工程设计变更流程是怎样
来源:法律编辑整理 时间: 2023-02-16 10:21:04 235 人看过

工程变更的流程如下:提出工程变更申请报告。填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签署审核意见;设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范,是否符合原设计要求,并签署审核意见。建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工程变更审批意见,明确变更是否执行。

监理公司下发工程变更通知令,在变更通知中明确变更工程项目的详细内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求、质量标准、相关图纸,明确变更工程的预算造价和工期影响。承包商按工程变更通知令执行工程变更,如承包商对工程变更持有异义,承包商也应遵照执行,并在7天内向监理公司提交争议,协商解决。

一、工程变更导致的损失怎么办

目前,国内建筑市场竞争激烈,各个承包人为了争揽工程,往往只能忍气吞声,发包人也抓住了承包人的心理,你不干他干,总有干的,以致很多承包人在遭遇工程变更导致的损失时,往往不敢提出索赔请求,这样只能导致自身吃亏。承包人在遭遇损失时,应该果断提出索赔要求,积极维护自身权益。

二、工程设计变更相关法律知识

《中华人民共和国建筑法》中有关规定的内容

第三十条国家推行建筑工程监理制度。

国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

第三十一条实行监理的建筑工程,由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。

第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同,对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面,代表建设单位实施监督。

工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求建筑施工企业改正。

工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月01日 01:23
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多工程监理相关文章
  • 工程设计变更需要哪些资料
    一、工程设计变更需要哪些资料1.合同及有关修改合同的设计变更文件、洽商记录、会议纪要及资料、图表;2.提供建筑许可证、资质证书等证明其合法主体资格的有关证据;3.工程预算、决算书;4.拨付、收取工程款凭证;5.施工图纸;6.施工记录;7.发包方供应材料和设备的证明;8.承包方采购材料和设备的证明;9.工程竣工验收手续;10.有关部门的鉴定结论;11.国家机关的有关文件;12.其他证据。二、工程设计变更一般有什么原因1.修改工艺技术,包括设备的改变;2.增减工程内容;3.改变使用功能;4.设计错误、遗漏;5.提高合理化建议;6.施工中产生错误;7.使用的材料品种的改变;8.工程地质勘察资料不准确而引起的修改,如基础加深。9.由天气因素导致施工时间的变化。由于以上原因所提出变更的有可能是建设单位、设计单位、施工单位或监理单位中的任何一个单位,有些则是上述几个单位都会提出。三、工程设计变更的原则
    2023-11-15
    408人看过
  • 工程设计变更分为哪三分类
    (1)小型设计变更。不涉及变更设计原则,不影响质量和安全、经济运行,不影响整洁美观,且不增减概(预)算费用的变更事项。如图纸尺寸差错更正、原材料等强换算代用、图纸细部增补详图、图纸间矛盾问题处理等。(2)—般设计变更。工程内容有变化,但还不属于重大设计变更的项目。(3)重大设计变更。变更设计原则,变更系统方案,变更主要结构、布置、修改主要尺寸和主要材料以及设备的代用等设计变更项目。一、工程设计变更的注意事项有哪些1、确属原设计不能保证工程质量要求,设计遗漏和确有错误以及与现场不符无法施工非改不可。2、一般情况下,即使变更要求可能在技术经济上是合理的,也应全面考虑,将变更以后所产生的效益(质量、工期、造价)与现场变更往往会引起施工单位的索赔等所产生的损失,加以比较,权衡轻重后再做出决定。3、工程造价增减幅度是否控制在总概算的范围之内,若确需变更但有可能超概算时,更要慎重。4、设计变更应简要说
    2023-03-31
    366人看过
  • 建设工程变更申报审批程序具体是怎样的
    1.业主指令的变更:业主指令的变更,由总监理工程师直接下达变更令,交由驻地监理监督执行。并将变更资料交工程师、合同部存档。如涉及设计变更要由设计代表作变更设计图纸。2.监理工程师根据有关规定对工程进行的变更:监理工程师决定根据有关规定对工程进行变更时,向承包人发出意向通知书,内容主要包括:变更的工程项目、部位或合同某文件内容;变更的原因、依据及有关的文件、图纸、资料;要求承包人据此安排变更工程的施工或合同文件修订的事宜;要求承包人向监理工程师提交此项变更给其费用带来影响的估价报告。3.承包商提出的变更:承包商应按程序提出变更申请,经监理工程师批准后执行。具体的申报审批程序如下:1)承包商申请先由承包商提出申请及内容报告,包括变更的理由、变更的方案和数量、以及单价和费用、报驻地办审批。2)驻地监理审核驻地监理接到承包商变更申请后及时进行调查、分析,收集相关资料,审核其变更内容、技术方案及变更
    2023-06-15
    417人看过
  • 因设计变更导致建设工程的工程量发生变化如何处理
    当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。如果当事人在合同里约定:“发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复的,视为认可竣工结算文件”,则可以按照合同的约定处理。承包人可以请求按照竣工结算文件结算工程价款,而不用再另外提供其他证据证明。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人的损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。律师补充:签证是发承包人或代理人就施工过程中涉及的影响双方当事人权利义务的责任事件所
    2023-05-06
    156人看过
  • 工程发生设计变更后仍需调整工程价款
    固定总价合同是目前建设市场常见的一种施工承包合同形式。固定总价合同,俗称一口价合同、包死价合同。所谓固定,是指合同价格一经约定,除双方合同约定因素发生变化外,其他情况不予调整;所谓总价,是指整个合同的价格。在固定总价合同的履行中,如果一方以工程设计变更为由要求调整工程价款,应按以下方式处理:1、建设工程施工合同约定工程价款实行固定总价结算。在实际履行过程中,由于工程设计变更等原因,实际工程量增减,当事人要求调整工程价款。合同约定工程价款调整的,按照约定处理。2、没有约定或者约定不明确的,可以参照合同约定的标准单独结算工程量的增减。不能参照约定准结算的,可以参照施工现场建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算。主张工程价款调整的当事人应当对合同约定的具体范围、实际工程量增减的原因、数量等事实承担举证责任。工程设计变更价款调整(一)施工中发生工程变更,承包人按照经发包人认可的变更设计文件
    2023-08-08
    304人看过
  • 工程设计变更一般有什么原因
    1、修改工艺技术,包括设备的改变;2、增减工程内容;3、改变使用功能;4、设计错误、遗漏;5、提高合理化建议;6、施工中产生错误;7、使用的材料品种的改变;8、工程地质勘察资料不准确而引起的修改,如基础加深。9、由天气因素导致施工时间的变化;由于以上原因所提出变更的有可能是建设单位、设计单位、施工单位或监理单位中的任何一个单位,有些则是上述几个单位都会提出。一、工程交工和竣工的区别(1)交工验收是检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准及设计要求,是否可以移交下一阶段施工或者是否满足通车要求,对各参建单位工作进行初步评价。(2)竣工验收是综合评价工程建设成果,对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价。工程验收分为交工验收和竣工验收两个阶段。交工验收阶段主要工作是:检查施工合同的执行情况,评价工程质量,对各参建单位工作进行初步评价。竣工验收阶段主要工作是:对工程质量、参建单位和
    2023-03-29
    139人看过
  • 商标怎样变更,商标变更流程是什么
    想要变更商标注册人的地址或者商标注册的名义以及其他一些注意事项,有两个途径可以进行变更,分别是由申请人去到商标局的注册大厅进行办理;或者直接交给具有国家认证的商标代理机构进行处理。申请人应该根据自己办理的是商标注册变更还是商标注册人变更,具体情况来填写相应的申请书:(1)想要进行名义变更或者地址变更的情况,申请人就要填写《变更商标申请人/注册人名义/地址申请书》如果同时想要变更申请人的名义和地址,或者商标注册人的名义或者地址,在填写资料的时候只需要填写一份申请书。(2)想要对注册商标进行删减或者想要删减相应的商品或者服务,对于这种情况,就应该填写《删减商品/服务项目申请书》,但是在填写的时候不能限定商品或服务的范围以及添加一些过度修饰的词语。(3)想要进行商标代理人变更的,就要填写《变更商标代理人申请书》。(4)在填写资料的时候,如果发现已经填好的资料上面出现了错误,想要更正的,不能直接在
    2024-04-07
    422人看过
  • 工程设计变更价款的调整方法
    施工中发生工程变更,承包人按照经发包人认可的变更设计文件进行变更施工。在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整工程价款。发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见,否则视为工程价款报告已被确认(重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限有发承包双方协商确定)。确认增(减)的工程变更价款作为加(减)合同价款与工程进度款同期支付。一、什么是工程变更价款工程变更价款一般是由设计变更(占主导地位)、施工条件变更、进度计划变更、工程项目的变更以及为完善使用功能提出的新增(减)项目而引起的价款变化。二、工程变更价款确定方法1.建设工程工程量清单计价规范(GB50500—2008)约定的工程变更价款的确定方法合同中综合单价因工程量变更需调整时,除合同另有约定外,应按照下列办法确定。(1)工程量清单漏项或设计变更引起的新
    2023-02-23
    316人看过
  • 临汾建设工程消防设计审查办理流程是怎样的
    一、临汾建设工程消防设计审查办理流程1、提交资料2、受理并出具《建设工程消防设计受理凭证》3、交办集体会审、资料图片审核、专家评审4、拟定审核意见5、技术复核6、审批制作《建设工程消防设计审核意见书》7、送达8、建档二、办理资料1、建设工程消防设计审核申报表2、营业执照及组织机构代码证2份。(加盖建设单位章)3、法人身份证、授权委托书、受托人身份证各两份。(加盖建设单位章)4、建设工程规划许可证5、设计单位、图审单位的组织机构代码证、营业执照,设计人员、图审人员的单位资质证书(分别加盖设计院、图审机构公章以及建设单位公章)各2份。6、全专业图纸7、外保温(外墙屋面)设计做法说明,施工做法(加盖设计院公章),需写好外檐保温到底是岩棉板还是挤塑板,介绍好防火隔离带的细部节点做法。8、外保温(外墙屋面)消防安全承诺书9、建设单位项目负责人、主管人员;设计单位设计参与人;施工图审查机构的审查参与人
    2023-05-11
    180人看过
  • 如何变更工程设计图纸的著作权
    23456此外,根据知识产权的规定,著作权变更应登记如下:1。软件著作权登记人或者合同登记人在申请变更或者补充登记时,可以变更或者补充登记事项,申请人应提交下列材料:(1)按要求填写的变更或补充申请表;(2)登记证或证书复印件;(3)变更或补充的有关材料;(1)按要求填写的询价申请表要求(2)其他所需资料工程设计图纸办理著作权登记后,当需要变更著作权时,可以了解著作权变更的具体要求,以保证著作权变更的顺利完成。如果您或您的朋友想更改工程设计图纸的版权,但您不清楚更改要求,可以在线咨询律师
    2023-05-07
    172人看过
  • 工程变更和变更价款的计算
    因为设计单位对工程的设计深度的原因,以及工程的实际情况、现场的复杂环境具有某些不可预测性,因此在施工过程中不可避免地会出现设计变更、现场协商变更等可能导致工程价款变更的工程变更。变更工程价款应按照下列方法计算:一、中标价或审定的施工图预算中已有与变更工程相同的单价时,应按已有的单价计算。二、中标价或审定的施工图预算中没有与变更工程相同的单价时,应按定额相类似的项目确定变更价格。三、中标价或审定的施工图预算或定额分项没有与变更工程相同或类似的单价时,应由乙方编制一次性补充定额单价送甲方代表审定并报当地工程造价管理机构备案。
    2023-06-10
    357人看过
  • 户口变更流程是怎样的迁移户口的流程是怎样的
    一、变更更正姓名(根据《户口登记条例》第十七条、十八条规定):1、个人申请(本人基本情况、更正原因、理由和要求)2、村、居委会证明(证明同一个人)3、依据(具备其中两个证件即可):毕业证、准考证、驾驶证、身份证、户口薄、工作证、结婚证、退伍证、学籍卡、义务教育卡等证件,如果是冷僻字变更为普通字,不用依据。4、在职干部、职工须单位出具证明、主管局核签二、漏登、补登户口1、个人申请(本人基本情况、补登原因、理由和要求)2、村居委会证明(证明户口历来未迁外辖区),已婚女性除村居委会证明外,还要提供结婚证和丈夫的家庭户口簿3、在职干部、职工须单位证明、主管局核签4、依据:(具备其中一件即可)①派出所户口底册复印件(经派出所核签盖章)②户口薄(原件、复印件)③身份证(原件、复印件)④派出所的居民身份证编码尾数表复印件(经派出所核签盖章)三、变更更正出生日期(根据莆公通〔2005〕17号文件规定)1、
    2023-02-26
    151人看过
  • 建设工程变更的原因
    构成工程变更的事项包括:更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸,增减合同中约定的工程量,改变有关工程的施工时间和顺序,其他有关工程变更需要的附加工作等,能够导致合同内容变更的都属于工程变更的范围。变更的主要原因为:(一)发包人原因:包含上级行业行政主管部门提出的政策性变更和由于国家政策变化引起的变更,比如08年汶川大地震后,国家对整个建筑行业要求新建的和在建的结构物抗震等级要求提高,在建工程结构物的钢筋配筋率增加、混凝土等级提高、结构物尺寸的变化而引起的工程变更,某铁路工程在建设过程中因国家对该段铁路要求标准的提高,设计速度由190km/h提高到220km/h,引起整个工程的技术标准变化,整个工程引起大的工程变更;发包方根据现场实际情况,为提高质量标准、加快进度、节约造价等因素综合考虑而提出的工程变更,工程规模、使用功能、工艺流程、质量标准的变化,以及工期改变等合同内容的调整,比如发包方根据
    2023-04-02
    235人看过
  • 工程变更索赔处理流程
    法律综合知识
    一、工程变更索赔处理流程1.协商。双方依靠自身力量,相互妥协和让步,解决纠纷。该方法快捷简便、心平气和,但应以书面方式记载协商内容。2.调解。由第三方介入促使争议各方相互谅解和让步,最终化解矛盾。当争议各方失去对话基础,寻求第三方调解实为高明选择。3.仲裁。有仲裁协议的,将纠纷提交仲裁机构,由其居中裁决的纠纷解决机制。仲裁一裁终局制,一方不履行仲裁裁决,对方可以申请法院强制执行。4.诉讼。一方向法院提出请求,由法院裁决纠纷的制度。诉讼是最终、最权威的纠纷解决机制,是当事人保护权利的最后屏障。二、工程变更索赔的证据需要准备以下证据:1.施工单位资质证书;2.工程招投标文件;3.工程报建、规划、国土、施工许可文件;4.建筑安装工程承包合同书及其补充协议;5.施工图纸;6.不可抗力证明文件及损失证明;7.工程进度情况、工程施工日志;8.工程量增减的签证;9.设计变更的文件;10.质量验收的证明;
    2023-12-05
    291人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程监理是指对建筑工程施工过程进行监督和管理的一种专业服务。 工程监理单位受建设单位委托,按照法律法规、技术标准、规范和委托合同的规定,对建筑工程的施工质量、安全、进度和造价等进行监督和管理,并承担相应的责任和风险。 工程监理单位需要具备相... 更多>

    #工程监理
    相关咨询
    • 建设工程中发生工程变更如何处理,变更工程设计变更的方式是怎样的
      西藏在线咨询 2022-02-15
      (1)施工中发生工程变更,承包人按照经发包人认可的变更设计文件,进行变更施工,其中,政府投资项目重大变更,需按基本建设程序报批后方可施工。(2)在工程设计变更确定后14天内,设计变更涉及工程价款调整的,由承包人向发包人提出,经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:第一,合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;第二,合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类
    • 设计资质变更审批流程
      天津在线咨询 2022-08-16
      设计资质法人变更流程你可以先到建委咨询窗口领表、咨询,然后回公司做网上变更材料,生成打印表,然后到建委领号受理,再然后就是材料齐备,符合程序,打印资质证书。 忙。
    • 施工单位设计变更程序
      江苏在线咨询 2023-03-29
      一、施工单位设计变更程序 工程变更的流程如下:提出工程变更申请报告。填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签署审核意见;设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范,是否符合原设计要求,并签署审核意见。建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工程
    • 建设工程变更程序
      天津在线咨询 2021-11-20
      工程变更流程如下:提交工程变更申请报告。填写变更原因、相关图纸、工程量和成本等。监理公司审查工程变更的必要性和可行性,审查工程变更成本的合理性,审查工程变更对工期的影响,签署审查意见;设计单位审核工程变更图纸是否符合设计规范,是否符合原设计要求,并签署审核意见。建设单位应当按照有关规定的审批权限进行申报或者批准。建设单位项目主管应当根据上级领导的批准意见,向监理公司出具工程变更审批意见,明确变更是
    • 工程设计变更需要签证吗?
      湖北在线咨询 2023-09-15
      1、工程变更是在施工过程中,由于施工实际条件与设计条件不同,需要业主、和监理设计院联系,得到监理总监的同意,施工方提出的工程变更才有效。 2、工程变更签证是在工程施工过程中对某些特殊情况而在现场由业主代表、监理工程师、施工单位负责人共同签署的书面文件。它的特点是临时发生,因为内容不同,没有规律性。 3、工程变更签证直接关系到工程造价的增减,因此工程变更签证审计历来都是基本建设项目审计的重点。特别是