甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-17 15:06:43 79 人看过

一、甲方延迟工期的原因是什么如何进行索赔

甲方延迟工期的原因如下:

1.甲方不能按专用条款的约定提供开工条件的。

2.甲方不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。

3.甲方工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。

4.甲方设计师的设计变更和工程量增加的。

5.一周内甲方的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

6.专用条款中约定或者甲方工程师同意工期顺延的其他情况。

进行索赔的方式是:可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果违约方不赔偿的,当事人可能向法院起诉。

二、建筑工程合同中如何规定工期延迟问题

建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

根据《中华人民共和国建筑法》第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的,应当向发证机关申请延期;延期以两次为限,每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。

三、延迟工期赔偿怎么向法院起诉

1.原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据;

2.人民法院接受原告提交的文件、材料,进行审查,符合条件的予以立案;

3.法院将原告的起诉书副本送达被告;

4.被告作出书面答辩;

5.开庭审理;

6.法院做出判决。

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。

书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。

《中华人民共和国民事诉讼法》(2021修正):第二编 审判程序 第十二章 第一审普通程序 第一节 起诉和受理 第一百二十三条 起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。\n书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月21日 13:59
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 因甲方原因工地暂停施工或建设,需进行赔偿
    1、停工索赔,应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。工地死人甲方有责任吗一、工地死人甲方有责任吗1、工地死人被认定为工伤的,甲方有责任。甲方需要协助工人所在的用人单位进行工伤认定的调查核实工作,且该用人单位可以与甲方约定补偿该工亡工人的办法。2、法律依据:《中华人民共和国安全生产法》第九十三条生产经营单位的安全生产管理
    2023-07-07
    345人看过
  • 工期延误索赔计算是怎么样的?是如何进行计算的?
    工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中,合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付,直接或者间接的造成业主的经济损失,而业主有权利像承包商索要造成的经济损失,这就是工期延误索赔,简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。一、工期延误索赔计算1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价,依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款,发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用,人工费用,材料周转费用,管理费用等等。索赔处理一般有两种方式:1、单项索赔:单相索赔非常的容易理解,它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书,索赔报告书,要求单项解决支付,不予其
    2023-02-18
    500人看过
  • 飞机延误如何进行索赔?
    是否可以赔偿取决于飞机延误的原因。因非承运人原因造成的飞机延误,包括天气、突发事件、空中交通管制、安检、旅客等因素,承运人或者其航空销售代理人应当按照所适用的运输总条件、客票使用条件办理,无需补偿。因承运人原因造成的飞机延误,包括机务维护、航班调配、机组调配等,承运人或者其航空销售代理人应当在有可利用座位或者被签转承运人同意的情况下,为旅客办理改期或者签转,不得向旅客收取客票变更费,并根据承运人规定和延误时间向旅客提供免费的餐饮服务和休息场所。下雨飞机延误会赔偿吗下雨飞机延误不会赔偿。天气原因延误属于不可抗力,航空公司可以免责。在诉讼过程中,如果航空公司证明自身履行了告知义务,并安排或协调安排了必要食宿。就可以证明其“已经采取一切必要措施或者不可能采取此种措施”的规定,符合相关法律的要求。因此不用承担责任。《公共航空运输旅客服务管理规定》第二十四条由于承运人原因导致旅客非自愿变更客票的,承
    2023-07-05
    409人看过
  • 甲方原因导致工期延误,是否需要依据合同执行?
    甲方原因造成工期延误,承包人应证明延误的理由并不是自身原因造成的,否则就要承担工期延误的违约责任或赔偿责任。当合同约定的造成工期延误的事由发生时,不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大,也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系,而应积极采取措施,按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告,及时取得申请工期顺延的签证,并及时收集、固定引起工期延误的其它证据。在什么原因下造成的工期延误,经工程师确认后工期可以相应顺延法律咨询:哪些原因造成的工期延误经工程师确认后工期相应顺延?律师回答:(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件;(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使工程不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专
    2023-07-11
    133人看过
  • 工程索赔延迟的后果
    工程索赔的期限是28天,在索赔事项发生后的28天以内,需向监理工程师发出正式索赔意向通知。如果超过这个期限,工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求,会被视为索赔无效。索赔方如果超过了索赔时效,那么胜诉权将得不到法律的支持。因此,如果要进行工程索赔,应该在有效期内向工程师发出索赔意向通知,并且提交补偿经济损失的索赔报告及有关资料。工程索赔的依据和证据提出索赔的依据主要有以下几方面:1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报施工日志等)及工程照片。4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。5、国家有关法律法令政策性文件。6、发包人或者工程师签认的签证。
    2023-06-30
    73人看过
  • 甲方不履行合同乙方如何索赔
    一、甲方不履行合同乙方如何索赔1、甲方不履行合同乙方进行索赔的方式:(1)甲方不支付合同违约金赔偿时,可以协商解决。解决合同纠纷,能够协商解决建议尽量和平解决;(2)甲方不支付合同违约金赔偿时,可以向法院起诉。起诉是比较重要的一种索偿方法,因为法院受理之后的审判决定,具有法律强制力。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百八十五条,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。二、买方是甲方还是乙方一般合同中的甲方为合同要约的提出方,乙方为接受要约方,如果买卖合同一般是由买方发起,所以为甲方
    2023-06-12
    121人看过
  • 延期收房怎么进行索赔
    日前,多位购房者反映,他们购买的商品房到期不能交付,开发商对于延期交房的违约金也一直没有说法。由于房屋的延期交付,不但推迟了他们的入住计划,并且购房者的索赔权利也常常得不到保障。对此,他们想知道遇到商品房延期交付时,购房者该如何追究开发商的违约责任,以维护日前,多位购房者反映,他们购买的商品房到期不能交付,开发商对于延期交房的违约金也一直没有说法。由于房屋的延期交付,不但推迟了他们的入住计划,并且购房者的索赔权利也常常得不到保障。对此,他们想知道遇到商品房延期交付时,购房者该如何追究开发商的违约责任,以维护自己的权益。去年8月,市民常先生看好了福州路中段某小区的一套商品房。开发商在合同中承诺将在今年5月底交房,恰好他承租的房屋也是这个时候到期。尽管开发商一直未发入住通知,但是,在合同约定的交房当天,他还是来到了小区查看自己房屋交付情况,发现小区道路没有硬化。开发商的工作人员答复说,房屋将在
    2023-06-13
    317人看过
  • 工程索赔与反索赔如何进行
    在实践中,一方提起工程索赔,另一方在某些情况下可以提起反索赔。那么工程索赔与反索赔如何进行?阅读完以下内容,一定会对您有所帮助的。一、工程索赔与反索赔的概念工程索赔是指在建设工程施工合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为。工程索赔是双向的,发包人(建设单位)和承包人(施工单位)都可能向对方提出索赔要求。一般来讲,发包人索赔额较小,而且处理方便,可以通过冲帐、扣拨工程款、扣保证金等实现对承包人的索赔;而承包人对发包人的索赔则比较困难一些。通常情况下,工程索赔是指承包人在合同实施过程中,对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求,可称其为承包人的施工索赔(简称施工索赔)。发包人对属于承包人应承担责任造成的损失而向承包人要求的赔偿主张,称为发包人的反索赔(简称反索赔)。二、工程索赔如何进行1、索赔事件发生后2
    2023-06-07
    120人看过
  • 如何对延迟收房提出索赔
    日前,有多位购房者反映,自己购买的商品房到期时无法交付,开发商也没有对延迟交付的处罚表态。由于延迟交房,不仅他们的入住计划被推迟,而且购房者的索赔权往往得不到保障。对此,他们想知道,在商品房延迟交付的情况下,购房者应该如何追究开发商的违约责任,从而维护房产。近日,不少购房者反映,自己购买的商品房到期无法交付,开发商也从未对延期交付的处罚表态。由于延迟交房,不仅他们的入住计划被推迟,而且购房者的索赔权往往得不到保障。对此,他们想知道在商品房迟延交付时,如何追究开发商的违约责任,从而保障自己的权益。去年8月,常先生看好福州路中段某小区的一套商品房。开发商在合同中承诺,今年5月底前交房,他租的房子也在此时到期。虽然开发商还没有下发入住通知书,但他还是在合同约定的交房当天来到小区查看房屋的交房情况,发现小区内的道路还没有硬化。开发商工作人员答复称,今年6月18日交房。然而,6月18日,虽然开发商给
    2023-05-08
    251人看过
  • 如何进行工程索赔,工程索赔的分类是怎样的
    一、如何进行工程索赔承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失,应按以下程序向发包人提出索赔:1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书,说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔的权利;2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求,并附必要的记录和证明材料;3、索赔事件具有连续影响的,承包人应继续提交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录;4、在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向发包人提交最终索赔通知书,说明最终索赔要求,并附必要的记录和证明材料。5、法律规定:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、工程索赔的分类是怎样的按索赔目的分类,按索
    2023-06-15
    253人看过
  • 延误索赔的成因是什么?
    延误索赔的依据是:1、工期延误索赔可按合同约定执行。合同未约定的,可以按照实际损失赔偿;2、根据《中华人民共和国民法典》的规定,当事人可以约定一方违约时,应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定违约造成的损失赔偿的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构增加;约定的违约金过高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构适当减少。当事人延迟履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。延误病情医院是否存在过错的认定依据是什么?在审判实践中,法官可以具体结合以下原则,运用“医疗水准”这一判断标准来认定医方的过错:1、“医学判断”法则。所谓“医学判断”法则,是指只要医疗专业者遵循专业标准的要求作决定,不能仅因事后判认其所作的决定错误而对其课以责任。医方在对患者施行诊疗时,若其已尽到符合其专业要求的注意、学识及技术标准,即便治疗结果不理
    2023-07-04
    462人看过
  • 建筑工程价款拖延的原因及索赔依据是什么
    拖延支付建筑工程价款的原因有:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备等;发包人变更计划,提供的资料不准确等;发包人未按照约定支付价款等。索赔依据是即将生效的《民法典》第八百零三条至第八百零五条。建筑工程价款结算的形式工程价款结算的表现形式主要有以下几种:1、按月定期结算。按月定期结算是指每月由施工企业提出已完成工程月报表,连同工程价款结算账单,经建设单位签证,交建设银行办理工程价款结算的方法。2、分段结算。分段结算是指以单项(或单位)工程为对象,按施正形象进度将其划分为不同施工阶段,按阶段进行工程价款结算。分阶段结算的一般方法是根据工程的性质和特点,将其施工过程划分为若干施工进度阶段,以审定的施工图预算为基础,测算每个阶段的预支款数额。在施工开始时,办理第一阶段的预支款,在该阶段完成后,计算其工程价款,经建设单位签证,交建设银行审查并办理阶段结算,同时办理下一阶段的预支款。《民法典》
    2023-07-28
    79人看过
  • 天气原因导致航班延误,如何索赔赔偿?
    只要是航空公司自身原因,包括机械故障、航空公司运力不足、空勤人员的原因等等,航空公司不能免责。通常情况下,航班延误4小时以上,航空公司应该对乘客进行赔偿。但是根据相关规定,对于因恶劣天气或航空管制等不可抗力因素造成的航班延误,航空公司是不需要进行赔偿的。只要安排住宿、餐饮、交通即可。飞机天气原因延误赔偿吗非航空公司原因,包括由于天气、突发事件、空中交通管制、安检以及旅客等因素,航空公司应协助旅客安排餐食和住宿,费用由旅客自理。根据规定,由于天气、突发事件、空中交通管制、安检以及旅客等非承运人原因,造成航班在始发地出港延误或者取消,承运人应当协助旅客安排餐食和住宿,费用由旅客自理。规定自2017年1月1日起实施。只有在由于承运人自身原因造成航班在始发地出港延误或者取消,旅客才能享受到免费的餐食或者住宿等服务。航班延误涉及经济赔偿怎么办航班延误后发生在航空公司和乘客之间最主要的矛盾之一是经济补
    2023-07-18
    465人看过
  • 如何向开发商索赔延迟收房
    日前,有多位购房者反映,自己购买的商品房到期时无法交付,开发商也没有对延迟交付的处罚表态。由于延迟交房,不仅他们的入住计划被推迟,而且购房者的索赔权往往得不到保障。对此,他们想知道在商品房迟延交付时,如何追究开发商的违约责任,从而保障自己的权益。去年8月,常先生看好福州路中段某小区的一套商品房。开发商在合同中承诺,今年5月底前交房,他租的房子也在此时到期。虽然开发商还没有下发入住通知书,但他还是在合同约定的交房当天来到小区查看房屋的交房情况,发现小区内的道路还没有硬化。开发商工作人员答复称,今年6月18日交房。然而,6月18日,虽然开发商给他发了书面“入住通知书”,但他发现小区的电子监控系统一无所获,很多路灯没有安装。另外,售楼人员无法打开他家的房门,使他无法顺利入住。
    2023-05-08
    344人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔
      陕西在线咨询 2023-05-26
      一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 1、建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。 2、法律规定:《中华人民共和国民法典》 第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔
    • 甲方原因停工索赔标准
      青海在线咨询 2021-12-18
      甲方原因停工索赔应该按照建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。 因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔)。由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔,双方可以经协商一致签订索赔协议书,其内容应当包括:甲方中途停工损失补偿办法,补偿原则,停工的具体日期,停工的原因,工地看护费用计算,临时设施费的补偿
    • 如果甲方原因造成工期延误,可以索赔哪些内容
      福建在线咨询 2022-10-07
      甲方原因造成工期延误的索赔内容首先要基于双方签订的协议约定来进行,不同的工程,使用的设备不同、参与的人员不同,造成的经济损失也会不同,大致内容如下:一、停工机械台班租赁费。二、人工费1、劳工工资。2、现场管理人员费用。三、场地租赁费四、由于甲方误工造成的其他经济损失。
    • 迟延交楼的违约索赔如何进行
      青海在线咨询 2022-10-28
      协商不成,可以起诉到法院要求开发商承担违约责任。
    • 甲方因天气下雨造成工期延迟如何处理
      北京在线咨询 2022-11-06
      甲方不付工程款的处理方法: 1、如果合同没有约定支付工程款项,则甲方的行为属于违约,可以起诉甲方,主张甲方承担违约责任。 2、违约责任的证明标准比较低,比较有胜算。 3、起诉时间一般需要三到六个月,起诉是乙方维护自身合法权益的唯一有效的法律途径。