施工承包合同中承包方的责任与义务
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-08 19:01:50 406 人看过

(1)根据发包人委托,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计,经工程师确认后使用,发包人承担由此发生的费用;

(2)按合同要求的质量完成施工任务,按合同要求的工期完成并交付工程;

(3)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外;

(4)按专用条款约定的数量和要求,向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施,发包人承担由此发生的费用;

(5)负责保修期内的工程维修;

(6)接受发包人、工程师或其代表的指令;

(7)负责工地安全,看管进场材料、设备和未交工工程;

(8)负责对分包的管理,并对分包方的行为负责;

(9)按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作;

(10)安全施工,保证施工人员的安全和健康,保持现场整洁,按时参加各种检查和验收。

综上所说,工程发包方安全责任与义务包括许多的东西,但是施工承包合同中承包方的责任与义务也一样不可忽视,比如根据发包人的要求在规定的时间内交出设计图,负责对分包的管理,接受发包人的指令等等内容。

一、建筑工程的发包单位

发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。

依据《民法典》规定,建设工程合同发包人应承担以下责任:

(1)做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。《民法典》规定,发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并要求停工、窝工损失赔偿。

(2)向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任。

(3)对工程质量、进度进行检查。《民法典》规定,发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进行进度、质量进行检查。

(4)组织验收。建设工程竣工后,发包人应及时组织验收。《民法典》规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。

(5)支付价款,接收工程。

(6)交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目,经验收合格,支付价款后应及时交付使用,发挥建设工程效益。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月20日 07:12
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多继承人相关文章
  • 探讨承包人在承包合同中的责任范围。
    (一)施工准备责任。施工场地的平整,施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;编制施工组织设计,做好各项施工准备工作。(二)物资准备责任。按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理。(三)及时告知责任。及时向发包方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告;提供月份施工作业计划、月份施工统计报表、工程事故报告以及提出应由发包方供应的材料、设备的供应计划。在施工合同中承包人应承担的责任在施工合同中承包人应承担的责任如下:1.施工准备责任。2.物资准备责任。3.及时告知责任。4.工程质量责任。5.工程保管责任。6.工程交付责任。7.竣工验收责任。8.工程保修责任。9.防止损失扩大责任。10.共同责任。《中华人民共和国民法典》第五百二十二条:当事人约定由债务人向第三人履行债务,债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的,应当向债权人承担
    2023-07-06
    349人看过
  • 施工合同责任侵害承包人部门承担哪些责任
    (一)在施工过程中,施工人应当按照设计文件和施工规范进行施工,不得偷工减料、粗制滥造,不得擅自修改工程设计,否则施工人对施工质量应承担瑕疵履行违约责任;施工人不得延误工期,否则将承担迟延履行违约责任。(二)因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。怎么确定施工合同责任施工合同归责原则为严格责任,只要一方有违约行为,不论是否存在主观过失或故意,都应承担民事责任。具体有如下几种:(一)发包人未及时拨付进度款时:(1)承包人应按书面催告发包人,发包人在催告函的合理期限内未付清的,承包人可以顺延工期,并可要求赔偿停工损失。(2)但承包人虽提出口头异议但仍继续施工的,发生纠纷后承包人要求发包人承担此违约责任时,因承包人举证不充分故而不予支持。(二)中途停工:谁引起停工由谁承担。
    2023-07-24
    470人看过
  • 施工合同承包包括哪些方式
    1、总承包建设工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主(建设单位)委托,按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等全过程或若干阶段的承包。工程总承包的具体方式、工作内容和责任等,由业主与工程总承包企业在合同中约定。2、独立承包所谓独立承包方式,是指发包人(业主)并不将建设工程的全部建设工作发包给某一承包人,而是分别与勘察人、设计人、施工人分别签订勘察、设计、施工合同,勘察人、设计人、施工人就自己负责的勘察、设计、施工任务各自独立对发包人负责。对于一些工程较大的项目,发包人可能分别与几个勘察人、设计人、施工人分别签订若干份独立的勘察合同、设计合同、施工合同,各承包人各自独立完成承包工作。3、联合承包《建筑法》第二十七条第一款规定:大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。一、总承包人如何防范
    2023-03-01
    171人看过
  • 土地承包合同发包方和承包方分别有什么义务
    1、土地承包合同发包方的义务(1)维护承包方的土地承包经营权,不得非法变更、解除承包合同。承包方通过家庭承包取得的土地承包经营权,是承包方依法享有的一项独立的权利,受到国家法律的保护。包括发包方在内的任何组织和个人不得侵犯承包方的土地承包经营权,不仅如此发包方还有义务维护承包方的土地承包经营权,不得非法解除、变更土地承包合同。(2)尊重承包方的生产经营自主权,不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动。承包方依法享有土地承包经营权,有权依法自主组织生产经营活动,不受其他组织和个人的干涉。这是实行家庭承包制的一个重要内容,克服了过去“吃大锅饭”、“大集体”的弊端,极大地调动了广大农民的生产积极性。因此,发包方有义务尊重承包方的生产经营自主权,承包方依法开展正常的生产、经营活动,发包方不得干涉。(3)依照承包合同约定为承包方提供生产、技术、信息等服务。集体经济组织或村民委员会具有一定的经济实力,
    2023-04-16
    476人看过
  • 装修工程承包中的合同义务是什么
    在装修工程中,承包人的合同义务是:1。严格按照施工合同和设计文件进行施工。严格按照工程设计图纸、施工技术标准和施工合同进行施工,不得擅自修改工程设计,不得减少材料。对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验。未经检验或者检验不合格的,不得使用。因施工人员原因造成建筑工程质量不符合合同约定的,应当在合理期限内免费修理、返工或者改建。2。接受业主的必要监督。发包人可以在不妨碍承包人正常作业的情况下,随时检查作业进度和工程质量。承包人应协助和支持发包人的监督,并在接到整改指令后及时修复或返工。按时完成并交付合格的工程。完成并交付合格的工程,不仅是发包人的承包目的,也是承包人获得工程款的前提。因承包人原因造成建设工程质量不符合合同约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内免费修理、返工或者改建。承包人拒绝的,发包人可以要求承包人支付修理费或者要求降低工程价款。承包人修理、返工、改建后,应当承担
    2023-05-07
    428人看过
  • 运输合同中托运方和承运方的权利义务与责任
    1、托运方的权利:要求承运方按照合同规定的时间、地点,把货物运输到目的地。货物托运后,托运方需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方,并应按有关规定付给承运方所需费用。托运方的义务:按约定向承运方交付运杂费。否则,承运方有权停止运输,并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物,应按照规定的标准进行包装,遵守有关危险品运输的规定,按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。2、承运方的权利:向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用,承运方对其货物有扣压权。查不到收货人或收货人拒绝提取货物,承运方应及时与托运方联系,在规定期限内负责保管并有权收取保管费用,对于超过规定期限仍无法交付的货物,承运方有权按有关规定予以处理。承运方的义务:在合同规定的期限内,将货物运到指定的地点,按时向
    2023-02-14
    152人看过
  • 劳务施工大清包承包合同内容:
    1、本工程承包项目内容:施工图纸范围内基础施工:包括基地30cm以内的土方清除、基槽清理、凿桩头、基础垫层、桩承台、钢筋砼基础、防水保护层等全部基础施工;基坑支护、井点降水、排水、防水工程和回填土等。主体施工:包括主体结构(含二次结构)施工全部工作内容及主体结构中所有预埋件的制作、机电安装等工作内容。内外墙(隔墙)砌筑工程:包括砌体结构及砌体拉结筋安装中的钻孔及拉结筋安装人工、设计与规范要求的构造拄、防裂带等全部工作内容。屋面结构工程施工除防水以外的全部工作内容。内外脚手架搭拆、维护及现场临建、临时设施及临时用电施工;物料装卸用工;安全文明工地建设需要的用工。装饰部分:内外墙抹灰镶贴等装饰工程(含外墙防水保温工程)楼、地面和顶棚抹灰粉刷及油漆等图纸要求的全部工作内容;楼梯栏杆、门窗工程、二次精装修及施工中的小五金、辅助材料及低值易耗品和施工临时用电等;甲方另行分包工程不计取配合费用。竣工清
    2023-08-17
    418人看过
  • 承包合同双方的安全责任
    甲方安全责任:(一)进场施工作业前对乙方项目负责人和安全责任人进行安全事项交底;项目属地单位的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项,并应有完备的交底资料记录。(二)指定专人负责监管该项目的安全工作,并配合乙方解决因甲方因素而影响安全施工的问题。(三)在有毒有害、易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业,事先要求和协助乙方制订安全措施并监督实施。(四)监督检查乙方的安全施工作业情况,对违法乱纪现象按甲方单位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常生产时,有权停止其施工作业至整改验收合格为止。乙方安全责任:(一)该工程项目负责人为安全生产责任人,负责该工程项目的日常安全管理工作。指定专人负责监管安全施工作业。(二)开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育,不安排未经安全教育人员进入作业场所。(三)进场作业前需到甲方单位安全部门办理进场
    2023-03-11
    262人看过
  • 承包合同中工伤赔偿责任的确立
    承包合同中的劳动者如果被认定为工伤,则一般由工伤保险基金来负责支付赔偿;如果劳动者的用人单位没有为其参保的,则由用人单位来支付相关的赔偿费用。但单位及时补缴工伤保险和滞纳金的,则由工伤保险基金和单位共同支付新产生的费用。农村土地承包合同纠纷发生的社会背景我国在1978年后普遍实行了农村家庭承包责任制,各地农村基本将土地承包期确定为15年,这就是通常所说的第一轮土地承包。中央对于农地承包政策是实行均田制(即按户均分,实行增人不增地、减人不减地的政策;原先允许村集体保留一部分土地作为机动地,后被《土地承包法》取消),而部分地方出于种种原因,并未完全按照均田制实行,其中最突出的是两田制(即指将土地分为口粮田和责任田,口粮田用于农民口粮之用,按人均分;责任田比较集中,采取公开发包或招标租赁的形式)。1993年第一轮土地承包陆续到期后,各地相继开展了第二轮土地承包,截至2001年底基本完成。第二轮土
    2023-08-12
    287人看过
  • 承包人没有选择权承担施工方案的责任
    施工方案也作为合同的一部分。同样,如果承包商对于施工方案没有选择权,那么对于按照业主指定的有缺陷的施工方案施工造成的损失,承包商不应承担责任。如果承包商对建筑程序有选择,这个合同属于履约技术规范而不是设计技术规范,这种情况下,承包商承担较大的责任。一、分包合同注意事项有什么分包合同注意事项:1、注意对分包商资质的审查;2、注意审查分包商的责任范围。分包工程承包人应当按照分包合同的约定对其承包的工程负责。分包工程的发包人和承包人对分包工程的施工单位承担连带责任。总承包合同条款指发包人与承包人签订的施工总承包合同条款;3、注意审查承包商、总承包商和分包商之间的关系。二、建筑公司与个人签订的合同有效吗建筑公司与个人签订的工程承包合同无效。从事建筑工程的承包人必须具备主要资质条件,即具备企业法人资格和建筑业从业资格,才能作为建筑工程的承包人,显然不允许个人成为承包商。承包人未取得或者超过施工合同约
    2023-04-06
    111人看过
  • 承包商在施工合同纠纷案件中的责任是什么
    (1)施工准备责任。施工场地平整,施工区域内水、电、路及临时设施施工,编制施工组织设计(或施工方案),做好施工准备。(2)备料责任。按照双方约定的分工范围,做好物资设备的采购、供应和管理工作。(3)及时告知责任人。及时向业主提交开工通知单、施工进度计划、施工布置图、隐蔽工程验收通知单、竣工验收报告;提供月度施工作业计划、月度施工统计报告,项目事故报告和业主提供的材料设备供应计划。(4)工程质量责任。因承包人原因造成工程质量不符合合同规定的,承包人负责免费修理或返工。因此造成工程逾期的,承包人应当支付违约金。(5)项目保管责任。承包人应负责保管已完工的房屋、构筑物和已安装的设备,并在移交前清理现场。(6)项目交付责任。承包人应当按照合同约定按时完成并交付工程。因承包人原因造成工程逾期的,承包人应当承担相应的违约责任。(7)竣工验收责任。承包人应按规定提供竣工验收技术资料,办理竣工结算,参加竣
    2023-05-07
    177人看过
  • 家庭承包发包方和承包方的权利和义务
    农民集体所有的土地依法属于村农民集体所有的,由村集体经济组织或者村民委员会发包;已经分别属于村内两个以上农村集体经济组织的农民集体所有的,由村内各该农村集体经济组织或者村民小组发包。村集体经济组织或者村民委员会发包的,不得改变村内各集体经济组织农民集体所有的土地的所有权。家庭承包的承包方是本集体经济组织的农户。1、发包方享有下列权利:(一)发包本集体所有的或者国家所有依法由本集体使用的农村土地;(二)监督承包方依照承包合同约定的用途合理利用和保护土地;(三)制止承包方损害承包地和农业资源的行为;(四)法律、行政法规规定的其他权利。2、发包方承担下列义务:(一)维护承包方的土地承包经营权,不得非法变更、解除承包合同;(二)尊重承包方的生产经营自主权,不得干涉承包方依法进行正常的生产经营活动;(三)依照承包合同约定为承包方提供生产、技术、信息等服务;(四)执行县、乡(镇)土地利用总体规划,组织
    2023-02-20
    200人看过
  • 工伤责任与承包经营
    仲裁委员会
    《劳动合同法》第94条规定:个人承包经营违反本法规定招用劳动者,给劳动者造成损害的,发包的组织与个人承包经营者承担连带赔偿责任。《工伤保险条例》第41条规定,用人单位实行承包经营的,工伤保险责任由职工劳动关系所在单位承担。某建材公司装车车间主任尹某与公司签订承包协议,承包经营该车间。2009年1月,车间工人崔某在装车时,不慎摔倒,后被送到医院急救,医药费全部由尹某承担。伤愈后,崔某要求单位支付相应的工伤待遇。单位认为,崔某所在车间已实行承包经营,应由实际的用工方承担工伤责任,拒不支付相关待遇。崔某遂向当地劳动争议仲裁委员会提起仲裁申请。崔某虽然在承包车间工作,但是其劳动关系一直在建材厂,单位并没有因为承包而与崔某解除劳动关系。因此,建材公司与尹某应承担连带赔偿责任。经仲裁委多次调解,崔某拿到了建材公司与尹某支付的3万元工伤赔偿金。网友和网站应当承担连带赔偿责任的情况1、是侵害财产利益。基于
    2023-07-02
    424人看过
  • 承包方的违约责任与形式
    (1)承包方改变土地的农业用途,用于非农建设。承包方依法享有承包地使用、收益和土地承包经营权流转的权利,根据《农村土地承包法》第17条的规定,承包方又有维持土地的农业用途、不得用于非农建设的义务。土地管理法对于农业用地转为建设用地规定了严格的转用审批程序和征地、用地批准程序。(2)承包方进行破坏性、掠夺性经营,给土地造成永久性损害的。给土地造成永久性损害,是指由于对土地的不合理耕作、掠夺式经营、建造永久性建筑物或者构筑物、取土、采矿以及其他不合理使用土地的行为,造成土地荒漠化、盐渍化、破坏耕作层等严重破坏耕种条件的情况,以一般的人力、物力难以恢复种植条件的损害。发包方一旦发现承包方有给承包地造成永久性损害情况的行为时,有权制止承包方的行为,并有权要求承包方赔偿由此造成的损失。(3)承包方没有依约定交纳承包费。农村土地承包合同的承包方有依合同约定交纳承包费的义务。承包方应当依承包合同约定的时
    2023-03-13
    137人看过
换一批
#遗产继承
北京
律师推荐
    展开
    #继承人
    词条

    继承人是指依法继承财产的人,分为法定继承人和遗嘱继承人。 法定继承,第一顺序:配偶、子女、父母。第二顺序:兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。 遗嘱继承是指按照立遗嘱人生前所留下的符合法律规定的合法遗嘱的内容要求,确定被继承人的继承人及各继承人应继... 更多>

    #继承人
    相关咨询
    • 承包合同中的承包合同双方各负什么义务
      上海在线咨询 2022-10-25
      委托合同是委托人和受托人的约定,由受托人处理委托人事务的合同。委托人可以特别委托受托人处理一项或者数项事务,也可以概括委托受托人处理一切事务。委托人应当预付处理委托事务的费用。受托人为处理委托事务垫付的必要费用,委托人应当偿还该费用及其利息。受托人应当按照委托人的指示处理委托事务。需要变更委托人指示的,应当经委托人同意;因情况紧急,难以和委托人取得联系的,受托人应当妥善处理委托事务,但事后应当将该
    • 工程承包人与施工方承担连带责任
      黑龙江在线咨询 2022-05-03
      首先要查明你们的工程安装队及你们帮忙的安装队伍有没安装资质,有没在工商局办理工商登记,如果没有的话,那么工程安装队伍不是独立的法人,不能独立的承担民事责任。如果你们都没资质和工商登记,赔偿责任由总包单位,分包单位及包工头承担连带责任。如果你们有资质和工商登记,那么赔偿责任由总包单位,分包单位及安装队承担连带责任。至于你们赔偿后,可以按照你们各方之间的合同约定追偿。
    • 承包施工中涉及的承包责任规定有哪些
      贵州在线咨询 2022-06-26
      工程承包应承担以下责任义务: 1、按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工。 2、接受发包人的监督。 3、确保建设工程质量达到合同约定的标准。 4、发包人经检验验收未按期付款,承包人可以催告,经催告仍不付款的,凡可折价、拍卖的工程,承包人可以诉请人民法院解决,确保自身利益不受损失。
    • 施工合同解除发包方承担责任吗
      上海在线咨询 2022-03-16
      发包方是否已经提出修改要求和建议,如果发包方在合同的约定期限内已提出意见或建议这是需要看合同条款的,就需要按合同规定做出违约赔偿;如果施工方认为发包方的意见和建议不符合合同规定和法律要求,一般认为,施工计划的制定者为施工方的话,那么首先应看未被批准的施工合同是否存在瑕疵,且符合合同规定和国家法律,那么施工方因种种原因提出解除合同,施工合同和实际施工计划,而为自己的利益提出终止合同,未能按合同中的规
    • 承包方怎样履行土地承包合同的义务
      湖南在线咨询 2022-11-27
      土地承包方的法定义务有:不得改变土地所有权性质的义务;不得改变土地农业用途的义务;依法保护土地的义务;合理利用土地的义务;不得给土地造成永久性损害的义务。