什么是施工索赔成本-法师兄

什么是施工索赔成本

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 16:30:53 445 人看过

（1）人工成本。索赔成本中的人工成本部分包括：人工成本是指完成合同外额外工作的人工成本；非施工单位责任造成的工作效率降低，增加了人工成本；非施工单位责任工程延误，增加了法定人工成本，增加了闲工成本，增加了工资。对于索赔成本中的材料成本部分，包括：由于索赔项目实际使用的材料数量超过计划数量而增加的材料成本；由于客观原因，材料价格大幅上涨；因非施工单位责任造成工程延误的材料价格上涨和材料保管费

（3）施工机械使用费。工程机械使用费在索赔费中的部分，包括：因完成额外工作而增加的机械使用费；非施工单位责任的工作效率将降低增加的机械使用费；发包人或监理工程师造成机械停工的闲置费

（4）分包费。分包成本索赔是指分包商的索赔成本。分包商的索赔应包含在总承包商的索赔总额中

（5）现场管理费。现场管理费是指施工单位完成新增工程、索赔工作和延长工期的现场管理费。但是，如果一些工人因闲置和其他工作仍在进行而要求赔偿损失，则现场管理费可不计算利息。索赔费用的利息部分包括：；延期付款利息；项目变更延误，增加投资利息；债权利息；错误扣除的利息。这些利息的具体利率有这样的规定；按当时银行贷款利率计算；按当时银行透支率计算；按双方约定的利率

（7）总部管理费。主要是指项目延期期间增加的管理费

（8）利润。因工程范围和施工条件的变化而引起的索赔可计入承包商的利润。索赔利润额通常按原报价中的利润率计算，即原报价单位的利润率在直接成本的基础上增加，作为索赔利润

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多银行贷款相关文章

银行贷款
项目索赔成本的组成部分是什么

（1）人工成本。索赔成本中的人工成本部分，包括：人工成本是指为完成合同外的额外工作而发生的人工成本；非施工单位责任造成的工作效率降低而增加的人工成本；法定人工成本增加和人员闲置成本、工资增加成本因非施工单位的工程延误责任造成的。（2）材料成本。索赔费用中的材料成本部分包括：由于索赔项目中材料的实际用量超过计划用量而增加的材料成本；由于客观原因导致材料价格大幅上涨；因非施工单位责任工程延误，材料价格上涨，材料储存费用超期。（3）施工机械使用费。索赔费中的施工机械使用费部分包括：因完成额外工作而增加的机械使用费；因非施工单位责任的工作效率降低而增加的机械使用费；因发包人或监理工程师原因造成的闲置费。（4）分包成本。分包成本索赔是指分包商的索赔成本。分包商的索赔应包含在总承包商的索赔总额中。（5）场地管理费。现场管理费是指施工单位完成新增工程、索赔工作和延长工期的现场管理费。但是，如果一些工人因

2023-05-07

311人看过
意外事件
工地施工人员受伤索赔条件是什么？

工地干活受伤索赔，可以进行工伤申请，如果治疗后存在劳动能力丧失等情况，可以申请伤残鉴定。申请可以由当事人或是当事人亲属以及用人单位向当地社保部门提出。申请的时效从受到伤害的日子开始计算一年内。如果有伤残，在伤残等级鉴定结果出来后，可以跟用人单位协商赔偿。如果跟单位协商无法达成协议，可以到仲裁委申请仲裁。瑜伽学员训练受伤向经营者索赔某公司职员任英（化名）报名参加了某公司举办的瑜伽训练课程班。第一次参加瑜伽训练课时，在公司的会馆作站立冥想训练过程中，突然摔倒。经医院诊断为下颌骨多发性骨折，花费医药费近2万元。为此，任英向法院起诉，认为被告某公司举办的瑜伽班对参加练习者不尽保护义务，指派的教练训练不当，当我超过训练限度的情况，仍强行继续练习，又不采取合理有效的保护措施。导致原告摔倒，下颌触地，下颌多处骨折。被告作为瑜伽训练的经营者，应赔偿全部经济损失。被告某公司辩称：原告参加瑜伽课程班，在公司的

2023-06-30

291人看过
预付款
理解施工索赔证据的基本要求

确认索赔的条件如下：1、合同或其他证据应为索赔提供法律依据，或提供合理依据支持索赔的证据；2、成本增加是由于合同期内不可预见的原因造成的，而不是承包商的错误；3、与索赔相关的成本是可识别或可确定的，并且相对于已完成的工程量而言是合理的；4、为支持这项索赔而提交的证据是客观和可核实的，并非基于对问题处理的主观意见或未经证实的索赔。拉项目索赔通常包括以下成本要素：劳动力成本，材料费、施工机械使用费、保修费、保险费、利息费、管理费、利润损失、机会损失等；5、索赔是承包商在合同规定的期限内提出的；6、如果承包商的索赔超过了法律规定的诉讼期限。施工索赔证据有哪些？索赔证据是关系到索赔成败的关键。只有在保存好完整的原始资料的情况下，才能将每一项索赔项目分初步设计图纸、施工图或设计变更的图纸、业主的书面指令、洽商记录和信函文件或每周例会纪要的记录、增加费用或支出的原始合同、单位以及实物照片等整理成证据，

2023-07-01

190人看过
工程施工
工程施工索赔具体要注意什么

工程施工索赔要注意必须在合同约定的时间内提出索赔请求，索赔的民事诉讼时效为三年；注意提供的证据必须确实充分，必须按照合同约定的程序进行索赔。一、债务纠纷中债权人还要扣押财产吗?债务纠纷诉讼的注意事项有：1、重视诉讼时效，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。2、重视担保期间，一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行届满之日起6个月。3、债务纠纷起诉，申请执行的期限，申请执行的权利必须在申请的期限内行使。下列两种情况允许债权人扣押财产：1、按合同约定一方占有对方的财产，对方不按照合同给付应付款项超过约定期限的，占有人有权扣押该债务人的财产。2、当债务人或第三人提供一定的财产物为债务人履行债务的担保，债务人不履行债务时，债权人便可扣押抵押物，并可以抵押物的价值优先实现自己的债权。二、买卖合同违约金怎么主张买卖合同卖方违约的，买方可以按照以下情况来主张违约金：1.

2023-06-29

210人看过

工程承包
施工期内承包人有什么索赔

承包人有权依法索赔的施工赔偿包括：发包人未按约定提供施工场地、施工条件所造成的损失赔偿；工程设计变更导致工期延长的损失赔偿；发包人未按约定供应材料、设备造成的损失赔偿以及发包人工作失误造成的损失赔偿等。一、劳务分包有哪些形式劳务分包有以下形式：1、零散的劳务承包，即企业临时用人；2、自带劳务承包，即由企业内部的正式职工招募人员来承包劳务；3、和成建制的劳务分包，即从总承包企业处分项、分部的承包。二、小包工头讨要工程款的方式如下：1、直接与发包人进行协商。讨要工程款需要及时，应当选择合法正当的途径与发包人进行协商；2、视情况可以接受发包人的担保。如果发包人确实无力支付工程价款的，可以接受其提供的担保；3、向人民法院提起诉讼。如果发包人既不肯支付价款，也不肯提供担保，此时可使用法律武器维护自己的合法权益。三、发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包

2023-06-27

410人看过
法律综合知识
承包人施工索赔成立条件

一、承包人施工索赔成立条件承包人施工索赔成立条件有：1.与合同相比较，已经造成了实际的额外费用或工期损失。2.造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。3.按合同规定，不应由承包商承担的风险。4.承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面索赔的意向通知。二、工程索赔分为哪几类1.工程延误索赔。因发包人未按合同要求提供施工条件，如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。2.工程变更索赔。由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔。3.合同被迫终止的索赔。人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。4.工程加速索赔。发包人或工程师指令承包人加快施

2023-01-09

124人看过
工程施工
施工索赔成功的起码条件

认识和掌握施工索赔内容，才能有效地收集、记录索赔证据，培养索赔条件，积极防范反索赔不利因素发生。根据《建设工程施工合同文本》，结合铁路和公路的施工特点，施工索赔主要包括以下内容：不利的自然条件与人为因素不利的自然条件主要包括12级台风，41℃以上温度，暴雨引发的山洪、泥石流，山崩，雪崩，暗河，岩爆，6.5级以上地震(设计图标明的以设计图为准)。人为因素主要包括：战争，结算货币贬值，主材政策性涨价，材料运输方法供用方式发生变更，地方资源涨价突变，工程资金没有按计量规定额度支付，导致工期延误、中断，施工设计图晚到，施工干扰，招标文件差错，投标战略博奕技巧等。招标文件差错是由于合同文件不严密所造成，主要指取费方法、费率比例、工期要求与政策法规相违背，征地拆迁、三通一平不能按时完成或是达不到开工标准，工程数量误差超过15%以上。施工图差错除利用正常变更弥补外，还会出现因施工设计紧迫致使钻探取岩芯达

2023-06-19

245人看过
合同条款
施工合同中常见的索赔内容是什么

不利自然条件和人为障碍引起的索赔是指施工中遇到的比招标文件中描述的更困难、更恶劣的实际自然条件。它们是不利的自然条件和人为障碍，经验丰富的承包商无法预测，导致承包商不得不花费更多的时间和成本。在这种情况下，承包商应更加注意向业主提出索赔。（1）地质条件变化引起的索赔。一般来说，招标文件中规定，业主应提供从工程勘察中获得的水文和地下资料。然而，合同中经常规定，“在提交投标书之前，承包商已经检查和视察了现场和周围环境以及与之有关的现有信息，包括地下条件和水文和气候条件。承包商应自行解释上述信息。”。鉴于这一条款，客观公正地说，它是有害于建设单位的合法权利，因为在非设计、勘察、施工总承包合同中，特别是对于地质条件，虽然承包人有责任充分了解地质资料，但在承包范围内合同中，没有独立的地质勘查合同义务，其对地质条件的了解更多地依赖于工程建设，第三方合同是地质勘查单位提供的地质资料。地质资料的真实性、完

2023-05-07

284人看过

违约金
施工期索赔规定

1、在工程施工过程中，经常发生一些不可预见的干扰事件，使施工不能顺利进行，从而使预定的施工计划受到干扰，导致工期延长，给合同双方造成损失。工期索赔分为承包人工期索赔和发包人工期反索赔。承包人工期索赔：指承包人因发包人原因造成工期延误而提出的索赔。承包人提出工期索赔通常有两个目的：一是逃避或推卸其延长工期的合同责任，使其不支付或尽量不支付延长工期的违约金；二是索赔工期延长造成的费用损失。这不是本文的重点。发包人对工期延误的反诉：当工期延误是承包人的责任时，发包人向承包人提出索赔，即承包人应支付延误竣工的违约金。发包人在确定违约金率时，一般应考虑以下因素：工程利润损失；工期延长引起的贷款利息增加；工期延误引起的监理费增加；因工程竣工延误而租用其他建筑物的租金。违约金的计算方法在每份合同文件中均有规定。一般按每延误一天的一定赔偿额计算，累计赔偿额不得超过原总额的10%。发包人未按合同约定履行义务

2023-05-07

123人看过
业主
施工索赔的特点？

特点一索赔具有双向性。承包商可以向业主索赔，业主同样可以向承包商索赔。特点二索赔以实际发生的经济损失或权利损害为前提。一、发生保险竞合应该如何赔偿保险竞合是指同一保险事故发生导致同一保险标的受损时，两个或两个以上的保险人对此均负保险责任的情形。对保险竞合的处理，通常做法是被保险人可以有两种以上的方式进行索赔。在保险竞合的情况下提供保险保障的保险人都有赔偿的义务，被保险人可以依据任何一张保单提出索赔。在实践中，被保险人一般依据先签发的保险单索赔。根据保险的补偿原则，被保险人从某一保险人那里得到补偿后，就丧失了向另外保险人索赔的权利。如果被保险人从某一保险人没有获得损失的完全补偿，不足部分可以向另外一家保险公司索赔。而对于重复保险的赔偿的处理，通常由保险人进行分摊。我国法律规定的赔偿方式是比例分摊方式。二、费率招标和清单招标的区别清单招标：由招标方提供工程量清单，投标方填写价格，计算合价及总价

2023-02-21

345人看过
法律综合知识
什么是工期索赔，工期索赔的关键环节是什么

工期索赔指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期；是由于非承包人责任的原因而导致施工进程延误，要求批准顺延合同工期的索赔。工期索赔的关键环节：1、提出索赔意向书根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔结构物名称、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。这一阶段，要注意二点：一是索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对；二是索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由要充分，所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。索赔项目种类及起止日期计算方法：（1

2024-04-21

160人看过
法律综合知识
施工合同的索赔是多少

一、施工合同的索赔是多少在工程施工合同当中，通常会对违约金进行相关规定，其赔偿金额的上限被明确设定为不得超出实际损失的30％。而对于违约金的具体金额，则通常被设定为工程施工合同标的额的20％左右。当然，这并非固定不变的数值，具体的数额标准可以由双方在签订工程合同时进行充分协商和约定。此外，当违约行为所导致的实际损失较大时，违约金的数额也可相应地上调，以体现公平公正原则。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构

2024-07-15

370人看过

不可抗力
承包人可以索赔的施工赔偿有什么

承包人可以索赔的施工赔偿包含以下内容：1、发包人没有按合同约定的时间和要求向承包人提供施工场地、创造施工条件所造成的损失；2、工程设计变更导致工期延长的损失；3、发包人未按合同约定向承包人供应材料、设备造成的损失；4、发包人工作失误造成的损失。这些损失包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、返工、工作量增加造成的损失。施工企业有哪些索赔机会施工企业有什么索赔机会施工索赔是一项涉及面广、学问颇深的技巧，是施工方保护自己并获取利益的手段。施工方在事业上的成功，很大程度上取决于其是否善于索赔。而在施工管理中能否及时、全面地发现潜在的索赔机会是索赔工作的前提条件。实际上，施工索赔机会存在于项目施工的全过程，具体而言有以下几种：第一，业主及业主代表的行为潜在着索赔机会。第二，设计变更潜在着索赔机会。第三，合同文件的缺陷存在着索赔机会。第四，不可抗力以及不可预见因素的发生存在着索赔机会等。

2023-07-24

332人看过
合同条款
承包商施工索赔的内容和特点是什么

1.不利自然条件和人为障碍引起的索赔。此类障碍或条件是指经验丰富的承包商无法合理预见且在施工过程中发生的障碍或条件，这些障碍或条件增加了施工难度，并导致承包商花费更多的时间和成本2.要求延长工期和延误。它包括工期索赔和成本索赔，应分别编制，因为这两项索赔可能不会同时成立。如果仅由于业主和工程师的原因导致工期延误，承包商不仅应适当延长工期，还应给予相应的费用赔偿。有时，业主或工程师会发布加速施工令（原因不得由承包商的任何责任和理由引起），这将增加施工成本并引起索赔。根据FIDIC合同条款，可采用激励方式解决施工成本补偿问题，鼓励承包商克服困难，提前（或按时）完成工程。4.因除施工责任外的任何责任和原因造成施工临时中断和工作效率降低的索赔承包商5.因业主不当终止项目而引起的索赔6.因业主风险和特殊风险引起的索赔7.因价格上涨引起的索赔8.因拖欠项目资金引起的索赔9.因法规变更引起的索赔，货币和

2023-05-07

385人看过