在什么情况下我可以写民事延期通知-法师兄

在什么情况下我可以写民事延期通知

来源：互联网时间： 2023-05-07 09:13:49 184 人看过

1、根据民事诉讼法的有关规定，有下列特殊情况，致使庭审不能按期进行或者继续进行的，当事人及其法定代表人可以申请延期审理：

（1）当事人和其他必须出庭的诉讼参与人因正当理由不得出庭。民事诉讼中，必须到庭的当事人，是指离婚案件中能够正确表达意愿的当事人，以及负有赡养、扶养、抚养义务，不到庭不能查明案件事实的被告人。必须到庭的其他诉讼参与人，一般是指不能查明案件事实，甚至不能在不到庭的情况下进行审判的其他诉讼参与人，如对国家、集体或者他人造成损害的未成年人的法定代表人，知道案件重要信息的证人、审判所必需的翻译人员等（2）当事人通知新证人出庭以获取新证据，需要重新鉴定、勘验或补充调查。在庭审过程中，当当事人发现新的重要证人、新的证据线索时，可以申请延长庭审，收集、调查新的证据，并通知新的证人出庭作证。当事人及其法定代表人认为需要重新鉴定或者检查，或者现有证据材料不清楚或者不足，需要补充调查的，（三）其他应当延期审理的情形。本规定为一般性规定，当事人根据具体情况认为有必要延期审理，为参加诉讼准备充分材料的，应当提交人民法院。一方当事人在诉讼过程中变更或者增加诉讼请求，另一方当事人认为需要为变更或者增加的诉讼请求收集证据，准备诉讼的，可以申请延期审理。民事延期申请的模式是什么？

延期申请

人民法院：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多抚养义务相关文章

优先购买权
在什么情况下我们可以把房子转租

房屋转租的定义：房屋转租是指承租人在租赁期内将租赁房屋的部分或全部转租出去的行为，包括以合资、承包经营、合作经营的名义将租赁房屋交付他人使用，取得租金性质的最低收益。在什么情况下我们可以把房子转租出去。租赁合同约定的租赁期限不得超过二十年，超过二十年的，超出部分无效。租赁期限超过六个月的，应当采用书面形式。当事人未采取书面形式的，视为不定期租赁。经出租人同意，承租人可以将租赁物转租给第三人，原租赁合同继续有效。第三人给租赁物造成损失的，承租人应当赔偿损失。出租人出售出租房屋的，应当在出售前的合理期限内通知承租人，承租人在同等条件下有优先购买权。房屋租赁，出租人、承租人必须办理租赁登记备案手续，备案材料为：（一）房地产产权证书或者其他合法权属证书；（二）出租人、承租人的身份证明或者其他证明（三）房屋租赁合同。

2023-05-07

474人看过
退房
哪些情况可以判定为延期交房,什么情况下延期交房是可以退房的

哪些情况可以判定为延期交房?1.排除不可抗力因素以及合同中约定开发商免责的原因后,如果开发商未在合同约定交房时间内取得建筑工程竣工验收备案表,就说明开发商违约延期交房了。2.如果出现了法律规定的不可抗力以及合同中约定开发商可以免责的原因,但是开发商没有按照规定在合同约定的期限内告知购房者,开发商同样要承担违约责任,也就是延期交房。3.在交付房屋的时候,如果开发商的房屋没有达到合同约定的使用条件,购房者可以拒绝验收房屋,一直到房屋达到合同约定的使用条件,这违约的时间就是延期交房,开发商同样承担相应的违约责任。4.购房者和开发商针对房屋交付条件签订了补充条款,或者有其他约定的,但是到了约定的时间开发商没有按照合同中约定的交付条件和交付时间交付房屋,同样开发商要承担相应违约责任。哪些情况下延期交房是可以退房的?房屋买卖合同属于合同的一种,合同中有约定的事项,会优先适用约定。因此,当出现开发商与购

2023-05-05

388人看过
法律综合知识
拘留什么情况下可以不通知家属呢

有下列情形之一的，经县级以上公安机关负责人批准，可以不予通知：1、同案的犯罪嫌疑人可能逃跑，隐匿、毁弃或者伪造证据的。2、不讲真实姓名、住址，身份不明的。3、其他有碍侦查或者无法通知的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十六条公安机关对被拘留的人，应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问。在发现不应当拘留的时候，必须立即释放，发给释放证明。

2024-04-22

390人看过
法律综合知识
嫖娼在什么情况下会通知单位

一、嫖娼在什么情况下会通知单位在通常情况下，公安机关并不需要向当事人所在单位进行通知，除非是该当事人的家属无法取得联系。根据我国相关法律法规的明文规定，嫖娼者将面临由公安机关处以十日至十五日不等的行政拘留，同时还可能被处以五千元以下的罚款；若情节相对轻微，则可能仅受到五日以下的拘留或五百元以下的罚款处罚。一旦公安机关决定对某位当事人实施治安拘留，他们必须首先及时地通知到该当事人的家属，若家属确实无法取得联系，公安机关才会考虑与当事人所在单位的负责人取得联系。《治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。二、教师嫖娼会怎么处理最新规定依据现行的法律规章制度，教师如有嫖娼行为，将接受以下处理措施：首先，我们需要明确，嫖娼属于违法行为，对于涉案的教师

2024-05-11

253人看过

银行本票
什么情况下民事诉讼可以和解

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，在下列公诉案件中，犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪，通过赔偿损失、道歉等方式获得被害人谅解。如果被害人自愿和解，双方可以和解：（一）因民事纠纷，涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件，可以判处三年以下有期徒刑；（二）除渎职犯罪外，可以判处七年以下有期徒刑的过失犯罪案件。犯罪嫌疑人、被告人五年内故意犯罪的，不适用本章规定的程序。双方和解的，公安机关、人民检察院、人民法院应当听取当事人和其他有关人员的意见，审查和解的自愿性和合法性，主持和解协议的制作。对达成和解协议的案件，公安机关可向人民检察院提出从宽处理建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议；对犯罪情节轻微，无需判处刑罚的，可作出不起诉的决定。人民法院可以依法从宽处罚被告人。民事诉讼和解协议书怎么写？在日常生活中，我们经常会因为一些原因而发生一些民事纠纷，而发生民事纠纷时，最正确的途径就是选

2023-08-07

125人看过
刑事拘留
什么情况下刑事拘留会延期

一、刑拘什么情况下会被延期1、公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。2、在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。3、对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。4、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条，公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。二、

2023-05-03

411人看过
工作时间
在什么情况下，机组可以延迟工作时间

单位在什么情况下可以推迟工作时间？《劳动法》第41条规定，用人单位因生产经营需要，经与工会和职工协商，可以延长工作时间，一般每天不超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，每天延长的工作时间不得超过三小时，但在保证工人健康的情况下，每月不超过36小时。劳动法第42条规定，在下列情况下延长工作时间不受本法第41条规定的限制：①自然灾害、事故或其他原因威胁工人的生命、健康和财产安全，需要紧急治疗②生产设备、运输线路、公共设施发生故障，影响公众利益，必须及时修复的③法律、行政法规规定的其他情形有上述情形之一的，可以不受限制地延长工作时间，但应当按照规定支付加班费。除此之外,，未经员工同意而延长工作时间违反《劳动法》规定，应承担《劳动法》规定的责任延长工作时间是指员工在法定假日和公共假日加班（即加班），以及在政党工作日（即。（加班）根据法律、法规和行政命令的要求，《劳动法》第41条和第43条对延长

2023-05-07

107人看过
法律综合知识
一般情况下什么情形下被告可以提出延期开庭

《民事诉讼法》第一百四十六条有下列情形之一的，可以延期审理：（一）必须出庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由未出庭的；（二）当事人临时申请回避的；（3）需要通知新证人出庭，取得新证据，重新鉴定、测试，或者需要补充调查的；（4）其他应延期的情况。什么情况下可以申请延期开庭？（1）必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的；（2）当事人临时提出回避申请的；（3）需要通知新的证人到庭，调取新的证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查的；（4）其他应当延期的情形。

2023-08-07

178人看过

劳动合同期限
用人单位在什么情况下可以延长劳动合同期限

用人单位与劳动者协商一致可以延长劳动合同的期限；劳动合同到期的，出现《劳动合同法》第四十二条情形之一，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止。变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。一、怎么解除劳动合同呢？劳动合同是指劳动者与用人单位之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。劳动合同依法签订立即具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同规定的义务。二、变更劳动合同的条件有什么变更劳动合同的条件包括：出于真实意思表示；不得违反法律、行政法规的规定；采用书面形式；当事人具有相应的民事行为能力；其他。变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则。变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。三、员工工伤期满后哪些情况下合同可以延期因工受伤仍在医疗期时，劳动合同到期会顺延。《

2023-03-04

485人看过
法律综合知识
在什么情况下公民可可以丧失所有权

下列情况下公民可能丧失所有权：1、所有物消灭。2、所有人死亡。公民死亡之后，其所有物归继承人继承，而导致死亡者所有权的丧失。3、所有权被依法转让。4、所有权被抛弃。这是指所有权人主动放弃自己对某项财产的所有权。5、所有权被依法强制消灭。《民法典》第二百四十条所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利。

2024-08-01

297人看过
扶养
什么情况下可以发放补偿金或通知金？

所谓的“代通知金”，是指用人单位以额外支付一个月工资代替提前三十日书面形式通知劳动者本人解除劳动合同而支付的金钱。按照劳动合同法第四十条的规定，用人单位只有在以下三种情况下解除劳动合同才可能支付“代通知金”：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。裁员程序中并无支付“代通知金”的要求，用人单位无需支付“代通知金”。代通知金和离职补偿金有什么区别1、两者适用条件不同代通知金支付的条件有三个，分别为不胜任工作解除、医疗期满解除、客观情形发生重大变化解除。只有在这三种情形下的解除，才有代通知金。经济补偿金的支付条件很多，上述三种情形需要

2023-07-19

420人看过
法律综合知识
什么情况下承包人可以主张工期顺延

承包人可以顺延工程工期的情形有：在建设工程施工合同履行过程中，如果出现以下情形，承包人可以顺延工程工期：1、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期。2、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期。3、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工程工期。4、发包人在履行合同中变更设计，造成承包人停工、援建、返工、改建，或者因发包人的要求而增加工程量。5、因自然灾害、恶劣天气、流行性疾病以及非承包人引起的纠纷等原因，致使承包人无法在短期内恢复履行合同的。《民法典》第七百九十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

2024-05-08

463人看过

违约金
在什么情况下可以约定服务期限

1、在什么情况下可以约定服务期合同服务期是指雇主为工人提供培训费用，并支付劳动报酬和其他福利，使工人能够学习他们的技能。同时，雇主培训工人的目的是在工人返回后，在约定的服务期内向单位提供劳动力。如果工人在服务期届满前离开，雇主的期望就不成立了。通过约定服务期限，如果用人单位为劳动者提供特殊培训费用并进行专业技术培训，双方的利益可以大致平衡，劳动者违反上述约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的金额不得超过业主提供的培训费用。如果雇主和工人就服务期达成一致，雇主要求劳动者支付的违约赔偿金不得超过服务期未完成部分应分摊的培训费用，按照正常的工资调整机制，不影响劳动者在服务期内劳动报酬的增加用人单位和劳动者应当依法约定违约金，违约金主要包括两层含义：第一层含义，违约金是劳动合同双方约定的结果。劳动者违反服务期限约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。它体现了合同中权利义务对等的原则。

2023-05-07

184人看过
试用期
哪些情况下试用期可以延长？

试用期期限不是绝对不能延长，而是不能单方延长，用人单位单方的决定、通知或通过规章制度等形式决定延长的应当无效。只有经双方协商一致且期限在法律、法规规定的期限内的延长试用期才合法。约定的试用期内不行使合同解除权的。一、劳动合同能单方变更吗劳动合同的变更，是指劳动合同生效以后，未履行完毕之前，劳动关系双方当事人就已订立的劳动合同的部分条款达成修改、补充或者废止协定的法律行为。劳动合同一经订立就具有法律效力，双方当事人必须全面履行劳动合同所规定的义务。但在实践中，当事人在订立合同时，有时不可能对涉及合同的所有问题都做出明确的规定；且由于客观情况的不断变化，会出现劳动合同难于履行，或者合同的履行可能造成当事人之间权利义务的不平衡，这就需要用人单位和劳动者双方对劳动合同的部分内容进行适当的调整。因此《劳动合同法》允许当事人在一定条件下可以变更劳动合同，但要符合法定的条件和程序。任何一方不得随意单方变

2023-06-22

81人看过