工程由哪些情形可以顺延工期
来源:互联网 时间: 2023-11-02 15:28:02 492 人看过

一、工程由哪些情形可以顺延工期

工程可以顺延工期的情形:发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备;发包人没有及时向承包人提供施工资金;发包人突然变更施工计划等各种情形。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第八百零五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

二、建筑工程工期顺延后应注意什么

建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿,如果施工单位不赔偿的,建设单位可以起诉施工单位。

《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定:“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明”。

三、工期顺延有哪些风险

工期顺延的风险如下:

1.人工、材料费、机械费价格上涨。一旦工期延长,施工企业很可能面临建筑材料价格上涨,利润空间被压缩,甚至有可能亏损。

2.企业管理费增加。当工期延长时,施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用,从而造成企业管理费增加。工期越长,施工企业所负担的企业管理费成本也越大。

3.现金流风险。发包方与承包方在签订建设工程施工合同时,一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下,施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。

此时,承包人却又不得不继续支付项目材料、劳务等费用,如此下去必然打乱公司经营策略,给现金流造成巨大压力,甚至可能断裂。

《中华人民共和国民法典》:第八章 违约责任  第五百九十条 当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。\n  当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月28日 09:52
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 工期顺延包括哪些情况
    工期顺延包括哪些情况:发包人没有按照约定及时提供施工所需的原材料和施工设备;发包人没有及时向承包人提供施工资金;发包人突然变更施工计划等各种情形。一、工程不可抗拒暴雨损失谁承担工程不可抗拒暴雨损失的具体责任承担情况如下:1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人,人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料,和待安装设备的损害,由发包人承担;2、发包人,承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;3、承包人施工机械设备的损失及停工损失,由承包人承担;4、停工期间,承包人应发包人要求,留在施工现场的必要管理人员,及保卫人员的费用,由发包人承担;5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担。二、根据施工合同标准项目一切险的被保险人应为根据标准施工合同工程一切险的被保险人应是发包人和承包人。建筑合同也称为“项目合同”或“承包合同”。是指发包人与承包人为完成约定的建筑安装工程施工任务,明确双
    2023-06-29
    400人看过
  • 建筑工程的工期顺延的情形包括什么
    一、建筑工程的工期顺延的情形包括什么建筑工程的工期顺延的情形包括:1.建设单位未按照约定提供图纸及开工条件;2.建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行;3.建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。二、建筑工程工期纠纷怎么起诉建筑工程工期纠纷起诉的流程如下:1.原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据;2.人民法院接受原告提交的文件、材料,进行审查,符合条件的予以立案;3.法院将原告的起诉书副本送达被告;4.被告作出书面答辩;5.开庭审理;6.法院做出判决。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。三、如何应对建筑工程的工期顺延1.收集相关证据,证明确实存在不可抗力的事实;2.及时向发包方通知不可抗力事件,并积极申请工
    2023-11-02
    121人看过
  • 建筑工程工期顺延的具体情况有哪些
    一、建筑工程工期顺延的具体情况有哪些1.发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的;2.发包人未按合同约定支付工程款的;3.发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的;4.设计变更,导致工程量增加的。二、建筑工程工期顺延有哪些风险建筑工程工期顺延的风险如下:1.人工、材料费、机械费价格上涨。一旦工期延长,施工企业很可能面临建筑材料价格上涨,利润空间被压缩,甚至有可能亏损。2.企业管理费增加。当工期延长时,施工企业需要支付更多的管理人员工资和办公费用,从而造成企业管理费增加。工期越长,施工企业所负担的企业管理费成本也越大。3.现金流风险。发包方与承包方在签订建设工程施工合同时,一般会约定按工程进度给付相应的工程价款。当出现分期建设、缓建和暂停施工的情况下,施工企业将无法按照合同约定的工程节点获得工程款项。此时,承包人却又不得不继续支付项目材料、劳务等费用,如此下去必然打乱公司经营策略,给
    2023-12-07
    144人看过
  • 《施工合同》规定了工期顺延有哪几种情形?
    1、发包人未按合同约定时间开工的,以实际开工时间作为工期的起算点,工期向后顺延相应迟延开工的时间。2、虽然进场,但开工条件不具备的。如达不到开工的客观条件或者法定条件,如工地未满足合同约定的开工要求,法律上相关审批手续未办妥等。3、发包人未按合同约定时间提供符合要求的图纸的。4、发包人未按合同约定支付工程款的。5、发包人或者监理未及时发出指令、确认或进行答复的。6、设计变更,导致工程量增加的。7、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点、勘察报告及其他书面资料存在错误或疏漏的。8、发包人增加合同外工程的,该工程另行计算工期,在原合同工期中顺延。9、发包方供应材料的,因发包供应材料迟延造成工期延误的。10、不可扩抗力,如台风造成、政府指令(如高考、召开重要会议)要求停工等。11、非承包人原因而发包人要求停工的。12、非承包人原因而监理单位指令停工的。13、承包人按合同约定程序完成隐蔽工程后发包
    2023-03-04
    178人看过
  • 拖欠工程款可顺延工期吗
    拖欠工程款可顺延工期,但承包人必须事先发过书面催告承包人因拖欠工程款提起诉讼,发包人往往以工期逾期为由提出反诉,动辄提出数百、数千万的逾期赔偿,其目的是抵销承包人的诉讼请求;而承包人以发包人逾期付款工期可以顺延为由进行反诉抗辩,司法实践中却往往得不到法官的支持,原因是法官的自由裁量权缺乏统一的操作规矩。拖欠工程款顺延工期法律有什么规定《民法典》(2021.1.1生效)规定承包人可顺延工期的法条共有三条。第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十三条【发包人违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停
    2023-06-15
    328人看过
  • 可以顺延工期的条件
    《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定,在合同履行过程中,因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用,且发包人应支付承包人合理的利润:(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;(7)专用合同条款中约定的其他情形。什么情况下单位可以主张工期顺延单位可以主张工期顺延的情况有:施工单位未按约定提供图纸和开工条件的,建设单位可以要求延长工期。施工单位未按约定支付预
    2023-08-17
    448人看过
  • 承包商在哪些情形下可以要求工期延长?
    承包人可以顺延工程工期的情形有:在建设工程施工合同履行过程中,如果出现以下情形,承包人可以顺延工程工期:1、隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查,发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程工期。2、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程工期。3、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工程工期。4、发包人在履行合同中变更设计,造成承包人停工、援建、返工、改建,或者因发包人的要求而增加工程量。5、因自然灾害、恶劣天气、流行性疾病以及非承包人引起的纠纷等原因,致使承包人无法在短期内恢复履行合同的。什么情况下单位能主张工期顺延1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行。3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。4、
    2023-08-12
    488人看过
  • 经工程师确认后,工期可顺延
    法律咨询:经工程师确认后,延误工期的原因是什么?律师答复:(1)发包人不能按专用条款提供开工条件;(2)发包人不能按约定日期支付预付款和进度款,导致工程进度异常;(3)工程师未按合同约定提供所需的指示和批准,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)水,非承包人原因造成一周内停电、停气超过8小时的;(6)不可抗力;(7)专用条款约定或工程师同意的其他情形。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》有关规定第六十四条违反本法规定,未取得施工许可证或者未批准开工报告的,责令改正,不具备开工条件的,责令停止施工,可以处以罚款。第六十五条发包单位将工程发包给不具备相应资质的承包人的,或者违反本法规定将建设工程分包的,责令改正,处以罚款。承接本单位资质等级以外项目的,责令停止违法行为,处以罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,没收违法所得。对未取得资
    2023-05-07
    258人看过
  • 建设工程合同工期延误怎么办,可以顺延吗
    1、工期延误的情形有哪些?《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)工程设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。2、因发包人的原因造成工期顺延的事实,承包人如何履行催告义务?根据《司法解释》和《建设工程施工合同》(示范文本)规定,发包人迟延支付预付款、进度款,承包人均有通知的义务。3、发包人、监理单位经常在签证单上签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”,承包人有何良策?(1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化,对
    2023-04-27
    401人看过
  • 工期顺延哪些情况下才算合法
    从实践来看,出现以下情形的,工期依法顺延:工程量增加、发包人变更设计、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料、发包人未按约支付工程款、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当、工程质量鉴定以及不可抗力或其他因素。1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的,则停工期间应当从工期中予以扣除。4、发包人未按约支付工程款一般来说,当
    2023-06-18
    88人看过
  • 哪些情况公司能主张工期顺延
    一、哪些情况公司能主张工期顺延有下列情形的单位可以主张工期顺延:1.施工单位未按约定提供图纸和开工条件;2.施工单位未按约定支付预付款和进度款,导致施工不能正常进行;3.施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准,导致施工不能正常进行;4.设计变更和工程量增加;5.一周内,非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时;6.隐蔽工程前,施工企业发出检查通知,施工单位未及时检查;7.施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。二、建筑工程工期顺延后应注意什么建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿,如果施工单位不赔偿的,建设单位可以起诉施工单位。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定:“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明”。三、建筑工程工期纠纷怎么起
    2023-10-16
    417人看过
  • 哪些情况下可以延长工作时间延长工作时间的情形
    一、哪些情况下可以延长工作时间为了保障人民的健康安全和国家资财不受损失;为了完成国家紧急任务和必要的生产任务,我国法律法规规定只有在特殊情况下,可以依法延长工作时间即加班加点。我国劳动法规定,用人单位由于经营需要,在与劳动者协商后,可以延长工作时间。劳动法明确规定,有下列情形之一的,可以延长劳动时间:(1)发生自然灾害、事故或者因其他原因威胁劳动者生命健康和财产安全,需要紧急处理的;(2)发生自然灾害、事故或者因其他原因威胁劳动者生命健康和财产安全,需要紧急处理的;(3)法律法规规定的其他情形。二、延长工作时间的情形《国务院关于严格制止企业滥发加班加点工资的通知》中规定可以延长工作时间的:(1)在法定节日和公休假日内工作不能间断,必须连续生产、运输或营业的;(2)必须利用法定节日或公休日的停产期间进行设备检修、保养的;(3)由于生产设备、交通运输线路、公共设施等临时发生故障,必须进行抢修的
    2023-06-26
    249人看过
  • 99版建设工程施工合同规定的工期可以顺延的情况
    一、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;二、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;三、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;四、工程师指令错误造成工期顺延;五、事件责任在第三人或第三方,项目经理为保证人员生命财产安全采取紧急措施的;六、设计变更和工程量增加;七、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;八、不可抗力;九、延期开工请求获工程师同意或工程师未在规定时间内对延期开工的请求作答复的;十、发包人原因造成停工的;十一、工程师检验影响施工正常进行,且检验结果为合格的;十二、对已隐蔽的工程重新检验,检验结果为合格的;十三、由于设计原因或设备制造原因导致试车达不到验收要求,责任在发包人的;十四、在施工中发现古墓、古建筑遗址及出现影响施工的地下障碍物的;
    2023-04-21
    134人看过
  •  基础工程施工合同工期顺延的规定有哪些?
    建设工程施工合同工期顺延的原因有六种情况,包括发包人未提供施工图纸及开工条件、未按合同约定支付预付款或进度款、工程师未能提供所需指令或批准、工程设计发生变更或工程量增加、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超8小时、不可抗力以及其他情况。建设工程施工合同工期顺延的原因有以下三种情况:1.如果发包人未按照合同约定提供施工图纸及开工条件,那么工期将会顺延。2.如果发包人未按照合同约定支付预付款、进度款,或者工程师未能提供所需指令或批准等,导致无法施工,那么工期也将顺延。3.如果工程设计发生变更或者工程量增加,同样也会导致工期顺延。4、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超8小时;5、不可抗力;6、工期顺延的其他情况。地基基础工程施工合同工期顺延的情形有哪些?根据《中华人民共和国民法典》第五百零八条规定,地基基础工程施工合同工期可以顺延的情形包括:(一)发包人拖延提供材料、工
    2023-11-10
    358人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 建设工程施工合同工期顺延的情形应有哪些
      内蒙古在线咨询 2022-10-12
      建设工程施工合同工期顺延的情形有:⒈指令错误; ⒉未按合同时间提供图纸; ⒊延期开工或暂停施工; ⒋没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化; ⒌对工程质量的检验影响施工正常进行; ⒍没有按照合同时间支付工程预付款和进度款; ⒎供应的材料设备不合格。
    • 承包人可以逆延工程工期的情形
      江西在线咨询 2023-07-26
      承包人可以顺延工程工期的情形有: 在建设工程施工合同履行过程中,如果出现以下情形,承包人可以顺延工程工期: 1、隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查,发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程工期。 2、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程工期。 3、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工程工期。
    • 工期能顺延的合法情形
      广西在线咨询 2022-11-15
      工期顺延的合法情形: 1、工程量增加; 2、发包人变更设计; 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料; 4、发包人未按约支付工程款; 5、工程质量鉴定。
    • 行政复议期间可以顺延的情形有哪些?
      新疆在线咨询 2022-07-27
      行政复议申请期限的延长是指公民、法人或者其他组织因有正当理由耽误法定复议申请期限的,行政复议机关根据当事人的请求而向后顺延复议申请期限,以补足所耽误的期限。根据《行政复议法》第9条的规定,申请延长期限必须具有以下两个条件: (1)耽误法定申请期限的原因必须是由于不可抗力或者具有其他正当理由。所谓“不可抗力”是指申请人无法预见、不能抗拒、不可避免的客观情况。例如地震、水灾、火灾、战争等天灾人祸。“其
    • 工期顺延的情况包括哪些
      广东在线咨询 2022-11-13
      1、工程量增加施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。 2、发包人变更设计若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。 3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料。