则每隔28天报送一次补充资料。最后在索赔事项结束后的28天以内报送最终索赔报告，提出具体的索赔款额或工期延长天数。3、协商解决索赔问题协商是指合同双方在自愿、互让互谅的基础上，按照工程项目的合同文件，通过友好谈判解决工程中产生的索赔问题，因此也被称为协商谈判。4、调解当双方不能通过友好协商解决索赔问题时，可以按照施工合同专用条款的规定，请有关部门进行

2023-06-07

227人看过
工程承包
建设工程承包人处理施工索赔时的对策

工程索赔是一项系统而又复杂的工作，在此，我就我个人的认识进行阐述，希望在同行面前起到抛砖引玉的作用。1、提高承包人合同管理人员的合同管理意识和索赔意识。承包人的合同管理人员只有具备了索赔意识，才能在工程施工过程中注意对有关索赔资料进行收集和整理。2、承包人应对施工合同的所有文件了如指掌。发包人的招标文件、承包人的投标文件、中标通知书、施工合同及补充协议、规范、图纸以及标价的工程量表等资料，承包人都应相当熟悉。承包人应该清楚哪些工程内容是合同中约定的，哪些又是在施工过程中变更和增加的，尤其是对合同变更和增加的内容承包人更应该引起注意。3、施工中注意对有关资料的收集和整理。工程索赔工作处理的好坏归根到底取决于承包人对索赔资料的收集和整理工作是否做得扎实。因此，承包人注意对有关资料的收集和整理应该是索赔工作的重中之重。FIDIC《施工合同条件》中列举的施工过程中发包人及监理工程师的各种指令、来往

2023-06-04

132人看过
继续履行
工程一直未动工怎样索赔

一、工程一直未动工怎样索赔工程一直未动工属于未按规定履行合同义务的行为，构成违约，可以要求违约方赔偿机械设备调迁、材料等损失。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、施工人对建设工程质量承担什么责任根据民法典规定，建设工程质量出现问题的，施工人需要在合理期限内无偿修理或者返工、改建，造成逾期交付的，还应当承担相应的违约责任。《中华

2023-06-17

110人看过
工程施工
如何做好国际工程施工索赔？

所谓国际工程，是指通过国际公开竞争性招标进行工程承包，按照国际通用的项目管理模式进行建设。就中国而言，它不仅包括外国各工程公司在中国承包的海外工程，也包括在中国进行国际公开招标的国内工程，如云南鲁布革水电站、四川二滩水电站、黄河小浪底水利枢纽等，国际工程承包施工是在激烈的国际市场中进行的。为了在竞争中获得工程施工合同，承包商往往不得不降低报价以击败竞争对手。但为了在施工中获得利润，必须加强合同管理和索赔。这已成为国际工程界的通行做法，即“以低价中标，以索赔获利”。根据笔者近几年的实践经验，一个好的合同索赔可以使每个工程的索赔收入达到工程合同价的5%～10%，有的甚至更多。这对于维护承包商的经济利益非常重要。如何做好国际工程施工索赔？根据我们的实践和经验，我们必须做好以下几方面的工作：1、搞好工程建设，这是索赔成功的前提。也就是说，承包人要认真按照合同要求实施工程，使工程按期、保质地完成，使

2023-05-07

491人看过

工程施工
工程施工索赔包含哪些环节

1、提出索赔意向书根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔结构物名称、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。这一阶段，要注意二点：一是索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对；二是索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由要充分，所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。索赔项目种类及起止日期计算方法：(1)延期发出图纸引起的索赔。如果在接到中标通知书后28天之内，未收到由发包人或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，且未向承包人进

2023-03-28

145人看过
法律综合知识
建设工程施工合同违约索赔后对方不予赔偿怎么办？

一、建设工程施工合同违约索赔后对方不予赔偿怎么办？1、建设工程施工合同违约索赔后对方不予赔偿可以起诉《民事诉讼法》第一百二十二条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。2、起诉流程一般为，承包方向法院提出诉讼请求、法院收到诉讼请求后依法审查判断是否满足起诉条件等。（1）向有管辖权的法院递交起诉状，等待法院受理立案。根据民事诉讼法第一百二十条的规定，起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。（2）在法院立案之后，应在举证期内提交相关证据，一般将通过普通一审程序审理案件。（3）等待案件开庭时会进行法庭调查及法庭辩论，法庭辩论结束后，法院可以当庭宣判，也可以择日宣

2024-01-27

162人看过