定作人中途变更要求导致承揽人损失，如何处理-法师兄

定作人中途变更要求导致承揽人损失，如何处理

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-07 02:52:18 236 人看过

在实践中，定作人有权在承揽合同履行过程中对委托事项进行调整或更改，但必须遵循公平正义之原则，不得以恣意方式变更协议条款以致对承揽人造成不必要的经济损失。

倘若定作人事先并未跟承揽人达成任何针对调整内容的共识或预先约定，而单方面做出变更，无疑会给做工方带来额外的经济负担甚至是近期无法挽回的损失。

在此情况下，定作人在理所当然地承受经济压力负有赔偿责任的同时，承包商根据先前既定计划完成的工作成果，有权得到应有的酬劳；

若涉及到承包商须自行承担所需原材料成本以及相应的仓储管理费用，亦有权要求定作人支付相应费用。

当新要求与原有任务存在较大差异时，如明显提高了原工作质量需求，增大了工程难度等，定作人应适时考虑提高承包费以表达对此种变动产生的额外费用的尊重和理解。

此外，如果定作人单方面改变其要求导致承包商误工，且原本协议期从原来可预见的时间起延迟，产生额外的经济损失将被认定为成就合同违约，因此，因此而引发的承包商间接经济损失将完全由定作人负责赔偿。

《民法典》第七百七十七条

定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
工作中的损害责任是如何由承揽人承担的

一、工作中的损害责任是如何由承揽人承担的在承揽合同中，对于承揽人工作期间因工作致他人的损害，定作人不负责任，而由承揽人承担责任，这是一般的原则。在雇用合同中，因受雇人是由雇用人指挥，听从雇用人的安排而劳动的，所以由此劳动而致他人的人身或财产受到损害的，应由雇用人对此承担责任。《民法典》第一千一百九十三条承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人不承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任。二、承揽人有哪些权利和义务1．权利承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。2．义务（1）承揽人提供材料的，应当按照约定选用材料，并接受定作人检验。（2）承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。（3）承揽人应当按照定作人的要求保守秘密。《民法典》第七百七十三条【承揽辅助工作转交】承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助

2023-10-17

495人看过
违约金
承揽人在承揽工作中的损害怎样担责

民法典规定的承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。考虑到在大多数情况下，承揽人主要依靠自己的技术和专业技能独立完成承揽工作，不受定作人的支配，承揽人对第三人造成损害或者造成自身损害时，不应要求定作人承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任存在过错的，需要承担相应的过错责任，这是指定作人的指示过失责任。承揽人可能承担的违约责任未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作人有权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。标的数量的责任交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作人仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理，少交部分定作人不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承

2023-07-25

369人看过
业主
如果工程变更导致承包商损失，如何解决索赔

目前，国内建筑市场竞争激烈，每一个承包商为了赢得工程，往往只能忍气吞声，业主也抓住了承包商的心理，“你不做别人做，总是做”，使得很多承包商在工程变更造成的损失中，往往不敢提出索赔，这只能导致损失他们自己的损失。承包人遭受损失时，应当果断索赔，积极维护自己的权益。在建设工程中，工程变更往往会导致承包人工程量的增加、工期的延误等，造成损失。一般来说，可能导致承包人损失的常见工程变更有：1、设计图纸不符合工作量表的要求。如果尺寸和尺寸不对，就需要修改，导致工作量增加。现场施工条件与设计图纸要求相差较大，大大增加了工作量。3。设计变更。施工过程中，发包人修改设计图纸，承包人增加工程量，造成工期延误。4。业主已批准施工进度计划，要求加快施工进度，支付赶工费用。需要注意的是，业主引起的工程变更不限于上述情况。在实际施工项目中，会出现冬季、雨季、夜间施工成本增加等多种情况，承包商应根据实际情况提出相应的

2023-05-07

179人看过
迟延履行
定作人如何交付承揽物

一、定作人怎样交付承揽物定作人签订承揽合同的目的，在于取得承揽物的所有权，该目的的实现，依赖于承揽人对承揽物的交付。承揽人的交付义务表现为实物交付。交付的方式有三种：一种为定作人自提，一种为承揽人送货，第三种则是委托运输部门或邮政部门代为运送。定作人自提货物的，以承揽人完成工作的地点或承揽人指定的其他地点为交付地点;承揽人送货的，交付地点为定作人指定的地点;委托运输部门运送的，以运输部门接收的地点为交付地点。交付日期的确定原则是：定作人自提货物的，以承揽人通知定作人的提货日期为实际交付日期(该日期必须考虑到定作人必要的途中时间)，定作人逾期提货，应负迟延履行的责任。承揽人运送货物的，以定作人实际接收承揽物的日期为实际交付日期。委托运输部门运输的，以运输部门接收承揽物日期为实际交付日期。如果是分批交货的，如先交主机，后交付附件，则以最后一批交货日期为交付日期。承揽物的交付，应当在合同约定的期

2023-04-14

285人看过

合同成立
承揽人要求定作人协作的定作人可以不履行吗

《中华人民共和国民法典》第七百七十八条：承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务。定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同。一、承揽法律关系有什么法律特征（1）承揽关系的标的是一定的工作成果。承揽关系是完成工作的法律关系，这种法律关系，以承揽合同的设立为前提，合同设立的目的是完成一定的工作，工作完成的标志是工作成果的产生。因此，承揽注重的是工作成果，而不是工作本身。承揽关系的标的是工作成果而不是工作过程。当然，工作成果的取得无疑要通过承揽人付出一定的劳务，但承揽法律关系却不是提供劳务。承揽人如果仅仅进行工作而没有工作成果，对于定作人来说就没有任何意义。（2）承揽关系的标的具有特殊性。承揽关系的标的是一定的工作成果，但这个工作成果在合同订立时却是不存在的，而是要通过承揽人的承揽行为来完

2023-04-06

492人看过
法律综合知识
承揽工作致人损伤责任谁担

一、承揽工作致人损伤责任谁担承揽人受伤一般是由承揽人自己对其损害承担责任，定作人只有在对定作、指示或者选任具有过失时，才会承担与其过失相应的赔偿责任，其他情形下的，如果发生了承揽人受伤，定作人对其损害都不需要承担责任。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十条规定，承揽人在完成工作过程中对第三人造成损害或者造成自身损害的，定作人不承担赔偿责任。但定作人对定作、指示或者选任有过失的，应当承担相应的赔偿责任。二、承揽合同纠纷管辖范围是什么承揽合同纠纷管辖范围是合同履行地的人民法院或者是被告住所地的人民法院，同时当事人可以协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。《民事诉讼法》第二十四条因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。第三十五条合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择

2023-11-03

321人看过
法律综合知识
定作人要求不合理时承揽人有哪些义务

一、定作人要求不合理时承揽人有哪些义务签订承揽合同后，承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。《中华人民共和国民法典》第七百七十六条：承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。因定作人怠于答复等原因造成承揽人损失的，应当赔偿损失。二、定作人的监督检验权所谓定作人的监督检验权，是指在承揽工作期间，定作人可以对承揽人的工作进行必要的监督检验的权利。定作人订立承揽合同的目的，在于获得承揽人交付符合合同约定的工作成果。在承揽合同的履行过程中，为了预防承揽人在工作过程中可能出现利用其自身技术、经验优势而为的种种欺诈以及承揽人最终交付的工作成果可能存在瑕疵，法律特别赋予定作人对承揽工作的监督检验权。但是，定作人应当在合理的范围内行使监督检验权：（1）定作人所为的监督检验应当是必要的。通常情况之下，定作人的监督检验权的内容主要包括：①对承揽人使用的材

2023-06-15

203人看过
民事责任
承揽人致人财产损害，定作人应否承担民事责任

要根据纠纷实际发生情况来分析，可能需要赔偿可能不需要。根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十条规定：“承揽人在完成工作的过程中对第三人造成损害或者自身损害的，定作人不承担赔偿责任。但定作人对定作、指示或者选任有过失的，应当承担相应的赔偿责任。”也就是说，在承揽合同中，发生人身损害由承揽人承担责任为一般原则，定作人承担相应责任为例外。定作人是否承担赔偿责任在于其是否具有定作、指示或者选任中的过失。《民法典》第七百七十条【承揽合同定义和承揽主要类型】承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。一、一般民事责任的构成要件是什么民事责任的构成要件就是指构成法律责任所必备的客观要件和主观要件的总和。即判断行为人是否应负民事责任的标准。（一）民事违法行为的存在。行为的违法性是构成民事责任

2023-03-15

355人看过

业主
何时定作人应当承担承揽人造成的损害

一、劳务用工单位承担责任的前提在劳务派遣用工形式中，由于用工单位与被派遣劳动者并未建立劳动合同关系，但作为用工单位在劳动过程中实际使用被派遣劳动者，双方关系紧密，因此，用工单位应对被派遣劳动者承担的连带责任只能通过法律规定产生，而无法通过当事人合同约定产生。同时，劳务派遣单位和用工单位之间虽然签订劳务派遣协议，但该协议仅对合同双方当事人具有约束力，不能通过协议约定排除法律规定应由用工单位承担的连带责任。在劳动仲裁实务中，劳务派遣公司和用工单位之间连带责任的确定和承担是十分必要的。《中华人民共和国民法典》的规定用工单位承担的连带责任是对被派遣劳动者的损害赔偿责任，其前提是用工单位存在过错，并且该过错与劳动者的损害结果之间存在因果关系。二、何时定作人应当承担承揽人造成的损害主要责任在施工方，不过按照建筑施工安全生产管理条例，业主方包括业主派出的安全员应承担监督管理不到位的责任，属于次要责任。《

2023-03-30

414人看过
法律综合知识
承揽合同中途变更与一般变更有什么不同

承揽合同中途变更与一般合同的变更不同，一般情况下，合同的变更需经当事人双方协商一致，一方提出变更要求，如果对方不同意，则不发生变更，当事人仍然按照原合同履行。在承揽合同中，承揽人应当按照定作人的要求进行工作，如果定作人中途变更对承揽工作要求的，如修改设计图纸，提出新的质量要求等，承揽人应当按照定作人的新要求工作。承揽人认为定作人提出的新要求不合理的，应当及时通知定作人，定作人接到通知后，应当及时答复承揽人并提出修改意见。定作人不予修改的，承揽人不应当按照原要求履行，否则会导致损失的扩大，在此情况下，承揽人可以解除合同。

2023-06-09

87人看过
举证责任
发包人责任导致承包人遭受损失时，承包人如何向发包人提出索赔要求？

承包人可以按照下列程序书面向发包人索赔：1、索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；2、在发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期或赔偿经济损失的索赔报告及相关资料；3、工程师在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；4、工程师在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28天内未回复或进一步要求承包人的，视为已认可索赔；5、当索赔继续进行时，承包人应分阶段向工程师发出索赔意向，并在索赔结束后28天内向工程师发送相关信息和最终索赔报告。建设工程承包人可向发包人索赔的情况（一）中标后招标人拒签合同必须进行招标的工程，依据《招标投标法》第46条第1款的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立的书面合同。招标人在中标人中标后不签订施工合同的，中标人可向招标人提起索赔。为此，投标人应在

2023-07-08

418人看过
法律综合知识
工程变更致使承包人损失的，该怎样理赔

目前，国内建筑市场竞争激烈，各个承包人为了争揽工程，往往只能忍气吞声，发包人也抓住了承包人的心理，“你不干他干，总有干的”，以致很多承包人在遭遇工程变更导致的损失时，往往不敢提出索赔请求，这样只能导致自身吃亏。承包人在遭遇损失时，应该果断提出索赔要求，积极维护自身权益。工程变更可导致承包人损失在建筑工程中，因发包人的原因导致的工程变更，往往会导致承包人的工程量增大、工期延误等，从而造成损失。一般情况下，可能导致承包人损失的常见工程变更有：1、设计图纸与工作量表中的要求不符设。如尺寸、大小有误需要修改，导致工程量增加。2、现场施工条件与设计图纸要求相差较大，大幅度地增加了工作量。3、设计变更。在施工途中，发包人修改设计图，到承包人增加了工程量，工期延误。4、业主已批准施工进度计划，要求加速施工，应付赶工费。需要注意的，因发包人原因导致的工程变更不限以上所述情形，在实际建筑工程中，会有各种各样

2024-04-02

85人看过

有偿合同
加工承揽合同中的定作人何时向承揽人支付报酬

根据民法典规定，加工承揽合同中的定作人向承揽人支付报酬的时间由双方进行约定，如果约定不明确又无法达成补充协议的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。《中华人民共和国民法典》第七百八十二条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。定作人应什么时候支付报酬定作人应当按照承揽合同的约定向承揽人支付报酬。承揽合同是双务有偿合同，承揽人有义务以自己的设备、技术、劳力完成承揽工作并向定作人交付工作成果，定作人有义务为此向承揽人支付报酬。定作人向承揽人支付报酬是承揽合同中定作人的主要义务。定作人向承揽人支付报酬应当遵循法律规定的期限要求：1、当事人对于支付报酬的期限有约定的，定作人应当在合同约定的期限内向承揽人支付

2023-08-17

457人看过
法律综合知识
承揽合同中，定做人不予协助致使承揽工作无法完成的，怎样处理？

在实践中，承揽合同的定做人不履行协助义务致使承揽工作无法完成的，承揽人首先应当催告定做人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行。顺延履行期限的计算应当自定做人不履行协助义务之日起，至定做人恢复履行义务之日截止。如果定做人在承揽人确定的合理期限内仍然在实践中，承揽合同的定做人不履行协助义务致使承揽工作无法完成的，承揽人首先应当催告定做人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行。顺延履行期限的计算应当自定做人不履行协助义务之日起，至定做人恢复履行义务之日截止。如果定做人在承揽人确定的合理期限内仍然不履行其协助义务的，则承揽人有权解除合同。

2023-06-09

245人看过