如何处理项目索赔
来源:互联网 时间: 2023-05-02 20:03:48 417 人看过

1。应以合同为依据,在处理索赔时必须合理;必须注意资料的收集,资料的真实性和可信性,确认后必须及时处理索赔;在处理索赔的具体过程中,必须认真分析,在施工期索赔时以及何时提出费用索赔。比如,天气条件极其恶劣,已经超过了我们预计的正常雨雪天气,严重阻碍了工程的进展。此时,建设单位可以提出要求,业主也可以批准延长工期,即工期索赔成立,但不应出现费用索赔。再比如,在工程全过程中,当部分工程发生变更时,建设单位对变更部分和待图纸部分的施工人员和机械提出索赔。此时,应支付完成部分的所有索赔,包括成本和利润。但对于停滞不前的人员和机械,由于正处于施工旺季,在人员和机械转移到其他地方使用时可以先行支付,补偿金只应是改变工作场所和工种降低工作效率的费用。在处理债权时,应当核对债权的限制。根据国际通用的FIDIC合同条件,我国《建筑合同》(gf-1999-2001)对索赔的限制规定为:“在索赔发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;在发出索赔意向通知后28天内,追加合同价款或延长工期的索赔报告及有关资料应提交监理工程师;监理工程师收到承包人的索赔报告及有关资料后,应在28天内签署答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果工程师未能在28天内答复或向承包商提出任何进一步的要求,则该索赔应视为已被接受”。超过时效期限的索赔,视具体情况予以驳回。同时,要及时处理有效债权。

3。要分清责任,严格成本审计。合同双方对实际发生的索赔事件负有责任,因此我们应查明原因,分清责任,按照合同规定的计价方法进行审核,以确定双方应承担的费用。在工作中要加强主动控制,减少工程索赔。这就要求业主在项目管理过程中,应尽量做好前期工作,减少索赔的发生。这样可以使工程更加顺利,减少工程投资和工期。索赔的预防和处理在工程投资控制中起着非常重要的作用。在国际工程中,施工索赔金额一般应达到合同价格的10%~15%,有的甚至更高。为了更好地处理建设工程中的索赔问题,应从加强施工计划和施工合同管理、加强人才培养等方面入手,积极探索和实践。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月09日 19:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 工伤索赔的赔偿项目
    申请劳动仲裁
    1、造成一般伤害(未达到残疾)的赔偿医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费。2、造成伤残的赔偿医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费、辅助器具费、一次性伤残补助金、伤残津贴、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金。一、工地工伤轻微骨折赔偿标准多少钱《工伤保险条例》第二十三条劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请,并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。第三十七条职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的,享受以下待遇:(一)从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金,标准为:七级伤残为13个月的本人工资,八级伤残为11个月的本人工资,九级伤残为9个月的本人工资,十级伤残为7个月的本人工资;(二)劳动、聘用合同期满终止,或者职工本人提出解除劳动、聘用合同的,由工伤保险基金支付一
    2023-03-01
    80人看过
  • 中标后项目取消如何处理
    中标后项目取消的,中标人有权利要求招标人承担相应的赔偿责任。首先中标人可与招标方协商赔偿事宜,如协商不成,中标人可向人民法院提起诉讼以维护自己的合法权益。一、陪标属于违法吗陪标行为是违法的。《中华人民共和国招投标法》规定,招标人采用邀请招标方式的,应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。所以即便招标方已经有了意向单位,还要至少邀请三家参与投标,往往为了能够确定无疑的投中标底,这三家都会由中标单位来定,甚至连标书都由他们统一制作,封标时到三家单位盖好章。二、中标项目可以转包吗不能。中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目,也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包。三、合同中标
    2023-04-03
    198人看过
  • 交通事故索赔项目
    交通事故索赔
    第一大类,医疗费用。包括医疗费、营养费、整容费、后续治疗费、住院伙食补助费五项。第二大类,死亡伤残费用。包括:住宿费、交通费、误工费、护理费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费、丧葬费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金、其他损失。其中残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费、丧葬费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金只有在构成伤残等级或死亡时才有。第三大类,财产损失。包括车辆维修、施救损失,车载货物损失,经营车辆停运损失,非经营车辆替代支出的交通费等。可以提供维修费发票(附维修清单)、维修照片、现场查勘照片、施救费用发票等证据证明损失。一、交通事故赔偿流程1、先由交警进行事故责任认定,然后出具交通事故责任认定书。2、根据责任认定情况,双方可协商赔偿事宜,也可申请交警调解。但这并不是强制的。3、协商不成的,受害人可以向法院起诉要求对方赔偿。二、交通事故赔偿标准1、医疗费。按照医院对当事人的交通事
    2023-03-29
    63人看过
  • 交强险索赔的项目
    交强险的赔偿项目,简单来讲包括两个方面,就是直接损失和间接损失(一)直接财产损失是指道路交通事故造成的财产利益的直接减损。通常包括车辆、随身携带财产损失、车载货物损失、现场抢救、善后处理的费用等。(二)间接财产损失是指道路交通事故造成的财产利益的间接减损通常包括停运等损失,受害人能够证明可预期取得的间接经济利益遭受损失,就可以要求赔偿。比如车辆修复期间的停运纯利损失、司机工资支出、公路规费、工商运营费等。一、被保险人可以放弃交强险的索赔吗根据《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十七条“被保险机动车发生道路交通事故,被保险人或者受害人通知保险公司的,保险公司应当立即给予答复,告知被保险人或者受害人具体的赔偿程序等有关事项”、第三十一条“保险公司可以向被保险人赔偿保险金,也可以直接向受害人赔偿保险金”之规定,以及审判实践中判决保险公司在交强险中对第三者直接承担赔偿责任的司法惯例,可以认定第三
    2023-04-01
    121人看过
  • 建设工程项目管理索赔程序
    (一)索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。(二)发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。(三)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28d内给予答复。(四)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28d内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。(五)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28d内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。一、建设工程项目管理索赔计算方法实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。用实际费用法计算时。在直接费的额外费用部分的基础上,再加上应得的间接费和利润,即是承包商应得的索赔金额。由于实际费用法所依据的是实际
    2023-03-04
    293人看过
  • 医疗纠纷索赔的项目
    医疗纠纷赔偿的项目有以下十一种类型,依据《医疗事故处理条例》第五十五条规定如下:1、医疗费:按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算;2、误工费:按照患者因误工减少的固定收入计算;3、住院伙食补助费:按照医疗事故发生地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准计算。4、陪护费;5、残疾生活补助费:根据伤残等级,按照医疗事故发生地居民年平均生活费计算;6、残疾用具费;7、丧葬费:按照医疗事故发生地规定的丧葬费补助标准计算。8、被扶养人生活费;9、交通费:按照患者实际必需的交通费用计算,凭据支付。10、住宿费:按照医疗事故发生地国家机关一般工作人员的出差住宿补助标准计算,凭据支付。11、精神损害抚慰金:按照医疗事故发生地居民年平均生活费计算。造成患者死亡的,赔偿年限最长不超过6年;造成患者残疾的,赔偿年限最长不超过3年。一、医疗纠纷赔偿金额怎么确定对于医疗纠纷的赔偿的具体金额要
    2023-03-03
    488人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 工程缓建项目如何索赔
      湖北在线咨询 2022-11-07
      因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,可以与其协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。法律规定,当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条?当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    • 项目停工工程款如何索赔
      福建在线咨询 2022-11-21
      项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。我国法律规定当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、
    • 的项目停工工程款如何索赔
      天津在线咨询 2022-10-14
      项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。我国法律规定当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、
    • 如何起诉索赔项目的违约金赔偿?
      陕西在线咨询 2022-04-09
      索赔合同违约赔偿的起诉需要确定起诉法院的方法,方法如下: (一)合同有约定管辖法院的,以合同约定的为准。 (二)合同没有约定管辖法院,或者约定不明的,在被告住所地或合同履行地法院起诉。 其中: 1、争议标的为给付货币的,接收货币一方所在地为合同履行地; 2、交付不动产的,不动产所在地为合同履行地; 3、其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地。
    • 这个事情是怎么处理?索赔项目
      北京在线咨询 2022-10-19
      能否清晰描述你的问题,律师只有在了解情况之后才能为你制定解决方案。