建筑模板购销合同怎么写？范本是怎样的？-法师兄

建筑模板购销合同怎么写？范本是怎样的？

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-13 14:20:27 263 人看过

建筑模板购销合同书

甲方：(供货方)乙方：(购货方)

乙方因建筑需要，向甲方购买建筑模板等专业材料，根据国家《民法典》第五百九十六条、135条、141条、115条等《买卖合同》法律条款，本着友好合作及互惠互利精神，遵守诚实守信原则，一致同意签订本合同，双方务必遵守。

一、甲方供给乙方上列规格、价格、等级的专用材料，质量与市场上同规格相同，合同履行地为。

二、以上价格均含运费，由甲方带运到乙方工地，甲方交货数量及质量由乙方验收，货到后乙方在甲方送货单上签字为准，所发货款按实际发生量结算。

三、乙方需购的材料由甲方负责，随时送货，乙方必须提前7天告知甲方。特殊材料必须提前10天告知甲方。

四、付款方式：甲方交货给乙方后，乙方必须按下列分期支付总款比例给甲方：一车货到工地时起日以前付清，如乙方没有按时支付货款，甲方有权单方面终止，并要求乙方依照货款总额按日0.3%支付违约金并在七日内付清全部货款。

五、此合同货款必须汇到甲方单位账户。

六、在未付清甲方货款并没有征得甲方同意的情况下乙方不得向其它厂家购买同类产品，否则视为乙方违约，乙方必须在七日内结算并支付全部货款。

七、模板按使用说明书使用，质量按国家标准，起层、脱胶率3%，如超出3%，货到工地后30日内免费调换，过期概不负责。未尽事宜由双方另行协商。

八、乙方指定收料员名单：电话：

九、本合同双方签字盖章即生法律效率，一式两份，甲、乙双方各执一份。

十、模板使用周转

甲方：乙方：

单位名称：廊坊广北木业有限公司单位名称：

单位地址：河北文安县左各庄镇单位地址：

企业法人：企业法人：

企业委托人：单位电话：

企业帐号：单位开户行：

企业账号：

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同履行地相关文章

不可抗力
建筑材料供货合同范本怎么写

材料供货合同范本2em;">建筑材料供货合同范本甲方(需方)：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________乙方(供方)：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________第一条甲方向乙方订货总值为人民币____元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列材料名称及花色规格(毫米)及型号质量标准或技术指标计量单位单价(元)合计(元)以上项目表格略第二条产品包装规格及费用__________________________

2023-06-01

280人看过
法律综合知识
板栗购销合同范本怎么写？存在哪些陷阱？

一、板栗购销合同范本怎么写？板栗购销合同范本买受人（甲方）：卖出人（乙方）：为加快农村经济快速健康规模发展，沟通城乡流通渠道，促进农业产业化进程，根据《民法典》，经买卖双方充分协商，订立本合同，以供双方共同遵守。第一条标的交售日期、数量及价格1、出卖人在年月以前（或月旬内），向买售人交售＿＿＿板栗＿（茶叶、生姜、板栗、高山蔬菜、灵芝、蚕种、）＿＿＿斤。（张、担）。2、所售绿色农产品最低价格（保护价）＿元／斤（张、担），市场行情上涨时，有收购单位按市场价格进行收购。3、买、卖双方的任何一方如需提前或延斯交货与提货，均应事先通知对方，双方另行达成新的协议。第四百六十四条品种、等级、质量及包装1、绿色农产品的品种、等级和质量按买卖双方协商确定，或按样品标准定价（样品由双方妥善保管，甲方验收）。2、绿色农产品的包装，由买卖双方协商包装办法。第四百六十五条交货方式、验收、结算方式1、实行送货到＿＿＿

2024-01-31

62人看过
不可抗力
光伏发电购销合同范本是怎样的？怎么写光伏发电购销合同？

光伏发电购销合同范本根据《民法典》要求，为了确保光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，达成以下合同条款：1、甲方要求：a、使用地域：甲方公司厂房屋顶，年均日光照时间：2000小时;b、乙方经过对甲方安装现场实际勘测，科学合理的制订光伏电站安装方式及容量，确定项目方案。c、乙方配合对光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家补贴。d、提供项目基础资料。甲方应按合同约定、法律或行业规定，向乙方提供设计需要的项目基础资料。2、乙方同意向甲方出售太阳能光伏系统，用于企业光伏屋顶发电a、乙方有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和(或)建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期

2023-04-13

491人看过
不可抗力
冷冻食品购销合同怎么写?冷冻食品购销合同范本是怎样的?

合同编号：甲方:签订地点：乙方：:签订时间：为了增强甲、乙双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，经甲、乙双方充分协商，订立本合同，以资双方共同信守。一、产品名称、规格、数量、单价、金额产品名称规格数量(千克)单价(元/吨)含税金额(元)备注货款总计(大写)二、质量标准乙方生产的产品，符合乙方企业卫生质量要求及乙方企业生产标准，新鲜无异味，符合食用标准。无不良公种猪、晚阉猪、病死猪的产品。三、运输方式、交(提)货地点及费用承担(在下列选择项前标识“√”)□乙方送货到甲方指定地点：送货信息按甲乙双方确认的《提货通知单》的要求执行。□√甲方到乙方厂区仓库自提;1、甲方派车到乙方厂区提货应给乙方开据附件格式的提提货通知单(注：详见合同附件)，运输费用由甲方承担;乙方负责装车，装车费用由乙方承担;乙方装车后，由于甲方单方需求卸车或再装车的费用由甲方承担。2、如因甲方提供的《提货通知单》的资料错误

2023-06-01

214人看过

不可抗力
园林苗木购销合同范本是怎样的？怎么写园林苗木购销合同？

园林苗木购销合同采购方(甲方)：供货方(乙方)：甲、乙双方经友好协商，本着诚信原则就苗木采购内容达成如下协议：1、甲方向乙方采购苗木，详细的苗木规格等见本合同附表所列的内容。合同总造价：2、乙方在签订本合同后当按照本合同附表所列的具体内容组织苗木，不得无端拖延。3、本合同所采购的苗木应当在年月日之前由乙方运送到合同的指定地，运费由负责。4、在乙方将苗木运送到商定地点后，经甲方验收合格，视为乙方履行了交付义务。5、关于苗木的检查、验收的方式、方式及质量要求由甲方确定。6、付款方式苗木进场项目部组织验收合格后、开票到工程部结算支付苗木款的，在剩余部门款项经工程部上报，分批支付。7、假如乙方超过本合同的商定的日期交货，甲方有权拒收，并有权要求乙方承担违约责任。违约金为本合同金额的3%。(不可抗拒力除外)8、因乙方延迟交付或者交付的数目与本合同不符，致使甲方不得不另行购买苗木，因此增加的用度有乙方

2023-06-01

278人看过
法律综合知识
请假条模板范本是怎样的

请假条模板：标题：居中写《请假条》，用来表明此文是用来请假的。称呼：平时怎么称呼，这里就怎么写，后面加冒号。这个地方往往是领导、相关负责人等。正文：请假理由。直接写请假的原因，起止时间。如果有什么事要交代，也可以在写完请假原因之后接着写要交代的事情。正文写完后要加祝颂语，祝福对方，这个是所有公文里表示对对方的友好。署名：写在正文下右下方第三行处。如果是学生向老师请假，在名字前面加上“学生”二字。日期：写在署名下面，另起一行。也可以不写年，最好在月日下面写上上午或者下午，也可以写上时分，必要时加上地点。写作要求：请假条最重要的内容是写明“请假原因和日期”，一定要写明确，不能只写“因有事请假”。公司员工请假条模板XXX(主管领导的名字或者主管部门.等)：我因家中有事，于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，请假XX天，请批准。请假人：XXX年月日请假条(居中)学生请假条模板XX老师:(顶格写

2023-05-30

188人看过
不可抗力
怎么写黄金购销合同范本

黄金购销合同范本购货方(以下简称甲方)：供货方(以下简称乙方)：经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条产品的名称、品种、规格和质量1、产品的名称、品种、规格：2、产品的技术标准(包括质量要求)，按国家标准执行;第二条产品的交货单位、结算方法、运输方式、到货地点1、交货方法：乙方送货;2、结算方法：货到付款;3、运输方式：道路运输;4、交(提)货方式及地点：需方指定福清交易地点。第三条对产品提出异议的时间和办法1、甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在30日内向乙方提出书面异议。2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。3、乙方在接到需方书面异议后，应在10日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第四条违约责任1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。2、乙方所交产

2023-04-17

469人看过
产品
企业机械产品购销合同模板怎么写？

企业机械产品购销合同模板甲方：_________________________企业乙方：_________________________第一条合同标的1、甲方同意同乙方购买，且乙方同意向甲方出售_________机械产品设备(以下简称合同设备)用于_________项目。将由乙方提供的合同设备的内容详见合同附件一(附件一中在列出设备外称的同时也请列出分项价格)2、乙方负责合同设备的安装、调试工作，由甲方提供必要配合。3、双方同意附件中各项条款为合同不可分割的部分，若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。第二条价格1、合同设备的价格(以下称为：合同总价)为：_________，价格清单详见附件一。2、上述合同总价是固定的。第三条付款条款合同第二条中确定的合同总价由甲方向乙方以如下方式支付：1、预付款：在本合同生效后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价_________%的款项，即人民

2023-06-01

89人看过

法律综合知识
如何书写铸件购销合同范本是怎样的

可以依照下列要求书写铸件购销合同范本：1、需要明确甲乙双方的基本信息；2、明确加工成品，成品要说明相关的数据；3、明确加工成品质量要求要符合甲方图纸要求以及技术资料、图纸保密原则；然后写明货款支付、验收标准和方法以及交货地点、包装及运输方式；4、明确违约责任和解决纠纷的方法。如何书写铸件购销合同范本是怎样的的法律依据《民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：（一）当事人的姓名或者名称和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。《中华人民共和国民法典》：第二章　合同的订立　　第四百七十条　合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：\n　　（一）当事人的姓名或者名称和住所；\n　　（二）标的；\n（三）数量；\n（四）质量；\n（五）价款或者报酬

2022-07-10

337人看过
法律综合知识
建筑工程招标书模板样本

一、建筑工程招标书模板样本招标工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿招标单位名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日工程名称建设地点联系人及电话建筑面积工期要求（一）简要说明：（二）工程概况：（三）工程范围：（四）承包形式及结算方式：（五）材料供应：（六）工程拨款：（七）质量要求：（八）工期要求：（九）奖惩办法：（十）解释招标文件及领勘现场日期：附：招标书的正文，要写得概括，必须写清楚投标人参加投标的应知事项（如招标的项目、方式、程序、要求等），其写作顺序，一般情况下是由“小序”、“内容”、“结尾”三部分组合。“小序”开宗明义，说明招标的原因、招标工程的简况；“内容”是主体部分，要写明招标的条件和要求、投标的截止日期、开标时间等；“结尾”要写清招标单位的名称、地址、电话、电挂以及联系人或联系方法，以便投标者报送投标书，参加

2022-03-01

303人看过
违约金
装修购销合同范本有哪些?装修购销合同范本是怎么样的?

装修购销合同范本装修购销合同发包方(简称甲方)：_________________________承0包方(简称乙方)：_________________________甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地点：2、住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。4、承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。5、工期：自________年________月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。二、工程价款及结算的约定1、工程总价款：￥_________元，大写(人民币)：________________详见本合同装修工程报价单。2、工程款付款

2023-06-01

439人看过
合同生效
编织袋购销合同模板是什么样的？

编织袋购销合同合同编号：需方(甲方)：签订地点：供方(乙方)：签订时间：年月日甲乙双方根据《民法典》等相关法律法规的规定，经双方协商一致,达成如下条款:一、产品名称规格单价数量金额品名规格(cm)单价(元)数量金额备注聚丙烯编织袋聚丙烯编织袋合计：二、质量标准符合塑料编织袋GBT/8946-1998国家质量标准，同时还需满足如下质量要求：1、允许装载质量：公斤颗粒料2、规格：有效长度cm，有效宽度cm，经纬向拉断力N3、编制密度：4、重量：内覆膜后总重必须达到g5、缝合：不允许出现脱针、断线、未缝住卷折现象，缝底向为双折6、切边：不允许出现散边7、耐热性：无粘着、烙痕等异常现象8、耐跌落性：正常装料过程中有跌落现象出现时无破裂，包装内化肥无漏失9、标志：产品包装上印有的甲方向乙方说明的的字样及图案必须清晰、无误10、包装：每大捆500条，其中每小捆各100条11、满足环保要求，包装袋可自动

2023-04-17

310人看过

仲裁机构
纺织企业购销合同范文是怎样的？购销合同怎么写？

纺织品购销合同合同编号：供方：________需方：________签订地点：签订时间：一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量：产品规格计量单位数量单价总金额交(提)货时间及数量合计合计人民币金额(大写)二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限三、交(提)货地点、方式四、运输方式及到达站港和费用负担五、合理损耗及计算方法六、包装标准、包装物的供应与回收七、验收标准、方法及提出异议期限八、随机备品、配件工具数量及供应办法九、结算方式及期限十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。十一、违约责任十二、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由常州市仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。十三、其它约定事项供方需方鉴(公)证意见：单位名称(章)单位名称(章)经

2023-04-17

416人看过
法律综合知识
招标人建筑合同模板

招标人建筑合同模板应当写明工程的范围、建设工期等。建筑合同纠纷有诉讼时效，其期限为三年，自当事人知道或者应当知道自身权益遭受损害之日起开始计算。一、招标人建筑合同模板招标人建筑合同模板是：首先，建筑工程施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款；其次应当包括违约责任和争议解决方式；最后应当由当事人签名确认。二、建筑合同纠纷有诉讼时效吗建筑合同纠纷有诉讼时效，且依据我国《民法典》的相关规定其时效期限一般为三年。建设工程合同也称建设工程承发包合同，是指由承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建筑合同包括三种：即建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼

2022-09-13

183人看过