工程纠纷的证据怎么收集
来源:互联网 时间: 2023-04-19 20:04:09 119 人看过

工程纠纷证据怎么收集

1.招标文件、合同文本及附件,其他各种签约(备忘录、修正案等),业主认可的工程实施计划,各种工程图纸(包括图纸修改指令),技术规范等;承包商的报价文件,包括各种工程预算和其他作为报价依据的资料,如环境调查资料、标前会议和澄清会议资料等。

2.来往信件(书信、电子邮件等)。如业主的变更指令,各种认可信、通知,对承包商问题的答复信等。这里注意,商讨性的和意向性的信件通常不能作为变更指令或合同变更文件。

在合同实施过程中,承包商对业主和工程师的口头指令、传真件、电子邮件等和对工程问题的处理意见要及时索取书面证据。来信的信封也要封存,信封上的邮戳记载着发信和收信的准确日期,起证明作用。

3.各种会议纪要。在标前会议和决标前的澄清会议上,业主对承包商问题的书面答复,或双方签署的会谈纪要;在合同实施过程中,业主、工程师和各承包商定期会商,研究实际情况,作出决议或决定。它们可作为合同的补充。但会谈纪要须经各方签署才有法律效力

4.施工进度计划和实际施工进度记录。包括总进度计划,开工后业主的工程师批准的详细的进度计划、每月进度修改计划、实际施工进度记录、月进度报表等。这不仅是工程的施工顺序、各工序的持续时间,还包括劳动力、管理人员、施工机械设备、现场设施的安排计划和实际情况,材料的采购定货、运输、使用计划和实际情况等。

5.施工现场的工程文件,如施工记录、施工备忘录、施工日报、工长和检查员的工作日记、监理工程师填写的施工记录和各种签证等。它们应能全面反映工程施工中的各种情况,如劳动力数量与分布、设备数量与使用情况、进度、质量、特殊情况及处理。各种工程统计资料,如周报、旬报、月报。这些报表通常包括本期中以及至本期末的工程实际和计划进度对比、实际和计划成本对比和质量分析报告、合同履行情况评价等。

6.工程照片。如表示工程进度的照片、隐蔽工程覆盖前的照片、业主责任造成返工和工程损坏的照片等。

7.气象报告。如果遇到恶劣的天气,应作记录,并请工程师签证。

8.工程中各种检查验收报告和各种技术鉴定报告。工程水文地质勘探报告、土质分析报告、文物和化石的发现记录、地质承载力试验报告、隐蔽工程验收报告、材料试验报告、材料设备开箱验收报告、工程验收报告等,它们能证明工程质量。

9.工地的交接记录(应注明交接日期,场地平整情况,水、电、路情况等),图纸和各种资料交接记录。工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明,它应有工程师签证。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月30日 19:43
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多业主相关文章
  • 工程合同纠纷要收集哪些证据,如何分配工程合同纠纷中的举证责任
    一、工程合同纠纷要收集哪些证据?1、证明当事人(原、被告及第三人)诉讼主体资格的证据(1)当事人为自然人的,应提交身份证明资料,如身份证或户口本;(2)当事人为法人或其他组织的,应提交登记资料,如营业执照、事业法人、社团登记证等;(3)当事人名称在建设工程法律关系成立后如有变更的,应提交登记机关出具的变更证明。2、证明建设工程合同关系成立的证据(1)建设工程施工合同;(2)增减工程量的补充合同或备忘录、现场工程签证单等。3、证明建设工程合同履行情况的证据(1)工程预、决算报告;(2)支付工程款的付(收)款凭证;(3)当事人对工程、工程量共同确认的证据,如工程验收、结算凭证、质检报告等。4、提交诉讼请求的计算依据(1)支持诉讼请求的计算方法及计算清单,如本金、利息、违约金、赔偿金的计算清单;(2)当事人认为应当向法庭提交的其他证据。二、如何分配工程合同纠纷中的举证责任?人民法院在审理实际施工
    2023-02-14
    455人看过
  • 知识产权纠纷要收集的证据
    (一)权利证据1、要举证原告的主体资格,即自然人身份证或企业、事业单位的营业执照及组织机构代码。2、专利权证书,证明专利权授权时的权属情况。3、专利登记薄副本,证明专利权有过转让、有无被宣告无效等情况。4、专利授权公告文本:发明或实用新型的权利要求书,说明书,摘要及附图,外观设计的图片及简要说明。5、专利年费的收据,证明该专利持续有效情况。6、专利管理部门的实用新型检索报告。(二)侵权证据1、书证:通常是公证书,发现侵权行为后,要及时与公证机关申请,对侵权产品、现场进行勘查公证。如是销售者,还要索取产品的广告宣传册、销售人员的名片、发票或收据等。2、物证:从市场上购得侵权产品时,应由公证人员对此进行封存、拍照。(三)损失证据1、专利许可合同,以此许可费来计算损失。2、财务审计报告,以侵权前与侵权后的利益损失为参考损失情况3、被告的财务报告,以被告的利益主原告的损失参考任何已经判断专利权被侵
    2023-03-22
    79人看过
  • 房屋产权纠纷的证据收集是怎样的
    在诉讼中,为了增加胜诉的几率,当事人要积极的收集证据支持自己的诉讼请求,证据的收集需要注意的是尽量提供证据的原始证件,如果使用复印件的话证明力就不如原件。在房屋产权纠纷中,当时人需要收集的证据有以下几个方面:1、房屋产权凭证。房屋产权凭证用以证明自己对争议的房产享受所有权。2、房屋来源(买受、继承、析产、受赠等)的证明。3、共有房产形成(共同投资建造、翻建、购买、继承、受赠等)的证明。4、房产登记变更(登记、变更登记、产权转移等)的证据。5、房屋使用、管理、收益情况证明。6、交纳房地产税人的姓名纳税时间、金额、票据等。7、说明争议房屋改造中或其他情况下有无被没收、改造、挤占等证明材料。8、根据案件情况,需要提供的其他证据。一、居住权有诉讼时效吗民法典规定,房屋确权涉及到房屋所有权归属问题,所以不受诉讼时效的限制。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条:向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期
    2023-03-29
    298人看过
  • 怎样收集抚养权变更纠纷的证据,怎样收集变更
    民事诉讼一般要遵循“谁主张,谁举证”的原则,提起变更抚养关系纠纷诉讼的一方必然要承担起大部分的举证责任,如果一方认为与子女共同生活的另一方存在法律上认可的变更抚养关系的情况,应当从以下方面着手展开收集证据:(一)到对方的工作单位,请求工作单位出具相关的证明材料以证明其收入及工作变动情况,如对方属于国家公职人员,一般其工资是可以查询确定的;(二)与对方的邻居、朋友处请求其出具对方长期不良嗜好的证明,或者请求其出具对方未尽到抚养义务、虐待子女的说明;(三)如经常变更居住地,可向对方租房的房屋所有权人了解其签订租赁合同的情况;(四)如因对方拖欠债权人的债务,可向对方的债权人请求其出具存在债权债务关系的证明;(五)如对方患有严重疾病或伤残的,需要医疗及医学鉴定部门出具相关的证明材料。综上所述,要求变更抚养权的最好理由是为了给子女一个更好的生活环境,也就满足了变更抚养权的条件,如果有证据证明对方不再
    2023-08-05
    297人看过
  • 施工纠纷证据的搜集方式
    1、招标文件、合同文本及附件,其他各种签约。2、来往信件(书信、电子邮件等)。3、各种会议纪要。4、施工进度计划和实际施工进度记录。5、施工现场的工程文件。6、工程照片。7、气象报告。8、工程中各种检查验收报告和各种技术鉴定报告。9、工地的交接记录。一、房产公司向施工单位索赔证据是什么?索赔证据资料的范围很广,它包括:招标文件、合同文本及附件;会议纪要;施工记录、施工日志;隐蔽工程验收报告;国家发布的相关规定及有效信息等等。由于索赔事件的性质和特点不太相同,索赔报告的具体内容也不尽一致。但总的来说,一个完整的索赔报告应包括以下四个部分。1、总论部分。该部分应包括索赔事项发生的概述和施工单位的具体索赔要求,同时附上索赔报告编写和审核的主要人员名单。2、根据部分。该部分包括索赔事件从发生、发展、处理和最终解决的具体情况,并附上所引用的合同条款。3、计算部分。在该部分施工单位应采用合适的计价方式
    2023-06-27
    166人看过
  • 收集拆迁纠纷证据有用吗?
    一、收集拆迁纠纷证据有用吗?1、拆迁纠纷发生之后,收集相关证据当然是有用的。房屋拆迁纠纷是需要提供证据的。房屋被拆迁人,若在拆迁过程当中与征收单位产生了矛盾,那么一定要注意证据的搜集,日后要到人民法院起诉并需要提交证据材料。比如说需要提交被拆迁房屋的所有者以及房屋被拆迁的一些材料。2、发生拆迁纠纷村委会不一定能作证具体是否可以作证,与村委会是否了解拆迁纠纷有关。除了村委会,周围邻居和当地民众亲眼、所见表述的证词,可以作为证人证言。二、拆迁补偿纠纷如何举证?拆迁补偿纠纷举证的方式为拿出相关对自己有利的证据,具体的证据包括证明当事人诉讼主体资格、证明房屋拆过法律关系成立等的材料,具体需要收集的材料如下:1、证明当事人诉讼主体资格的证据(1)当事人为自然人的,应提交身份证明资料,如身份证或户口本;(2)当事人为法人或其它经济组织的,应提交主体登记资料,如工商营业执照副本、工商注册登记资料或社团法
    2023-05-24
    139人看过
  • 专利权纠纷的证据收集和使用
    当事人要在专利纠纷中举证的,可以依法收集能证明本人是专利权人的证据以及能充分证明他人的侵权行为和本人受到的损害的证据。例如专利证书、专利产品、证人证言、侵权物品的实物、照片、产品目录、销售发票、购销合同等证据。买房合同纠纷如何举证举证规则如下:1、一般情况下实行“谁主张,谁举证”起诉方负责举证责任。2、对于某些特殊案件、在某些特殊情况下,由于提出主张的一方当事人限于客观原因难以或无法提供证据证明自己的主张,若仍采举证责任的一般规定,势必损害原告一方当事人的合法权益,难以维持公正。为此,需要作出特别规定。将引起权利发生的个别法律要件事实交由对负责举证证明其不存在,否则即推定该要件事实存在。3、在法律没有具体规定,依其他司法解释无法确定举证责任承担时,人民法院可以根据公平原则和诚实信用原则,综合当事人举证能力等因素确定举证责任的承担。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条证据包括:(一)当事人
    2023-07-06
    169人看过
  • 医疗事故纠纷的证据收集包括什么?
    一、医疗事故纠纷的证据收集有哪些?1、门诊及住院病历。门诊病历是患者来医院就诊时最原始的证据材料,上面记载了病人的主诉、医生的查体、诊断及最后的处理意见等。住院病历包括病程记录、死亡病历讨论记录、会诊意见、上级医师查房记录、抢救结束后补记的病历资料等。门诊及住院病历是病情发展和医疗活动的真实记录,是认定医疗过失的重要依据。2、化验单及各类检查结果。化验单及各辅助科室的检查结果,如心电图、脑电图、B超结果、X片等,这些资料是医生诊断时的重要参考,对于认定医疗事故也具有很大价值。3、处方、药品及药品包装袋。有的医疗事故是由于医疗人员用错药、发错药导致的,而患者当时所服用药品的处方笺的底方及其复印件、剩余药液及药品包装袋等。在此类案件中极具证明力,故患者及其家属应注意保存。4、手术中的切除组织。手术中切除组织是证明有关手术失误的最重要的证据之一,如有条件,应尽可能保存。5、输血、输液反应的剩余液
    2023-06-29
    497人看过
  • 合同纠纷证据目录和收集证据清单
    合同纠纷证据清单是对当事人提供的相关证据材料的信息的整理,其内容主要包括证据名称、证据来源以及证明事实。证据目录是作为列明案涉证据并表达证明目的的工具,其内容主要包括证据名称、证据来源、证据内容以及证明对象等。保险合同纠纷有哪些证据清单保险合同纠纷证据清单包括保险合同、证人证言、当事人的陈述、电子数据、鉴定机构的鉴定结论等。相关法律规定《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。第六十四条当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。《民事诉讼法》第六十七条当事人对自己
    2023-08-03
    467人看过
  • 医疗纠纷证据收集的实用技巧
    发生医疗纠纷收集证据的方式有:1、首先患者要有收集证据的潜意识,应该要求医院将病历资料立刻封存,医疗机构没有任何理由拒绝或拖延患者的合法要求;2、若是因为抢救急危患者医务人员需要补记病历的,补记期间患者有权在场监督;3、在复印、封存和启封病历资料及证据时,医院和患者双方都应该共同在场。患者有权复印或者复制其门诊病历、住院志、体温单、医嘱单、化验单(检验报告)、医学影像检查资料、特殊检查同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理资料、护理记录以及国务院卫生行政部门规定的其他病历资料。发生医疗纠纷怎么处理一、家属提出医疗事故争议(做好登记,家属签字)向家属作好解释工作,医疗纠纷解决途径有三条:1、医患双方自行协商解决。2、是向卫生局书面写出医疗事故技术申请书进行医疗事故鉴定。3、直接向法院起诉。二、家属申请医疗事故技术鉴定(做好申请书收到时间登记)。1、家属提供书面申请,并附和病人关系的有效证
    2023-07-01
    147人看过
  • 劳动纠纷怎么收集物证
    那么,如何更有效地举证呢?下面就此问题作出几点小提示——一、证明事实劳动关系的凭据在实践中在没有签订劳动合同的情况下,无论是追讨拖欠的工资,还是遭到非法解雇解雇,都涉及到一个如何证实劳动者与单位之间存在事实的劳动关系的问题。那么,既然没有签合同,怎么证明呢?显然,劳动合同并非唯一能够证明彼此存在劳动关系的凭证,只要你具备以下几种证据,同样可以理直气壮到相关部门申诉——1)工资支付凭证或记录(职工工资发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录;2)用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件;3)劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名表”等招用记录;4)考勤记录;其他劳动者的证言等。从客观上说,以上5项证据只要具备也可单独成立,但是为了避免“孤证”效力打折扣,建议应尽可能多地提供相关的证据,相互印证,比如你有了其他证据中的一项“孤证”,再加上同事的证言,那么就有力得多
    2023-02-20
    88人看过
  • 继承遗产纠纷案件怎样收集证据
    一、继承遗产纠纷案件怎样收集证据(一)证明当事人(原被告及第三人)诉讼主体资格的证据1、证明当事人是合法继承人的,应提交结婚证、户口本、身份证或公安机关、村委会、居委会等有关部门出具的证明。2、当事人为无行为能力、限制行为能力或精神病人的还应提交监护人的身份证明资料,如身份证或户口本。(二)证明法定继承或遗嘱民法典律关系成立的证据1、证明法定民法典律关系成立的证据(1)被继承人死亡证明书。(2)证明是被继承人养子女的,应提交收养关系证明书。(3)证明是继承人以外的依靠被继承人抚养的缺乏劳动能力又没有生活来源的人的,或证明是继承人以外的对被继承人抚养较多的人的,应提交居委会、村委会或被继承人单位出具的相关证明。2、遗嘱继承的,除应提交被继承人死亡证明书外,应提出如下证据:(1)公证遗嘱的,应提交公证机关的公证书。(2)代书遗嘱的,应提交代书遗嘱书并提供两个以上无利害关系的在场见证人。(3)自
    2023-05-03
    359人看过
  • 建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔、收集证据
    如何索赔和收集证据是建设工程承包人面对的重要问题,现将自己的经验成果和大家分享:一、可以向对方提起索赔的项目1、业主拖延交付合格的施工现场2、业主拖延交付图纸3、业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等4、业主拖延支付预付款或工程款5、业主指定的分包商违约或延误6、业主未能及时提供合同规定的材料或设备7、业主拖延关键线路上工序的验收时间,造成承包商下道工序施工延误8、业主或工程师发布指令延误,或发布的指令打乱了承包商的施工计划9、业主提供的设计数据或工程数据错误10、业主原因暂停施工导致的延误11、业主设计变更或要求修改图纸,导致工程量增加12、业主对工程质量的要求超出原合同的约定13、业主要求增加额外工程14、业主的其他变更指令导致工期延长等15、人力不可抗拒的自然灾害导致的延误16、特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误17、不利的施工条件或外界障阻引起的延误等二、根据上
    2023-06-15
    318人看过
  • 赌博债务纠纷证据如何收集?
    在拜金主义思潮影响下,不少人急功近利,追求快速致富,占有财富的欲望恶性膨胀,当无法通过正当途径满足其欲望时,赌博这种冒险手段就成为他们通向发财之路的阶梯。问:我丈夫在外面瞒着我欠下许多债务用于赌博,甚至还有贷款,但是他借钱时不可能说用于赌博。我多次劝说无效。我害怕他一旦还不上钱,债权人会起诉的。我们又没有约定个人财产,会用共同财产清偿吗?法院会不会让我也承担债务?那么我多冤枉啊。每当想到这个问题,我都很痛苦,我该怎么办呢?我用不用收集他赌博的证据呢,怎样收集才有效呢?请律师帮助我好吗?
    2023-06-04
    309人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 建设工程施工纠纷证据收集的标准是什么,施工纠纷证据种类包括哪些
      湖北在线咨询 2022-03-06
      一、施工纠纷证据收集标准是什么 1、必须严格按照法定程序进行。 2、必须主动及时。 3、必须客观全面。 4、注意依靠群众和运用科学技术手段。 5、收集的证据必须妥善保全。 二、施工纠纷证据种类 1、招标文件、合同文本及附件,其他各种签约。 2、来往信件(书信、电子邮件等)。 3、各种会议纪要。 4、施工进度计划和实际施工进度记录。 5、施工现场的工程文件。 6、工程照片。 7、气象报告。 8、工程
    • 如何收集房产纠纷证据,房屋纠纷证据收集资料
      宁夏在线咨询 2021-11-17
      收集证据一般分为两个阶段,即房屋纠纷前后。在房屋纠纷发生之前,由于双方没有发生纠纷,收集往往更加方便和顺利;更容易收集准确反映交易内容的证据。一旦发生纠纷,证据往往难以收集,对方可能不配合。可以采用以下方式或途径收集:一是尽量与对方协商,与对方就已经发生的事情达成书面文件。二是采用私下录音的方式进行收集。但是,收集录音时,不能采用非法手段,如监听、威逼强迫等非法手段。《关于民事诉讼证据的若干规定》
    • 劳动纠纷怎么有效的收集证据
      安徽在线咨询 2023-08-28
      劳动纠纷如何有效收集证据 1、工资支付凭证或记录、缴纳各项社会保险费的记录。 2、用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”等能够证明身份的证件。 3、劳动者填写的用人单位招工招聘“登记表”、“报名表”等招用记录。 4、考勤记录,其他劳动者的证言等。 5、从客观上说,以上证据只要具备也可单独成立,但是为了避免“孤证”效力打折扣,建议应尽可能多地提供相关的证据,相互印证。 6、所谓损害事实存在的证
    • 货款债务纠纷证据收集怎么办
      广西在线咨询 2022-06-18
      证明当事人诉讼主体资格的证据 1、当事人为自然人的,应提交其身份证明资料,如身份证或户口本等; 2、当事人为法人或其他组织的,应提交主体登记资料,如工商营业执照副本或由工商登记机关出具的工商登记清单、社团法人登记证等; 3、当事人名称在诉争的法律关系发生后曾有变更的,应提交变更登记资料。 证明买卖关系存在的证据 1、《购销合同》、《供货协议》; 2、订(定)货单; 3、证明口头协议成立和生效的证据
    • 彩礼返还纠纷案怎么收集证据
      贵州在线咨询 2022-08-27
      彩礼返还纠纷证据收集的注意事项如下:一、要证明男女双方当时正处于谈婚论嫁的状态这种状态可借由双方的短信、微信等通讯工具的聊天记录反映出来,表明双方有谈婚论嫁的意向,注意,谈婚论嫁和谈情说爱是有区别的,单纯的情话表白也是不能反映双方谈婚论嫁状态。如果短信、微信等聊天记录丢失无法恢复,那么还能依靠当时双方谈话时涉及婚嫁的录音,后期对方承认双方关系的录音亦能派上用场。如果双方之间举行过订婚仪式,这是最好