暴雨导致房屋受损有补偿吗
来源:互联网 时间: 2023-03-10 00:10:18 398 人看过

暴雨属于法律上的不可抗力的重大自然灾害。根据现有法律规定,此类受损房屋难以获得相应赔偿,国家、集体、组织和其他公民没有承担赔偿的义务。

一、暴雨导致停工怎么处理赔偿事项

暴雨导致停工处理赔偿事项如下:

1、工程本身的损害,因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失,以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害,由业主承担;

2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担,并承担相应费用;

3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的,由施工单位承包人承担;

4、需要清理和修复的费用由双方协商承担,但在实践中,费用由发包人承担;

5、工期顺延;

6、停工期间,承包人应要求必要的管理人员和保卫人员留在施工现场的费用由发包人承担。

如果暴雨是可排除的,未达到不可抗力水平,承包商应排除障碍,继续施工。擅自停工的,应当按照合同承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。如果暴雨水浸是不可抗力的自然灾害,承包商停工是可以理解的。

二、对失去宅基地的村民应当怎么办

一、宅基地因自然灾害等原因灭失的:

1、一般来说,因为自然灾害原因使得宅基地使用权灭失的,都应该给以重新分配。

2、可以享受重新分配宅基地的权利人应当是因此而丧失宅基地的集体成员。宅基地使用权不应当流转到集体经济组织之外,也不应当无限扩大,变相侵占集体土地,特别是耕地。所以因自然灾害等原因重新分配宅基地时,应当按照规定的标准给予仍然属于本集体经济组织且丧失基本居住条件的村民。对于多占的宅基地的情况,要予以纠正,即使因自然灾害等原因灭失,也不应当重新分配。

二、其次,宅基地申请人家庭成员对土地只有使用权,没有所有权,而且这种土地使用权与房屋所有密切相关——房在,土地使用权在;房毁,土地使用权丧失;如果要重建、翻建、扩建,原则上需要重新申请用地或者增加申请用地。

三、车库车被淹谁负责

1、自然灾害造成的被保险机动车的损失,保险公司应该按约定负责赔偿。像这种在地下停车场因为停车场进水而导致汽车受损,是符合车损险的理赔条件的。

2、此外,向物业公司交纳有停车费用,与物业公司形成的是有偿保管的法律关系,此时作为汽车保管人,负有对天气变化的预报义务、损害的预见义务和及时通知义务,采取必要、合理的排险、抢险和事后补救措施的义务。如果物业公司疏于防范,没有尽到必要的注意或者管理义务,导致车辆受损任。

3、同时,地下车库进水也可能和开发商的设计或者施工不符合要求有关系。地下停车场一个很重要的设施就是要有足以排出一般能预见的暴雨所形成的积水灾害的排水系统。如果因为排水系统在设计之初就无法满足排水的需要,导致地下车库进水汽车受损,那么,对于已经购买了地下停车位的车主来说,可以根据相关法律要求开发商承担一定的赔偿责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月14日 09:21
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多不可抗力相关文章
  • 暴雨天气导致汽车受损保险拒赔怎么办
    一般有下列情况保险可以拒赔,否则可以要求赔偿。在因暴雨天气导致汽车受损保险拒赔的情形包括两种:二次启动导致发动机损坏,对于这种人为操作导致发动机进水发生的损失,保险公司拒赔,法院也会判保险公司免赔;明知积水严重仍涉水行驶,明知或怀疑水深,还试图开车闯过去,这种情况下,发动机坏了也不赔。法官判断发动机损失不赔的客观原因是,驾驶员放纵这个损害结果的发生。一、机动车损失保险有必要买吗机动车损失保险建议购买。1、车损险是指被保险人或其允许的驾驶员在驾驶保险车辆时发生保险事故而造成保险车辆受损,保险公司在合理范围内予以赔偿的一种汽车商业保险;2、车辆损失险简单说可以赔偿你车辆因事故导致的车辆相关损失,其中玻璃单独破碎、倒车镜单独毁坏不在保险责任范围内的。车损险买与不买,完全取决你个人的心理需求,若想避免风险带来的损失就有必要买。车损险责任范围:1、被保险人或其允许的驾驶人员在使用保险车辆过程中,因下
    2023-02-04
    428人看过
  • 出租房漏雨导致承租户受损业主应否赔偿?
    由于出租房屋漏雨,导致承租人存放在该房屋的价值30万元的家具,因雨水浸泡而遭受损失,业主对承租人的财产损失是否承担赔偿责任?案情回放:2001年7月20日,穆某与某阳光公司签订租赁合同,约定某阳光公司将位于广州市天河区的一幢仓库租赁给穆某使用。合同签订后,穆某将自有的价值30万元的家具存放在该仓库内。不久即2001年的8月28日至8月31日,天降大雨,因仓库周围及仓库没有合格的排水、防水设施,仓库房顶又漏洞连连,致使雨水上泄下灌,将穆某库存的家具大部分浸淹在雨水之中。但某阳光公司认为是不可抗力、天灾人祸,拒绝赔偿。一审法院认为:原告穆某没有委托有关部门对8月28日至31日的大雨,房屋质量,家具损失的因果关系进行鉴定。因此,原告穆某认为其家具受损是因房屋存在质量问题导致雨水渗漏所致的证据不足。驳回原告诉讼请求。原告不服,提出上诉。二审法院认为:经本院实地勘查,发现该房屋墙壁和屋顶均有肉眼能见
    2023-06-10
    248人看过
  • 房屋在暴雨中倒塌,国家会给予补偿吗?
    洪水属于自然灾害,房屋被洪水冲毁了,国家是没有赔偿责任的,但是国家为了帮助受灾群众挽回部分损失,是会进行一定的救助扶助的。我国近年洪涝频发,损失惨重,国家就规定,中央财政对受灾较重省份倒塌和严重损坏民房,每家每户进行了一定基础上的补助。当事人有困难的,可以向政府申请补助,如复重建补助资金等。受灾地区人民政府应当在确保安全的前提下,采取就地安置与异地安置、政府安置与自行安置相结合的方式,对受灾人员进行过渡性安置。就地安置应当选择在交通便利、便于恢复生产和生活的地点,并避开可能发生次生自然灾害的区域,尽量不占用或者少占用耕地。受灾地区人民政府应当鼓励并组织受灾群众自救互救,恢复重建。自然灾害危险消除后,受灾地区人民政府应当统筹研究制订居民住房恢复重建规划和优惠政策,组织重建或者修缮因灾损毁的居民住房,对恢复重建确有困难的家庭予以重点帮扶。居民住房恢复重建应当因地制宜、经济实用,确保房屋建设质量
    2023-08-15
    340人看过
  • 暴雨车子被淹受损保险可以赔偿损失吗
    暴雨中车子被淹受损保险可以赔偿损失。由于雷击、暴风、龙卷风、洪水、破坏性地震等自然灾害而使保险车辆遭遇损失的,保险公司会在保险责任范围内对车辆的所有人进行赔偿。一、车辆未年检撞死人怎么处罚车辆未年检撞死人处罚如下:1、民事赔偿责任,出医疗费外,还有伤残赔偿金、护理费等;2、刑事责任涉嫌交通肇事罪。刑期为三年以下有期徒刑,没有能力赔偿60万元以上的,3-7年有期徒刑。车辆损失险是指保险车辆遭受保险责任范围内的自然灾害(不包括地震)或意外事故,造成保险车辆本身损失。三、车辆损失险对方赔偿范围有哪些1、碰撞、倾覆;2、火灾、爆炸;3、外界物体倒塌、空中运行物体坠落、保险车辆行驶中平行坠落;4、雷击、暴风、龙卷风、暴雨、洪水、海啸、地陷、冰陷、崖崩、雪崩、雹灾、泥石流、滑坡;5、载运保险车辆的渡船遭受自然灾害(只限于有驾驶员随车照料者)。
    2023-06-26
    332人看过
  •  暴雨灾害导致工程损失,损失由谁来承担?
    本文对原文中关于工程不可抗拒暴雨损失的具体责任承担情况进行了改写。根据改写,工程本身损害、第三人人身伤亡和财产损失以及施工材料和设备的损害由发包人承担,而发包人和承包人的人员伤亡费用由其所在单位负责,并承担相应费用。此外,承包人施工机械设备的损失及停工损失由承包人承担,停工期间承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员和保卫人员的费用由发包人承担,工程所需清理和修复费用也由发包人承担。以下是对原文中关于工程不可抗拒暴雨损失的具体责任承担情况的改写:1.由于暴雨等自然灾害原因导致的工程本身损害、第三人人身伤亡和财产损失,以及施工材料和设备的损害,由发包人承担。2.发包人和承包人的人员伤亡费用由其所在单位负责,并承担相应费用。3.承包人施工机械设备的损失及停工损失由承包人承担。4.在停工期间,承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员和保卫人员的费用,由发包人承担。5.工程所需清理和修复费
    2023-09-09
    375人看过
  • 已划入拆迁范围的房屋被暴雨破坏还有补偿吗
    暴雨带来灾害的同时,也给被拆迁人带来了一些新的烦恼,最近有被拆迁人向晏清律师事务所咨询:房屋已经被当地政府明确划入征收范围,已经快要签订安置补偿协议了,但是房屋被暴雨破坏,还能得到补偿吗?针对以上问题,我们首先需要知道相关的法律法规是如何规定的,根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十九条第一款,“对被征收房屋价值的补偿,不得低于房屋征收决定公告之日被征收房屋类似房地产的市场价格。”也就是说,对房屋价值的认定应当以房屋征收决定公告之日为时间节点,被拆迁房屋已经被纳入征收范围,不因暴雨等自然灾害的发生而减值。另外,根据《自然灾害救助条例》的相关规定,发生自然灾害导致房屋受损的,自然灾害危险消除后,受灾地区人民政府应当统筹研究制订居民住房恢复重建规划和优惠政策,组织重建或者修缮因灾损毁的居民住房,对恢复重建确有困难的家庭予以重点帮扶。因此,政府也会对暴雨过后的受损房屋予以救助,并修缮房屋。当然
    2023-06-22
    124人看过
  • 台风导致房屋受损怎么申请赔偿
    台风是属于不可抗力因素,所以因台风造成房屋损毁的,不需要承担赔偿的责任,房屋所有人因此造成经济困难的,可以向当地政府申请补助。一、违章车损保险公司会赔吗只要不是故意造成交通事故的,保险公司会赔偿的。故意造成交通事故导致损害的,保险公司可以不赔偿。“交通事故”是指车辆在道路上因过错或者意外造成人身伤亡或者财产损失的事件。交通事故不仅是由不特定的人员违反道路交通安全法规造成的;也可以是由于地震、台风、山洪、雷击等不可抗拒的自然灾害造成。二、交通事故理赔需要本人去吗交通事故理赔不需要本人去;车辆在道路上因过错或者意外造成人身伤亡或者财产损失的事件。交通事故不仅是由不得特定的人员违反交通管理法规造成的。交通事故赔偿也可以是由于地震、台风、山洪、雷击等不可抗拒的自然灾害造成。交通事故当中赔偿义务人(肇事者、保险公司)给予受害者的赔偿所包含的项目,主要包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙
    2023-06-20
    334人看过
  • 出租屋漏雨导致房东经济损失,该怎么办?
    作为房屋所有权人,在将房屋出租前,须对出租屋内的安全消防设施、家电等进行检查,及时消除漏水、漏气、短路等隐患。如果出租房屋要改变使用功能和结构的,应符合消防安全要求,发现火灾隐患及时消除或通知承租人消除。作为出租人,应当明确告知承租人出租屋及附属设施的年份、可能存在的缺陷和隐患,有义务进行完善和维修,尽物权人职责,如果出租人没有尽到安全修缮的义务,如因输电线路老化而引起火灾,造成承租人财产损失的,就由出租人承担赔偿责任,除非租赁合同中有特别约定或承租人自身存在过错。如果是承租人不合理使用导致租赁物损失,损失将由承租人赔偿。出租人对房屋设施负有维修责任,应保证房屋设施正常、安全地使用,不应存有安全隐患,出租人尽到安全保障义务后,由于承租人原因造成火灾等事故,房东可免责。同时,切记要在公安机关备案承租人如何要求出租人赔偿装修损失?【案例介绍】2009年3月,彭某承租了宋某的临街二层门脸房用于开
    2023-07-17
    103人看过
  • 暴雨是否导致高速关闭?
    具体看当地政府通知,暴雨红色预警信号是气象部门通过气象监测在暴雨到来之前做出的预警信号,提示百姓躲避暴雨,工商企业尽量减少暴雨带来的损失,暴雨红色预警信号是暴雨预警信号中的第四级别,也是最严重的级别。暴雨伤人逃逸需要全部责任吗暴雨天微碰肇事逃逸负全部责任吗:在暴雨天气状态下,机动车在道路行驶,发生轻微碰撞后,事故车辆不顾而去的,属于肇事逃逸。只要是交通肇事后逃逸,无论事故原因,逃逸车辆负事故全部责任。轻微交通事故后逃逸的,要承担相应的民事和行政处罚。《中华人民共和国道路交通安全法》第一条为了维护道路交通秩序,预防和减少交通事故,保护人身安全,保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益,提高通行效率,制定本法。第二条中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人,都应当遵守本法。第三条道路交通安全工作,应当遵循依法管理、方便群众的原则,保障道路交通有序、
    2023-07-07
    87人看过
  • 刮风导致所租房屋受损承租人有赔偿的义务吗
    刮风导致所租房屋受损,承租人没有赔偿的义务。刮风导致的房屋受损属于自然灾害导致,这属于不可抗力,我国法律规定,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。一、租赁合同未到期可以退租吗房屋租赁合同中,如果未到期,押金是否退还,需要根据以下情况分析:第一,承租人与出租人协商解除租赁合同,押金的退还以双方协议为准;第二,出租人违约,导致承租人要求解除合同,押金需要返还,并由出租人承担违约责任;第三,承租人违约,导致出租人要求解除合同,承租人承担违约责任,押金需要返还;第四,合同约定的解除情形或者不可抗力导致合同不能继续履行,按照合同约定办理。二、发生自然灾害造成工程损失怎么赔偿根据法律的相关规定,如果工程是受自然因素影响造成破坏的,属于不可抗力因素,一般不承担民事责任。所以工程建设单位不能要求赔偿。因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指不能预见、
    2023-06-22
    498人看过
  • 暴雨房屋损坏风险应该由谁来承担
    第一,开发商已经将房屋预售给买房人,但并未办理房屋过户手续,也未交房的情况,风险是由开发商承担的,这种情况作为买方对房屋损失是无需承受的。第二,就是房屋已经预售给买方,还没有办理房产过户手续,在交房时发现房屋质量存在问题。房屋发生风险时买卖双方正在解决房屋质量问题的过程中,这时候双方其实还没有办理书面的收房手续,是不视为交房的,从法学角度即称为未交付,因而房屋发生风险损失时,即使买房已经入住在房屋中,也是无需承担任何风险的。第三,如果交房时未发现质量问题而入住,不管是否已办理房产过户手续,风险都只能是买房自己承担了。在二手房买卖上,双方已经签定了房屋买卖合同,如果未办理房屋过户手续,也未实际交房,或者虽然过户手续已完成,但没有交房,这两种情况下风险损失都由二手房的卖方承担。当然,如果买方已经入住房屋了,不管有否办理过户手续,风险承担自入住时就转移给买方了。相关知识:所谓风险,是指未来可能发
    2023-04-30
    157人看过
  • 修建公路导致房屋受损,应该如何赔偿?
    如果因为修路的原因导致自家的房子被震裂了,那么必须要先跟当地的住房和城乡建设局反映情况,建设局经调查之后,确实是因为修路的原因导致的,那么会安排工作人员进行维修,保证房子后期不会存在安全隐患,要是震裂的情况非常的严重,那么会给居民补贴一定的资金。物权受到侵害的,权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。农村修路占地补偿的形式1、按年补偿被占地的农民按年领取补贴,每年每亩800元,一直持续到第二轮土地承包期结束为止。2、一次性补偿被占地的农民朋友也可以选择一次性补偿的方式,政府会将补偿款一次性给予农户。3、红利补偿农民被占地的补贴,如果投入了当地的旅游开发、农业生态项目当中,村民可以以持股的方式,每年享受分红。法律依据:《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十六条土地补偿费归农村集体经济组织所有;地上附着物及青苗补偿费归地上附着物及青苗的所有者所有。征用土地的安置补助费必须专款专用,
    2023-07-16
    81人看过
  •  台风袭击导致房屋受损,能否获得赔偿?
    这段内容讲述了自然灾害造成的人员伤亡和财产损失责任是不需要承担的。如果自然灾害导致受害者生活陷入困境或需要救助,国家会实施适当的救助或补偿,而不是进行赔偿。行为者是风,所以是风的责任(自然灾害),有保险则保险赔,无保险则没人赔。自然灾害造成的人员伤亡和财产损失责任是不需要承担的。如果自然灾害导致受害者生活陷入困境或需要救助,国家会实施适当的救助或补偿,而不是进行赔偿。行为者是风,所以是风的责任(自然灾害),有保险则保险赔,无保险则没人赔。 台 风 灾 害 如 何 进 行 责 任 划 分 ?台风灾害如何进行责任划分?台风作为一种极端的自然灾害,对我国沿海地区带来了严重的影响。在台风灾害中,责任划分是一个至关重要的问题。根据《中华人民共和国气象法》和《中华人民共和国抗台风法》等相关法律法规的规定,我们来探讨一下台风灾害如何进行责任划分。首先,根据《气象法》第四十三条第一款的规定,气象灾害的预
    2023-09-01
    193人看过
  •  灾难性暴雨的损失如何弥补?
    自然灾害是一种无法预测和避免的事件,会给人类带来巨大的损失。虽然自然灾害本身并没有加害人或责任主体,但它们仍然可能会导致财产损失和人员伤亡。因此,在处理自然灾害时,政府和相关机构需要承担起相应的责任,为受害者和家属提供必要的赔偿和支持。虽然台风、暴雨、地震等灾害属于非人为的不可抗力,由此带来的人员和财产受损,没有赔偿问题。但政府方面会实施救援,社会各界会施以援手,这属于救济而非赔偿。自然灾害是一种无法预测和避免的事件,它会给人类带来巨大的损失。虽然自然灾害本身并没有加害人或责任主体,但它们仍然可能会导致财产损失和人员伤亡。因此,在处理自然灾害时,政府和相关机构需要承担起相应的责任,为受害者和家属提供必要的赔偿和支持。像台风、暴雨、地震之类的灾害,属于非人为的不可抗力,由此带来的人员和财产受损,没有赔偿问题。但政府方面会实施救援,社会各界会施以援手,这属于救济而非赔偿。 面 对 自 然 灾
    2023-09-14
    375人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    所谓不可抗力,是指合同订立后发生的,当事人订立合同时不能预见的,且不能避免和不能克服的导致合同不能履行或不能按期履行的客观现象。 不可抗力的范围包括以下三种情况: (1)自然灾害。如地震、台风、洪水、旱灾、海啸等。 (2)政府行为。这主要... 更多>

    #不可抗力
    相关咨询
    • 屋顶漏雨导致屋顶损坏怎么赔偿
      北京在线咨询 2022-05-09
      据你所述,估计漏雨系屋顶质量问题,基于此缺陷在大雨后暴露无遗。据此,分析如下:1、房屋虽已交付,但对潜在缺陷卖方有义务维修至可正常使用所需的质量状态。2、与五楼的赔偿,指此次事件造成的损失还是永久不管?我个人认为只是此次事件的损失赔偿,故数额以此次损失为准,不可扩大,而赔偿协议当然以签订为妥并要有收条。从公平角度,对房屋进行维修至正常可使用状态,如可行,维修后请相关房主进行确认。而对于漏雨损失,按
    • 暴风雨房屋倒塌导致租客死亡,房东需要赔偿吗?
      青海在线咨询 2022-11-01
      原则上讲,房子是你房东的,出了事,就要承担相应的责任,如果非房屋本身的原因造成的事故侵权,房东承担小部分责任。。
    • 暴雨致房屋倒塌怎样赔偿?
      宁夏在线咨询 2022-08-25
      没有什么赔偿的,只能向政府申请补助,因暴雨房屋全倒户每户补贴一定的数额,不同的地区有所不同。
    • 暴雨导致车辆受损保险公司是否可以拒赔
      山西在线咨询 2022-03-12
      暴雨对车辆造成损失,如果属于暴雨淹及车身,导致车辆的坐垫、电路、内饰部件损失,可以通过报车损险获得理赔。 但机动车损失险规定,发动机进水后导致的发动机损坏属于责任免除。保险公司认为这类车损属于车主自行增加汽车出险概率行为,不予理赔。所以当车主发现地下车库进水并浸没汽车底盘时,不可侥幸启动汽车,应及时拨通保险公司服务热线,他们会请求专业人士将汽车安全脱险。 在暴雨多发地区,建议车主投保发动机特别损失
    • 暴雨导致车辆受损, 汽车被泡了保险公司是否该赔偿?
      河南在线咨询 2022-03-06
      一、汽车被淹该怎么理赔因暴雨,汽车被水泡后,若已购买涉水险,那么即使发动机受损也可走保险。没有购买涉水险的,而汽车遭水泡后,除发动机外,车子其他受损部位可走保险。名词解释:涉水险涉水险或称汽车损失保险、发动机特别损失险,各个保险公司叫法不一样但本质一致,这是一种新衍生的险种,均指车主为发动机购买的附加险。在可以预见发生故障的情况下,车主依旧涉水行驶造成的车辆损失,若要获得赔偿,只有购买涉水险。根据