如何预防地下停车场浸水
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-10 15:03:58 407 人看过

地下停车场防水的设计应遵循防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理的原则。

防指采取各种措施提高混凝土结构自身防水能力和采用其他防水措施,使工程具有一定防止地下水渗入的能力。

排是利用自流排水条件或机械排水法将地下水排走,为工程防水创造有利条件。

截是在工程所在地的地表设置排水沟、截洪沟、导排水系统,将地表水、雨水尽快走,防止和减少雨水,裂隙水进入工程。

堵是在围岩、结构、内衬有裂隙水或渗透水时,采用注浆、嵌填、抹面、涂刷防水材料等方法、堵住渗透水,为施工创造有利条件。确保工程建成后具有良好的防水功能。

防、排、截、堵相结合是几种防水方法的结合,而刚柔相济是从材性角度出发,要求在地下工程中采用刚性防水材料与柔性防水材料相合的设防措施。

刚性防水材料具有强度高、寿命长、材料易得、价格低廉等优点,但是作为刚性防水的混凝土结构在建设和使用过程中常常出现深浅不一、形状各异的大小裂缝。高层建筑地下室拆模后即发现裂缝的事例屡见不鲜,且随时间推移,其宽度及数量均有所增加,由此诱发的渗透水现象时有发生。混凝土结构的裂缝80%是由于结构变形所引起的。当结构物受到温度(水化热、太阳辐射、气温)和温度(失水干缩、塑性收缩、硬化收缩等)变化。地基差异沉降等作用时均可导致开裂。其中以温度变化引起的裂缝居多。结构裂缝可造成保护层脱落、钢筋锈蚀、长期强度降低及工程渗透水等各种不利后果,其中导致渗透水的约占60%,相当可观。从物理概念上说水分子极小,直径约0.3*10-6mm,可以穿过任何肉眼可见的裂缝。因此,即使裂缝很细小,只要裂缝宽度大于0.2mm,且为贯通的,均可引起渗透水。

混凝土结构出现裂缝主要有以下及格原因:

(1)采用水泥过量过高(水化热大)或坍落度偏大(>160mm)的混凝土,在混凝土硬化过程中因温度湿度变化较大而引起开裂。

(2)混凝土是脆性材料,在干湿交替、冻融循环的环境中及各种外力作用下,当应力大于混凝土极限抗拉强度时,混凝土则出现开裂。

(3)混凝土硬化早期(1~7d)失水较快,若养护不及时,不充分都会导致混凝土收缩开裂,一般侧墙养护较困难,故出现的裂缝远多于底板。如何预防地下停车场浸水(2)来源:未知作者:佚名时间:2010-12-22

在地下工程中混凝土常常受到地下水流酸盐、碳酸盐等侵蚀作用,特别是随着化学工业的发展,我国浅层地下水受到污染,对地下工程的混凝土及钢筋所造成的侵蚀性破坏也是一个不容忽视的问题。

给予上述原因,在地下工程仅设置刚性防水一道防线是不够的,应采用刚柔并济的防水设置理念,即以混凝土本体防水为主,在迎水面全外包高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、防水涂膜等柔性防水层,形成一个刚柔结合的整体全封闭的防水体系。柔性防水材料与刚性防水材料相比具有断裂伸长率大,适应基层变形能力强,能与基层紧密结合共同工作等优点。采用刚柔相济的防水方案可以使两种特性不同的防水材料取长补短、相辅相成,大大提高整个工程的防水功能。这种刚柔相济的防水设计体系已在我国诸多重要工程中应用,均获得理想的防水效果。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月02日 18:24
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多作者相关文章
  • 地下停车场该如何计算责任
    地下停车场路面不属于道路范畴,如果发生事故,处理方法和道路交通事故的处理方法有些不同。车主在地下停车场发生交通事故,需要根据双方车主是否在场确定处理程序。发生事故时,如果双方所有者在场,双方可以先协商,如果事故责任区分一致,双方所有者可以直接拍照取证事故现场和损坏车辆,撤离现场协商赔偿,或者直接去保险公司的请求点处理。如果双方都有错误,按各自的错误比例分担责任。根据《道路交通安全法》第条明确规定,汽车交通事故造成人身伤亡、财产损失的,保险公司在汽车第三方责任强制保险责任限额范围内赔偿。超过责任限额的部分,按照下列方式承担赔偿责任:机动车之间发生交通事故的,由有过错的一方承担责任;双方都有过错的,按照各自过错的比例分担责任。《道路交通事故处理程序规定》第60条:公安机关交通管理部门应根据当事人的行为对道路交通事故发生的作用和过失的严重程度,确定当事人的责任。(一)因一方当事人的过错导致道路交
    2023-08-05
    109人看过
  • 地下停车场车被水淹了该怎么处理
    地下停车场车被水淹了,由物业、保险公司承担责任。具体如下:1、可以请求物业承担责任。物业负有采取必要、合理的排险、抢险和事后补救措施的义务。如果物业公司疏于防范导致车辆受损,由物业公司承担责任。2、可以请求保险公司承担责任。自然灾害造成的被保险机动车的损失,保险公司应该按约定负责赔偿。地下停车场剐蹭算肇事逃逸吗一、地下停车场剐蹭算肇事逃逸吗1、如果在发生剐蹭事件后当事人离开现场,是属于肇事逃逸的。在停车场剐蹭也属于交通事故,责任人在不知情的情况下走不予逃逸,但是在有证据证明其在知情后逃走的,属于肇事逃逸。2、法律依据:《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条有下列行为之一的,由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款:(一)未取得机动车驾驶证、机动车驾驶证被吊销或者机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的;(二)将机动车交由未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的;(三)
    2023-08-14
    420人看过
  • 地下停车场车子被刮了,如何解决?
    首先应当立刻报警处理,请求物业调取监控协助警方调查处理,这种行为已经是违法的,根据我国治安管理处罚法的相关规定,故意损毁公私财物的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较重的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款。车子被人划了可以报警吗一、车子被人划了可以报警吗1、车子被人划了可以报警,车子被人划了的处理方法如下:(1)车子被人划了先报警,后报保险;(2)等待交警到现场处理,查看周围监控,寻找证据;(3)等待理赔员到来,拍照确认事故情况;(4)找不到肇事者,交警一般都会判定肇事逃逸;(5)出具事故责任确认表;(6)保险公司理赔。2、法律依据:《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。二、两
    2023-07-18
    329人看过
  •  物业如何决定如何使用地下停车场?
    开放公共空间需要充分考虑周边业主权益,并确保业主充分参与。在决定开放程度时,应召开业主委员会投票,确保双过半。这一措施有助于维护业主利益,同时也能让业主充分表达自己的意见。这是可以接受的,且在法律和法规允许的范围内进行。不过,在决定如何开放以及开放的程度时,应优先考虑不会对业主的权益产生负面影响,也不会影响业主的使用。另外事先要征求业主的意见,最好召开业主委员会投票,最好是双过半。物业能否自行开放地下车位?根据《中华人民共和国民法典》第275条规定,物业服务人有权根据业主大会或者业主委员会的请求,按照业主大会或者业主委员会的授权,对专有部分提供维修、养护、管理服务,并对业主共有部分提供服务。物业服务人不得擅自实施下列行为:(一)擅自实施物业服务合同约定以外的其他行为;(二)擅自拆分、合并专有部分,改变专有部分的用途;(三)擅自占用、挪用业主共有部分、专有部分,或者擅自使用业主共有部分、专有
    2023-11-12
    169人看过
  • 小区停车场地下停车场属于谁的
    如果地下停车场通过面积分摊,所有权属于所有业主。房产证面积不包括地下停车场分摊面积的,所有权属于房地产开发商。但是一般来说,现在的停车位都是购买长期使用权。不给单独的产权证。另外,业主优先使用是相对的。毕竟,业主的个人首先满足规划、设计和消防的要求,然后考虑业主使用地下停车场作为附属设施。地上建筑面积分摊后,产权属于全体业主,如电梯、物业用房等。地下停车位的销售实行使用权租赁。因为不能办理产权,业主交的钱是租赁费,签的合同只能是使用合同,不能是购买。小区停车场合同纠纷怎么办1、双方当事人可以选择好协商,共同协商出解决方案;2、如果协商不成的,可以向人民法院提起诉讼,让人民法院进行判决;3、可以请律师为自己诉讼,进行维护自己的合法权益;4、如果合同无效或者构成违约,可以由双方协商赔偿损失、支付违约金事宜。
    2023-08-09
    382人看过
  • 地下停车场被水淹了由谁承担责任
    地下停车场车被水淹了应当由物业和保险公司负责。法律规定,自然灾害造成的被保险机动车的损失,保险公司应该按约定负责赔偿。由于物业负有对天气变化的预报义务,损害的预见义务和及时通知义务,采取必要、合理的排险、抢险和事后补救措施的义务,物业若是未尽到此义务的,也应当承担责任。车在地下停车场被水淹了物业有责任吗根据具体情况而认定,如果车库因为水管漏水等原因,导致业主车辆被水淹、水侵的,物业应当负责赔偿。因自然灾害,如台风、雨涝等极度恶劣气候,造成雨水或外部其它水源灌进地下车库的,物业不会赔偿。按照相关法律,自然界极端气候属于不可抗力,因不可抗力造成的集体、单位和个人经济财产损失,管理单位不承担责任。如果管理单位上了公共责任险,则可以由公共责任险在保额内予以赔偿。《中华人民共和国民法典》第九百四十二条物业服务人应当按照约定和物业的使用性质,妥善维修、养护、清洁、绿化和经营管理物业服务区域内的业主共有
    2023-08-02
    460人看过
  • 收费地下停车场如何缴纳房产税
    根据《国家税务总局关于房产税城镇土地使用税有关政策规定的通知》(国税发〔2003〕89号)规定:1、关于房地产开发企业开发的商品房征免房产税问题:鉴于房地产开发企业开发的商品房在出售前,对房地产开发企业而言是一种产品,因此,对房地产开发企业建造的商品房,在售出前,不征收房产税;2、但对售出前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房应按规定征收房产税。3、根据《财政部国家税务总局关于具备房屋功能的地下建筑征收房产税的通知》(财税〔2005〕181号)规定:自用的地下建筑,按以下方式计税,对于与地上房屋相连的地下建筑,如房屋的地下室、地下停车场、商场的地下部分等,应将地下部分与地上房屋视为一个整体,按照地上房屋建筑的有关规定计算征收房产税。相关参考资料:1、《财政部、国家税务总局关于具备房屋功能的地下建筑征收房产税的通知》(财税[2005]181号)规定:凡在房产税征收范围内的具备房屋功能的地
    2023-05-04
    365人看过
  • 暴雨水浸后停工应该如何向职工索赔
    对于暴雨水浸造成停工的应在索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。一、工程索赔通知书期限多久工程索赔期限是14至28天。工程合同价款的索赔期限是14天,导致工期延误索赔期限是28天。法律规定,在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。因此工程变更索赔有效期是14天。二、工程索赔遵循的原则是什么1、应以合同为依据,处理索赔时必须做到有理有据;必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度,必须认定后及时地处理索赔;在具体处理索赔的过程中,一定要仔细分析,什么时候应该给工期索赔,什么时候应该给费用索赔。2、在处理索赔事件时应进行时效
    2023-03-08
    320人看过
  • 地下停车场车被水淹了,物业是否有责任?
    根据具体情况而认定,如果车库因为水管漏水等原因,导致业主车辆被水淹、水侵的,物业应当负责赔偿。因自然灾害,如台风、雨涝等极度恶劣气候,造成雨水或外部其它水源灌进地下车库的,物业不会赔偿。按照相关法律,自然界极端气候属于不可抗力,因不可抗力造成的集体、单位和个人经济财产损失,管理单位不承担责任。如果管理单位上了公共责任险,则可以由公共责任险在保额内予以赔偿。地下停车场怎么收取物业费1、权属开发企业的,停车费由开发企业自定,小区公共区域停车收费由业委会说了算,停车服务费需按物价部门规定执行。2、利用小区共有道路或者共有场地停放车辆的,场地占用费或租赁费由业主大会制定,车辆停放服务费由业主委员会与物业服务企业按物价部门规定约定具体收费标准。小区规划的停车场,权属开发企业的,一般情况下多是地下车库车位,其车位出售价格或租金标准由开发企业与业主或承租人协商确定,车辆停放服务费由业主委员会与物业服务企
    2023-07-10
    155人看过
  • 暴雨水浸停工索赔详解
    暴雨水浸造成的停工赔偿:1、工程本身的损害,因工程损害造成的第三人员伤亡和财产损失,以及运输到施工现场的材料和待安装设备的损害,由业主承担;2、发包人、承包人的人员伤亡由其所属单位承担,并承担相应费用;3、造成施工单位机械设备损坏和停工损失的,由施工单位承担。因暴雨水浸造成的停工,应怎样处理赔偿事宜?建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气,导致停工的现象时有发生,而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下,倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的,就有可能该索赔的费用没有拿到手,不该支出的费用支出了。因此,不管是发包人还是承包人,都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。当遭遇暴雨水浸导致停工,造成损害的,首先要处理一个问题,那就是承包人是否确实需要停工,这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担
    2023-07-04
    236人看过
  • ‘水浸车’物业公司索赔?
    “5·7”暴雨将中海康城三期车库中373辆车浸没,而其中的36名车主因没买保险未得到保险赔付,于是将中海康城物管和开发商广州江东房地产开发有限公司告上法庭。昨天上午,这起备受关注的水浸车索赔案在天河区法院开庭审理,36车主索赔逾500万元。被告哭穷:我们也是受害者在庭审中,被告表示,中海康城开发商及其物管在地下车库内设了51条排水沟、60多台排水泵,设施是完整的。大雨时,物管公司已开广播提醒,有两名业主已将车开走。由于车陂涌水倒灌厉害,很快就淹没了车库,这时将车开出车库不现实。暴雨中,物管投入30多台抽水泵,400多人次抢险,共花费了300多万元资金,已经尽了该尽的义务。同时,“三防门”是人防门,根据有关规定,是不可以关闭的。中海物业称,已履行了作为物业管理者的法定义务、合同义务及附随义务,已竭尽全力抢险,中海物业在事件中没有任何过错;中海物业已购买公众责任险,同时,大雨百年一遇,远远超过
    2023-06-10
    104人看过
  • 地下停车场辨析(产权)
    现在往往出现地下停车场的产权归属发展商的现象呢?焦点是地下停车场没有交纳地价款,无法按正规面积计算。统计上的缺陷导致投资上的瑕疵,发展商可以轻而易举地无偿占有地下停车场的产权。那么现在地下停车场之产权纠纷究竟如何处理呢?物业管理纠纷业主可单独诉讼?在物业管理纠纷中,业主个人是否可作为诉讼主体,简而言之,就是业主可否单独起诉。目前,基本上由业主委员会代表全体业主与物业管理公司交涉或提起诉讼,但是,当小部分业主与大部分业主意见相左时,这小部分业主是否可独力起诉物业管理公司呢?有法律界人士认为,物业管理纠纷涉及业主切身利益,而法律规定,有民事权利能力和行为能力的自然人或法人都享有诉讼这一基本权利。因此,业主的诉讼权利不可剥夺。但也有人士认为,如果业主在业主公约授权业主委员会进行诉讼,则业主委员会享有代表权,则理应由业主委员会去诉讼。同时,业主委员会代表的是全体业主的利益,更利于保护业主。
    2023-06-10
    403人看过
  • 地下停车场怎么收费的?地下停车场的收费标准是什么
    一、地下停车场怎么收费的?地下停车场的收费标准是什么停车费的收费标准,应机动车停放服务收费实行市场调节价、政府指导价、政府定价,三种定价形式。其中,住宅区的露天或地下配套停车场等停放服务收费,实行政府指导价或政府定价。小区地下停车场一般是要收取费用的。一般情况下地下车库车位权属开发企业,其车位出售价格或租金标准由开发企业与业主或承租人协商确定,车辆停放服务费由业主委员会与物业服务企业按物价部门规定约定具体收费标准。具体定价形式由各省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门根据本行政区域内机动车保有量和停放服务供求关系确定。小区停车位租赁价格和临时停车收费标准的确定一般按停车位产权所有分为两种情况。权属开发企业的,停车费由开发企业自定,小区公共区域停车收费由业委会说了算,停车服务费需按物价部门规定执行。利用小区共有道路或者共有场地停放车辆的,场地占用费或租赁费由业主大会制定,车辆停放服务费由业主
    2023-04-20
    376人看过
  •  车子被雨水浸泡,应该如何申请保险赔偿?
    汽车损失险中,发动机进水造成的损失大多数保险公司都不理赔,但平安、民安、大地、华泰、太平洋和人保对发动机进水造成的损失提供保障。被水淹的车辆损失一般可以在车辆损失险限额内获得赔偿,但大多数保险公司对发动机进水造成的损失设有免责条款。如投保涉水险,可享受20%的免赔率。需与车辆损失险一同投保,不单独投保。赔付的具体金额不能一概而论,需要考虑车辆价格的高低、修理费用的多少,并结合实际情况,按照一定比例进行赔付。1、汽车“全险”中的车辆损失险包括发动机的保险,但对发动机的保险比较突出的问题,是大多数保险公司的车辆损失险对“发动机进水造成的损失”都设置了免责条款(除外责任),但也有所差异:(1)、平安、民安免除对“保险车辆因遭水淹或因涉水行驶致使发动机损坏”造成损失的赔偿;(2)、大地、华泰、太平洋和人保免除对“发动机进水后导致的发动机损坏”造成损失的赔偿,即只要是发动机进水造成的损失保险公司都不
    2023-11-14
    353人看过
换一批
#著作权法
北京
律师推荐
    #著作权法 知识导航
    展开
    #作者
    词条

    作者包括自然人作者和法人及非法人单位作者。自然人作者是创作作品的公民。由法人或非法人单位主持,代表法人或非法人单位意志创作,并由法人或非法人单位承担责任的作品,是法人和非法人单位作者。两人以上合作创作作品的创作者是合作作者。... 更多>

    #作者
    相关咨询
    • 暴雨水浸导致水上停工的停工单位该如何索赔
      西藏在线咨询 2022-11-15
      一、若暴雨水浸属于可排除,未达到不可抗力层次的,承包方应当排除障碍,继续施工,若擅自停工的,应当按照合同约定承担违约责任,赔偿发包人的相关损失。 二、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害,承包人停工也无可厚非,那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜: (1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害,由业主承担。 (2)发包人,承包人的人员伤
    • 消防有权清理地下停车场库房吗
      澳门在线咨询 2022-10-25
      非常有这个权力。地下停车场,公共场所,牵涉到消防安全问题。只要其中存在火灾隐患的位置,都有权进行清理整治。
    • 小区停车场地下停车场属于谁的
      澳门在线咨询 2021-11-30
      如果地下停车场通过面积分摊,所有权属于所有业主。房产证面积不包括地下停车场分摊面积的,所有权属于房地产开发商。但是一般来说,现在的停车位都是购买长期使用权。不给单独的产权证。另外,业主优先使用是相对的。毕竟,业主的个人首先满足规划、设计和消防的要求,然后考虑业主使用地下停车场作为附属设施。地上建筑面积分摊后,产权属于全体业主,如电梯、物业用房等。地下停车位的销售实行使用权租赁。因为不能办理产权,业
    • 地下停车场洗车的水淹死人责任是谁
      贵州在线咨询 2022-11-25
      地下停车场车被水淹了,由保险公司和物业对业主承担赔偿。 首先,地下停车场车被水淹了,可以请求保险公司赔。自然灾害造成的被保险机动车的损失,保险公司应该按约定负责赔偿。像这种在地下停车场因为停车场进水而导致汽车受损,是符合车损险的理赔条件的。 其次,地下停车场车被水淹了,可以请求物业赔。物业负有对天气变化的预报义务,损害的预见义务和及时通知义务,采取必要、合理的排险、抢险和事后补救措施的义务。 如果
    • 收费地下停车场如何缴纳房产税
      福建在线咨询 2022-07-16
      根据《国家税务总局关于房产税城镇土地使用税有关政策规定的通知》(国税发〔〕89号)规定: 1、关于房地产开发企业开发的商品房征免房产税问题:鉴于房地产开发企业开发的商品房在出售前,对房地产开发企业而言是一种产品,因此,对房地产开发企业建造的商品房,在售出前,不征收房产税 2、但对售出前房地产开发企业已使用或出租、出借的商品房应按规定征收房产税。 3、根据《财政部国家税务总局关于具备房屋功能的地下建