延误交货期的违约金怎么算-法师兄

延误交货期的违约金怎么算

来源：互联网时间： 2023-02-21 16:11:04 50 人看过

逾期交货违约金比例一般以不超过造成损失的30％为宜。承包方逾期交货，即迟延交付，是指承包方在合同约定的交付标的物的期限届满后才完成交付标的物的义务。承包方逾期交付，包括两种情况：一种是已经超过交付标的物的期限但仍然未交付标的物。另一种则是承包方虽然构成逾期交付，但是标的物已经现实地向买受人交付。承包方逾期交付标的物，即构成违约，应当负迟延履行责任。

按照合同约定执行，如果约定的违约责任不够弥补损失的，违约方应当继续赔偿，在不超过守约方经济损失的前提下，违约方承担的违约金一般不超过合同总金额的30％，如果高于这个数字，违约方可以请求法院酌情降低。如果未约定的，违约方赔偿守约方经济损失。如果守约方无法证明损失，则无法索赔。

一、货物买卖合同中的交货时间

（一）明确规定交货期

1、限于某月或几个月内交货。

2、限于某月某日或以前装运。

我国进出口合同一般采用以上规定交货期的方法。这种规定方法比较明确具体，既可使卖方有一定时间进行备货和安排运输，同时，也有利于买方预先掌握货物的装运日期，做好支付货款和接受货物的准备。

（二）规定在收到信用证或收到预付货款后若干天装运

（三）采用术语表示交货期

当采用国际贸易中一些术语如立即装运、尽快装运、即期装运等时，对这类术语国际商会《跟单信用证统一惯例》（600号出版物）规定，不应使用诸如迅速、立即、尽快之类的词语，如使用此类词语，银行将不予置理。

二、产品逾期交货解除合同

因为卖方逾期交货，买方可以解除合同。但是要注意依法解除合同，同时还要记得主张违约损失赔偿。在买卖合同中，买方需要履行交付款项的义务，而卖方具有按时交货的义务。如果卖方没有按时交货的，即构成违约，买方可以依法解除合同，并主张违约损失赔偿。

实际中，认定逾期交货的方法：

（一）合同中有约定交货日期的，以合同约定的为准。

（二）合同中没有约定具体交货日期的，以合同双方当事人自愿协商的，合理准备时间为准。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

违约金
交货延迟扣违约金的条款怎么写

一、交货延迟扣违约金的条款怎么写1、违约责任承担方式当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2、违约责任条款约定违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。3、损害赔偿的范围1、违约金二、关于延迟交货违约金的收取规定有哪些根据《民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。根据我国现对于延迟交货的违约金的收取规定，一般来说要根据双方约定的违约金进行处理，如果没有约定违约金的话，那么所收取的违约金不得超过造成损失的30%，以此来保证双方的利益。三、违约责任的承担方式是什么1、

2023-05-03

462人看过
违约金
工期延误违约金如何赔偿计算

1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。索赔处理一般有两种方式：1、单项索赔：单相索赔非常的容易理解，它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔：从字面上大家可能都知道了吧，综合索赔又叫做总索赔，一般在生活中都叫做一揽子索赔，就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。一、工期延误索赔依据1.双方往来的信件及各种会议，会谈纪要.2.招标文件、施工合同

2023-04-02

343人看过
违约金
延期交货可以直接解除合同吗，延期交货违约金的标准是什么

延期交货不可以直接解除合同，除非双方合同有明确约定可以直接解除。延期交货违约金的标准是按合同约定给付，如果没有约定的可以按实际造成的损失进行给付。一、延期交货可以直接解除合同吗延期交货不可以直接解除合同。1.在出卖人延期履行的情况下，如果导致买受人不能实现签订买卖合同目的的，买受人是可以解除合同，并要求出卖人赔偿损失，合同约定了定金责任的，买受人当然也可以选择定金法则要求出卖人双倍返还定金。所以，在商业交易过程中，诚信原则还是非常重要的。2.在出卖方延期交货的情况下，除非双方合同明确约定，否则买受人并不能直接解除合同。只有在两种情形下，买受人才有权解除合同，一种是买受人催告出卖人在合理的期限内履行，出卖人仍没有履行的情况下，买受人有权解除合同；另一种即因出卖人的延期履行导致了买受人不能实现合同目的，则买受人可以立即解除合同。二、延期交货违约金的标准是什么延期交货违约金的标准是按合同约定给付

2023-04-26

180人看过
违约金
交房延期合同没有约定违约金怎么计算？

如果合同没有约定违约金计算方式，可以达成补充协议不能补充的，若双方签署的《商品房预售合同》合法真实有效，开发商没有按照约定时间交付房屋，构成违约，应承担违约责任。根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》之规定，违约金或损失，有约定按照约定；没有约定的，按照逾期交房期间有关主管部门公布或有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋的租金确定，或者参照逾期贷款利率标准计算最后，需要认定的是开发商延期交房时间，开发商未能按期交房应承担违约责任。逾期时间应该从双方签订的交房日期，直至开发商通知验收的日期，由此不难得出最终的违约金，即：已付房款×利率×逾期时间。一、购房过程中开发商违约的情况有哪些？1、逾期交房对于购买期房的购房者来说，买房时有可能出现开发商延期交房的风险，因为有很多购房者是租着房子等新房子的，逾期不交房会使购房者的经济压力变大。2、与约定不符购房者在签

2023-06-20

249人看过

违约金
工期延误违约金的相关规定

1。工期延误的情况有哪些？示范文本的一般条款规定了工期延误的情况，需要索赔和签证，合同双方也可以达成其他协议。（1）发包人未按专用条款约定提供图纸和开工条件；（2）发包人未按约定日期支付预付款和进度款，造成施工异常；（3）监理人未按约定提供所需的指示和批准（四）工程设计变更、工程量增加；（五）非承包人原因造成一周内停水、停电、停气造成停工8小时以上；（六）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意延长工期的其他情形。2。承包人如何履行因发包人原因造成工期延误的催交义务？根据司法解释和《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人迟延支付预付款和进度款的，承包人有义务通知。（1）承包人与施工单位未就工程“定额变更”达成一致意见的，承包人不能就工程“定额变更”达成一致意见；（2）工程超出合同范围的，承包人需保留发包人同意施工的证明，再根据实际情况，结合其他签证文件进行结算；（3）因发包人原因造成工程

2023-05-07

63人看过
违约金
怎么索要工程合同工期延误的违约金

索要工程合同工期延误的违约金首先要证明工期延误，其中就需要分清楚三个情形，开工日期、竣工时间以及工期顺延的情形。第一，认定开工日期开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言，开工日期的确定方式有以下几种：1、合同中约定具体的日期作为开工日期;2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期;3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期;4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。若有开工会议纪要、开工通知明确了开工时间则可以此举证;没有这些证据则可依据开工报告记载时间来作为开工时间;若这些均没有，一般可以合同记载时间举证。第二，认定竣工时间竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，关于竣工时间的认定，司法解释做出了规定：1、以双方确认的日期为

2023-02-18

323人看过