如何认定工程延期竣工验收的过错责任
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 22:03:23 424 人看过

原告**公司称,原告与被告于2007年12月28日签订了《建设工程施工合同》,约定原告承担被告校园内学生公寓楼的施工,被告按时间支付工程款合同约定的限度和方法,并约定了双方的权利和义务。合同签订后,原告按约定履行了承包工程施工义务,于2009年8月31日验收完成,工程质量验收合格后交付被告使用。2011年12月31日,经工程结算审核,学生公寓楼项目核定结算价为2212502.09元。但工程竣工后,被告仅向原告支付工程款118万元,但仍拖欠工程款1032502.09元。经原告多次追讨,被告仍未支付工程款,故原告上诉法院判决被告支付工程款1032502.09元,同期违约金44250元(工程款总额2212502.09元乘以2%)和工程款利息258889.3元(中国人民银行2009年10月1日起),同类贷款利率计算至2013年8月31日,并计算后续利息直至付款之日),本案诉讼费用由当事人承担。

被告辩称,尚欠原告工程款1032502.09元是事实,但原告要求支付违约金44250元、利息258889.3元,没有事实和法律依据,故不同意支付。由于合同总工期为160天,从2008年1月12日至同年7月12日,但原告将竣工验收推迟至2009年8月31日,属于违约,应承担违约责任。根据合同约定,原告应按每天工程造价万分之一(但不超过工程造价的2%)向被告支付违约金91597.58元。此外,应赔偿被申请人因工期不合理延误造成的经济损失95.1万元。由于原告在迟延竣工验收期限方面存在过错,故不同意承担违约金和利息。

[意见不合]

1。工程竣工验收延误是由原告或被告的过错造成的?谁应该承担违约责任?

2。被告是否应按合同约定承担违约金和利息?

[分析]

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月26日 04:35
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多违约金相关文章
  • 如何对建设工程竣工验收与竣工日期争议处理
    1、竣工验收。根据《民法典》第七百九十九条,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。2、隐蔽工程的验收。根据《民法典》第七百九十八条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查;发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿窝工、停工等损失。3、竣工日期争议。根据《适用法律问题的解释》第四百七十二条规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日
    2023-06-15
    351人看过
  • 谁负责组织工程竣工验收?
    一般情况下,竣工验收要按工程的规模和复杂程度,由验收委员会或验收组组织。验收委员会或验收组,一般是由银行、物资、环保、劳动、统计、消防等部门组成。建设单位、接管单位、施工单位和勘察设计单位参与验收工作。建设工程竣工验收合格后,方可交付使用,未经验收或验收不合格的,不得交付使用。建设工程竣工验收备案行政管理事项名称:建设工程竣工验收备案事项依据:《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)办理时限:5个工作日是否收费及收费依据:本行政管理事项不收费办理部门:由北京市建设工程安全质量监督总站及北京市公用工程质量监督站监督的工程,建设工程竣工验收备案由市建委办理;由区县建设工程质量监督机构监督的工程,建设工程竣工验收备案由所在区县建委办理。受理方式:书面受理办理程序:(一)受理提交材料:1、工程竣工验收备案表原件(一式两份);2、工程竣工验收备案文件:(1)工程竣工验收报告原件,主要内容包括:
    2023-07-08
    446人看过
  • 竣工验收时间如何确定
    竣工验收时间的确定方式:1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这种情况在实际纠纷此中经常发生,多数时候发包人有意拖延验收,致使工程无法及时验收,在此情况下,按照最高人民法院的相关司法解释的规定,一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。本来按照相关法律规定,工程未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在未经验收的情况下就擅自使用了,说明发包人放弃了工程质量的抗辩权,则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。法律依据:《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
    2023-08-12
    303人看过
  • 开发商竣工验收违约责任如何追究
    依据现行相关司法解释之规定,对于开发商未能按照约定期限交付房屋的行为,应当承担相应的法律责任。第二点,倘若开发商并非由于遭遇不可抗力或其他非人为因素导致无法按时交房的情况,其与购房者在达成商品房预售买卖协议以前,应当签署书面形式的商品房预售合同。第三点,商品房开发企业须严格按照合同所规定的期限,向购房者交付预售商品房,若开发商未能如期履行该义务,则需承担相应的违约责任,并向相对方支付违约金作为补偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息,或者不履行其他金钱债务的,对方可以请求其支付。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务
    2024-05-17
    162人看过
  • 工程竣工验收是否有法定期限
    1、工程竣工验收是否有法定期限?建设单位竣工后,具备竣工验收条件的,一般需要在三个月内完成工程竣工验收。二。相关法律法规《建设工程(工程)竣工验收办法》三、竣工验收要求。环保设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用。部分建设工程(项目)基本达到竣工验收标准,只有零星土建和少量非主体设备未按设计要求完工,但不影响正常生产,还应办理竣工验收手续。其余项目按设计预留足够的投资,限期完成。有些项目在投产初期达不到设计能力要求的产量,不能拖延办理固定资产的验收和转移手续;有些建设项目或单项工程已经形成部分生产能力或实际用于生产,且近期不能按原设计规模继续,可根据实际情况缩小规模。经主管部门(公司)批准后,尽快组织竣工验收,移交固定资产。对于进口设备项目,应在根据合同进行负荷调试和设备评估合格后进行竣工验收。验收前是否安排其他项目的试生产阶段,按各行业规定执行。
    2023-05-07
    352人看过
  • 竣工验收的验收人员如何组成
    竣工验收的验收人员由建设单位负责组织竣工验收小组。验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副组长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员由建设单位上级主管部门、建设单位项目负责人、建设单位项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位与项目无直接关系的技术负责人或质量负责人组成,建设单位也可邀请有关专家参加验收小组。一、工程具备什么条件可以竣工根据法律的相关的规定,交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书;并具备国家规定的其他竣工条件,完成建设工程设计和合同约定的各项内容,有完整的技术档案和施工管理资料,有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告,有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件等等。二、竣工验收的程序是什么(一)工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。
    2023-06-24
    259人看过
  • 过期的工伤如何认定责任?
    现实中工伤认定过期,如果是因为单位的原因导致工伤认定过期的话,此时单位也是需要作出相应的赔偿的。劳动者享受工伤待遇是劳动法规定的基本权利,职工超过规定期限提出工伤认定申请,只是不再适用工伤认定的行政程序,并不能据此剥夺劳动者获得工伤赔偿的权利。工伤药费应该由谁承担根据《工伤保险条例》第三十条的规定:“职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗,享受工伤医疗待遇。治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的,从工伤保险基金支付。”而对于不符合诊疗目录的工伤医疗费应当由谁承担的问题,条例并未作出明确具体的规定。由于立法的缺失,导致了实践中的分歧和争议。工伤保险实行的是无责任补偿原则、补偿直接经济损失原则,无论伤者在事故中有没有责任,发生工伤后都应依法得到补偿。用人单位依法为职工缴纳了工伤保险,并不意味着发生工伤后,用人单位就无需承担任何责任。治疗工伤产生的
    2023-07-16
    408人看过
  • 工程竣工验收必备条件是什么,可以认定工程已经竣工验收的证据有哪些?
    工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容,建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后,组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。工程竣工验收的程序1、工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。2、建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。3、建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单通知负责监督该工程的工程监督机构。4、建设单位组织工程竣工验收。工程竣工验收必备条件1、已完成设计和合同规定的各项内容;2、单位工程所含分部(子分部)工程均验收合格,符合法律、法规、工程建设强制标准、设计文件规定及合同要求
    2023-05-07
    469人看过
  • 竣工验收合格之日的认定
    一、竣工验收合格之日的认定竣工验收合格之日的认定是工程项目管理中至关重要的一环。在工程项目竣工后,发包人需要对工程进行验收,确认工程是否合格。这一环节不仅关乎工程款的支付时间和利息的起算时间,更涉及逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等核心问题。因此,确定竣工验收合格之日显得尤为关键。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定,竣工验收合格之日的认定主要有以下几种情况:1.如果双方当事人已经签字确认了竣工日期,则该确认的日期即为竣工日期。2.如果建设工程经竣工验收合格,则以竣工验收合格之日为竣工日期。3.如果承包人已经提交竣工验收报告,但发包人拖延验收,那么以承包人提交验收报告之日为竣工日期。4.如果建设工程未经竣工验收,但发包人擅自使用,那么以转移占有建设工程之日为竣工日期。二、确定竣工日期标准竣工日期的确定标准主要依据《关于审理建设工程施工合同
    2024-03-27
    256人看过
  • 施工方延期竣工违约责任
    一、施工方延期竣工违约责任施工单位拖延工期是一种合同违约行为,所以,拖延工期要执行合同双方约定的处罚措施。如果合同没有明确约定违约责任,可以要求施工单位对因为延期造成的损失,以及承担合理的违约金作为补偿。《建筑法》第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立来书面合同,明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照源合同约定履行义务的,依法承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以请求履行,但是有下列情形之一的除外:(一)法律上或者事实上不能履行;(二)债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;(三)债权人在合理期限内未请求履行。有前款规定的除外情形之一,致使不能实现合同目的的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系,但是不影响违约责任的承担。《中华人民共和国民法
    2023-03-29
    200人看过
  • 工程竣工验收不通过的处理方法
    建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:1,修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;2,修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。建筑工程竣工验收程序1、公安消防机构受理建筑工程消防验收申报时,应查验下列资料:(1)《建筑工程消防验收申报表》;(2)建筑消防设施技术测试合格的报告;(3)《建筑工程消防设计审核意见书》及相关批复文件;(4)竣工图;(5)消防工程施工安装单位资格证书及施工安装、调试记录,消防产品相关证书、出厂合格证,隐蔽工程记录,设计、施工变更内容记录等资料;(6)各项消防安全管理制度和防火安全管理组织机构以及消防系统操作管理人员名单。2、工程验收的人员不应少于2人。重点工程和设有自动消防设施的工程验收,应成立有验
    2023-07-16
    97人看过
  • 工程逾期竣工违约责任如何追究
    一、相关条例当事人在适用《建设工程示范文本》时,对通用第35条违约条款具体处理时,没有按要求在专用条款中对逾期竣工的违约金做具体约定,造成合同对逾期竣工的违约责任约定不明确。对此种情况的处理,应当适用相关法律的规定。其中的第七章违约责任对此有一系列相应规定。二、有关法律规定《司法解释》第8条发包人的解除权对承包人逾期竣工的违约责任规定可以解除合同,第10条解除合同后的处理原则规定建设工程施工合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,参照本解释第三条规定处理。因一方违约导致合同解除的,违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。只是损失计算的标准实践较难掌握,处理时可以由当事人自行举证证明损失的大小,也可以要求按利息计算。《司法解释》第18条规定了三种具体的处理利息起算标准,分别是(1)建设工程已实际交付的,为交付之日;(2)建
    2023-04-14
    134人看过
  • 如何编写工程质量竣工验收计划
    工程竣工验收与工程招标及双方签订的合同密切相关。因此,工程竣工后,首先要检查工程是否符合有关规定。然后与投标方联系。工程竣工后,投标人通常会根据合同范本对相关工程进行检查,对一些不合格的地方提出相应要求。此时,只要中标人按照相关要求进行调整,就能顺利收场。在为期4天的验收期间,由XX建设工程质量安全监督站、XX建设有限公司、XX开发有限公司、XX工程咨询有限公司、XX勘察设计院等单位的专家组成的联合验收组,等对全线各站的物理工程质量进行了现场检查和测试,并认真查阅了工程资料。相关文件:招标文件格式:项目名称:XXX建设项目建设单位:XX院招标方式:公开招标总投资:855.83万元建设地点:新建XXX建筑面积:861.26平方米,地上一层,地下一层,框架结构;XX、XX新建建筑面积1980.19平方米,地上三层,地下一层,框架结构招标范围:XXX建设工程总承包。投标人资质要求:投标人应具有建
    2023-05-07
    207人看过
  • 工程竣工验收资料应该如何准备
    一、工程竣工验收资料应该如何准备工程竣工验收需要提供的资料有:竣工验收备案表、工程概况、单位工程验收通知书、单位工程竣工验收证明书、整改通知书、整改完成报告书、工程质量监理评估报告、建设工程质量评估报告、建筑工程质量保修书、市政工程基础设施的有关质量检测和功能性试验资料。法律依据:《建设工程质量管理条例》第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件:(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(二)有完整的技术档案和施工管理资料;(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(五)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的,方可交付使用。二、建设工程竣工验收须具备哪些条件建设工程竣工验收须具备的条件:1.完成了工程设计和合同
    2023-09-23
    461人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开
    #违约金
    词条

    违约金是指合同一方或双方违反合同约定的义务或责任时,应向另一方支付的金钱或金钱替代物。在合同违约的情况下,违约金通常是一种违约的惩罚,用于弥补对方因违约行为而遭受的损失。 需要注意违约金的具体金额和支付方式,以及是否符合合同条款和相关法律法... 更多>

    #违约金
    相关咨询
    • 工程竣工验收需要哪些?如何通过竣工验收?
      重庆在线咨询 2023-02-23
      建设工程竣工验收应当具备下列条件: 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容。 2、有完整的技术档案和施工管理资料。 3、有材料、设备、构配件的质量合格证明资料和试验、检验报告。 4、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。 5、有施工单位签署的工程质量保修书。
    • 工程的竣工验收期限会延长吗?
      青海在线咨询 2022-10-18
      没有规定。 工程经竣工验收合格的,就可以交付给建设单位,但对于交付的期限法律并没有作出规定。 《中华人民共和国建筑法》第六十一条,交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。 建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
    • 工程验收应确定的竣工日期如何确定
      陕西在线咨询 2022-11-20
      1、以转移占有建设工程之日为竣工日期。 2、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定: (一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; (二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。 风险提示:工程完工后,双方应按照约定的合同
    • 如何区分工程竣工验收报告与工程竣工报告
      广东在线咨询 2024-08-27
      工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容,建设单位已取得政府有关主管部门或其委托机构出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后,组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。 工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序,也是工程项目管理的最后一项工作。它是建设投资成果转入生产或使用的标志,也是
    • 竣工验收日期怎么认定
      宁夏在线咨询 2021-12-01
      竣工是指承包商完成施工任务。一般而言,工程竣工后,发包人均进行验收,确认合格后予以接收。但在实践中,承包人的工程竣工日期和竣工验收时间往往存在时差。司法解释规定了竣工时间的确定:1。竣工日期以双方确认的日期为准。2、竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;3、承包人已提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期;未经竣工验收,发包人擅自使用的,以工程占有之日为竣