工期延误应当如何处理
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-12 21:00:27 166 人看过

一、工期延误应当如何处理

工期延误应当如下处理:

1.承包人导致工期延误的,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失;

2.发包人导致工期延误的,应当顺延工期,补偿承包人停工、误工的损失。

具体的处罚需要根据双方当事人在合同中的约定。

根据《民法典》第五百八十五条规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

二、工程合同违约纠纷怎么处理

1.是双方协商调解解决,找到当事人以协商的方式达成和解协议,这是最佳解决办法

2.是非官方第三协调解决,邀请当事人双方都认可和有一定影响对方的人从中调解;

3.是合同仲裁;请求合同管理部门仲裁纠纷解决,如是劳动仲裁则找到劳动局,如是商业纠纷仲裁则找到市场管理监督部门等。

4.是直接向人民法院申请诉讼。

三、建设工期延期多久可以解除合同

建设工期延期超过当事人催告给出的合理期限可以解除合同。具体的期限根据实际情况而定,比如当事人给出的合理期限为一个月。

根据《民法典》第五百六十三条第一款的规定,有下列情形之一的,当事人可以解除合同:

(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;

(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;

(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;

(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;

(五)法律规定的其他情形。

《中华人民共和国民法典》:第八章 违约责任  第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。\n  约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。\n  当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月25日 10:50
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 因工期延误造成的误工费如何计算?
    一、伤残认定误工费如何计算?1、有固定收入的:误工费=误工收入(天/月/年)*误工时间注:对有固定收入的,应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿。至于受害人是否能够负担得起,则是执行的问题。2、无固定收入的:2.1受害人能证明其最近三年的平均收入状况的:误工费=误工时间(天)*最近三年的平均收入水平(天/元)注:收入状况的证明包括纳税凭证、单位出具的证明等。2.2受害人不能证明其最近三年的平均收入状况的(定型化标准):误工费=误工时间(天)*相同、相近行业的上一年职工平均工资(天/元)注:“相同、相近行业”判断标准:①产业分类标准;②同一产业内的社会评价标准。③以省、自治区、直辖市为判断标准(区别于民诉法上“受诉法院所在地”)。(实践中一般以(每年5月份左右)各省、自治区、直辖市高级法院会对本辖区相关数据作出的统计(引用统计部门)为依据,以江西为例,如《江西省人身损害赔偿案件适用法律若
    2023-03-20
    362人看过
  • 合同已执行但有错误应当如何处理
    一、合同已执行但有错误应当如何处理合同已执行但有错误,如果合同条款并非双方的合意,可以协商要求变更;一方也可以重大误解为由,要求撤销合同。如果合同是双方当事人合意的意思表示,如果在合同内容中出现错误,应该积极跟合同另一方沟通协调,重新达成合意内容,对错误的地方进行补正,签字盖章确认。《民法典》第一百四十七条基于重大误解实施的民事法律行为,行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销二、一方不履行合同应当如何处理双方当事人签订合同后,一方不履行合同规定的,另一方当事人可以依法请求赔偿违约责任。守约方具体可以采取以下办法:1、根据双方约定的履行日期,到期时,守约方可以发出书面通知要求对方全面履行合同义务;2、如果违约方在合同期限截止后未按照约定履行合同义务的,守约方有权单方面解除合同;双方可以通过协商方式约定违约赔偿责任,当双方协商不成时,守约方可以通过诉讼的方式,按照合同的约定追究违约方的违约
    2024-01-12
    420人看过
  • 施工合同延误怎么处理,能不能延期
    1。工期延误的情况有哪些?示范文本的一般条款规定了工期延误的情况,需要索赔和签证,双方也可以达成其他协议。(1)发包人未按专用条款约定提供图纸和开工条件;(2)发包人未按约定日期支付预付款和进度款,导致施工进度异常;(3)工程师未按合同约定提供所需的指令和批准,导致施工进度异常;(4)工程设计变更、工程量增加;(5)因非正常原因造成一周内停水、停电、停气等原因造成停工8小时以上承包人原因;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意延长工期的其他情形。2。承包人如何履行因发包人原因造成工期延误的催交义务?根据司法解释和《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人迟延支付预付款和进度款的,承包人有义务通知。(1)因设计变更,建设工程的数量、质量标准发生变化,该部分工程价格无法协商的,承包人可以要求按定额复核价格;(2)不属于合同范围的工程,承包人需保留发包人同意施工的证明,并结合其他签证文件
    2023-05-07
    114人看过
  • 疫情延期工作如何处理工资
    工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。一、试用期不得低于劳动合同约定工资的百分之几试用期工资不得低于劳动合同约定工资的百分之八十。用人单位不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。用人单位应根据本规定,通过与职工大会、职工代表大会或者其他形式协商制定内部的工资支付制度,并告知本单位全体劳动者,同时抄报当地劳动行政部门备案。二、单位恶意拖欠工资怎么追讨单位恶意拖欠工资界定是用人单位应当在自然月结束的30天内结算工资,超过30天即构成拖欠工资。拖欠工资全称是无故拖欠工资,即单位不属于法律规定的情形而不按期或者足额支付劳动者工资的行为。根据《中华人民共和国劳动法》第五十条规定,工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人,不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资,按月支付即包括工资应当以月薪的形式发放,也包括应当每月支付,因此用人单位应当在自
    2023-04-10
    157人看过
  • 延误工期装修公司怎么处理
    一、延误工期装修公司怎么处理延误工期装修公司公司承担违约责任,至于具体责任怎么承担,要看合同约定,一般包括承担违约金、赔偿损失、解除合同等。如果双方能协商,则按自愿协商,如果无法协商,可到法院起诉或到仲裁机构仲裁。二、建设工期是从哪个时点开始算建设工期从开工日期开始算,具体规定如下;1.从开工到竣工按全部日历天数计算,不扣除停工日数,称为“日历工期”;例子:计划工期300个日历,意思是合同的起始日至结束日期,包括周末、大小月历天数的和。2.从全部日历天数中扣除节假日未施工的天数及因设计、材料、气候等原因停工的天数,称为“实际工期”.一般承包合同规定采用日历工期,以便于检查合同执行情况;实际工期由于排除了客观因素的影响,便于分析工期定额执行的情况。三、建设工期延期多久可以解除合同建设工期延期超过当事人催告给出的合理期限可以解除合同。具体的期限根据实际情况而定,比如当事人给出的合理期限为一个月
    2023-04-25
    233人看过
  • 法庭发现当庭认定的证据有误,应当如何处理?
    法庭发现当庭认定的证据有误,应当如何处理?法庭发现当庭认定的证据有误,应当如何处理?法庭发现当庭认定的证据有误,可以按照下列方式纠正:(一)庭审结束前发现错误的,应当重新进行认定;(二)庭审结束后宣判前发现错误的,在裁判文书中予以更正并说明理由,也可以再次开庭予以认定;(三)有新的证据材料可能推翻已认定的证据的,应当再次开庭予以认定。法庭发现当庭认定的证据有误,应当如何处理?法庭发现当庭认定的证据有误,应当如何处理?
    2023-06-06
    302人看过
  • 关于工程延误的期限如何认定,建筑工程逾期怎么处理
    一、关于工程延误的期限如何认定建设工程合同载明工程完工期限后,承包人未按约定期限交付工程的,就构成工程延误,延误期限按实际支付期限与约定期限相减计算。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定处理,但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。《中华人民共和国民法典》第七百九十五条【施工合同的内容】施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保
    2023-04-18
    310人看过
  • 延期审理:如何处理?
    法律综合知识
    法庭宣布延期审理后,按以下情形处理:(1)人民检察院应当在补充侦查期限内提请人民法院恢复法庭审理或者撤回起诉。(2)公诉人在法庭审理过程中建议延期审理的次数不得超过两次,每次不得超过一个月。【法律依据】《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十一条,法庭宣布延期审理后,人民检察院应当在补充侦查期限内提请人民法院恢复法庭审理或者撤回起诉。公诉人在法庭审理过程中建议延期审理的次数不得超过两次,每次不得超过一个月。延期审理:如何处理?如果需要经验更丰富的建议或者想在当地找律师的,有2个途径:1.点击#找律师#,可以选择同城、领域、是否在线以及电话咨询服务!!私密咨询个人法律问题。快速解决你的困扰!2.点击#找律师#→按专长找→选择纠纷专长→咨询我→最后点击电话咨询,不想一来就打电话的,还可以进行缓冲,在线咨询哦。如何选择律师,找律师的技巧1、选择律师,应该选择执业领域与案件领域对口的律师。2、选择律师
    2023-11-26
    436人看过
  • 工程工期延误处罚规定
    工程工期延误赔偿金的基本原则为,若赔偿金额代表了在合同签署之时因工程项目不能在合同的最后期限之前完成,而造成业主损失的合理预测,此时的赔偿金额是可以强制执行的。时间一般都是工程施工的基本要素,若承包商没能在约定的时间里完成项目,会造成工期延误,这时根据此前约定的合同将产生相应的处罚。1、根据工期延误赔偿金额的计算公式计算,LD=0.15C/T。(LD,每个工作日的违约赔偿金;C,原始合同规定的总金额;T,原始合同规定的项目完工时间。)不过这种计算方式是根据工程项目的总成本来计算的,不按照业主实际遭受的逾期损失金额计算。2、若合同中并未对工期延误赔偿金数额有明确约定,建议找专业的注册造价工程师,让其代为计算。进度、质量、造价之间可进行转换计算。工程工期延误处罚是双方当事人事前通过协商决定的,具体的处罚根据合同约定进行,以及查询具体的违约条款。工程工期延误赔偿金属于工期延误的一种处罚方式,我国
    2023-03-17
    475人看过
  • 工程的延期索赔如何处理
    工程项目中,延期索赔是合同管理中不可分割的一部分。但目前中国的特色是一般业主不予考虑。在处理延期索赔本人认为应慎重行事并注意做好以下工作:(1)延期索赔事件发生后,要及时请参建各方到现场调查,了解事件发生的原因,确定事件性质,分清风险的归属;(2)事件发生过程中,督促批复部门对各有关细节应做详细记录(包括照片),并由驻地工程师签认;(3)事件发生过程中,与有关各方积极协调配合,消除引起延期索赔的因素,减少损失(4)按合同有关规定审核索赔资料,并积极与承包商和监理协商,取得一致意见
    2023-06-15
    146人看过
  • 工商如何查处房屋装修延误
    工商如何查处房屋装修延期?工商部门对房屋装修延期不予查处。装修延误如何补偿在确定装修时,通常是以人工支出和房屋使用为目的来确定交付日期。然而,在实践中,一些装修公司或私人装修公司却因为错误的预期而无法及时交房。而房主因为对方付不起到期房款,会导致当初决心搬家,或者作为婚房到底用不上,实际损失惨重。由于损失是由于装修方延误造成的,业主可以向装修方索赔。但如果双方当初在装修上没有签订任何合同条款,那么房主就会担心,因为没有约定违约责任,如果延迟装修,就无法获得赔偿。事实上,一旦出现装修延误的问题,业主的损失也会有一定的损失。因此,违约责任通常是在装修前约定的,即使不约定责任,如果工程未在约定时间内完工,业主仍可以要求赔偿实际损失,具体如下:装修合同未约定违约责任与业主协商并签订补充协议,明确违约责任。这是在迟延发生时在协议中增加违约赔偿,以明确违约责任。双方协商不成的,可以根据实际损失或同一区
    2023-05-08
    89人看过
  • 当事人因不可抗拒的事由而延误专利法期限如何处理
    1、当事人因不可抗拒的事由而延误专利法及细则有关期限的,导致其权利丧失的,自障碍消除之日起2个月内,最迟自期限届满之日起2年内,可以向国务院专利行政部门请求恢复权利。2、法律依据:《中华人民共和国专利法实施细则》第六条当事人因不可抗拒的事由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限,导致其权利丧失的,自障碍消除之日起2个月内,最迟自期限届满之日起2年内,可以向国务院专利行政部门请求恢复权利。除前款规定的情形外,当事人因其他正当理由延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限,导致其权利丧失的,可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利。当事人依照本条第一款或者第二款的规定请求恢复权利的,应当提交恢复权利请求书,说明理由,必要时附具有关证明文件,并办理权利丧失前应当办理的相应手续;依照本条第二款的规定请求恢复权利的
    2023-02-26
    230人看过
  • 避险过当应当如何处理
    刑法中没有规定避险过当的具体罪名,如何正确对避险过当确定罪名和裁量刑罚,司法实践中往往感到很棘手一般认为,对于避险过当造成了不应有的损害结果时,应当根据避险过当的行为人的不同心理态度和行为造成的客观危害后果,结合《刑法》第21条第2款的规定,分别按下列几种情况定罪量刑:1、对于避险过当造成无辜的第三人死亡的案件,如果行为人对于死亡的结果已经预见且具有危害他人生命健康的间接故意的,定为“故意杀人罪”。如果行为人对于死亡结果的发生是由于过失造成的,则定“过失杀人罪”。若行为人只能预见到造成重伤的危害结果且放任这一结果的发生,导致他人死亡的,定“故意伤害(致人死亡)罪”,酌情减轻处罚。2、对于避险过当造成不法侵害人重伤的案件,如果避险人由于间接故意的罪过,应当依照《刑法》第234条第2款的规定处罚;如果对于该重伤结果是出于过失的心理态度,则定为“过失致人重伤罪”,依法减轻或免除处罚。3、对于避险
    2023-05-01
    149人看过
  • 工期延误如何进行司法鉴定
    一、工期延误能否鉴定根据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条规定:当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。由此可知,工期延误能否鉴定即需要明确工期延误是否属于专门性问题,笔者认为属于。理由有二:1、工期是建立在施工进度计划基础上的,属于专业工程技术问题。建设工程工期是承包人依据工程技术规范及其施工经验编制的并经发包人批准的施工进度计划,按照特定的工艺流程和组织关系严格有序地完成全部分部分项工程所需要的期间。进度计划通常包括甘特图(横道图)、网络进度计划等,其中大中型工程建设项目一般采用网络进度计划,其中又包括双代号网络图、单代号网络图、双代号时标网络图、单代号搭接网络图等。2、判断某个影响事件是否造成工期延误,需要专业工程技术知识。在施工进度计划中,一些分部分项工程处于关键线路上,构成关键工作,而另一些分部分项工程则处于非关键线路上,属于非关键工作。承包人完成进度计划中全部关
    2023-04-25
    275人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 误工费单位延迟一个月误工时间应该如何处理
      江西在线咨询 2022-05-16
      误工费延迟误工时间所得取得的收入,应当将不当得利返还给另一方,所以应当将额外所得的一个月的误工费送回。
    • 2022年装修公司延误工期如何处理
      山东在线咨询 2022-11-29
      装修公司延误工期时可要求公司承担违约责任,至于具体责任怎么承担,要看合同约定,一般包括承担违约金、赔偿损失、解除合同等。 如果双方能协商,则按自愿协商,如果无法协商,可到法院起诉或到仲裁机构仲裁。
    • 应当如何计算误工费
      辽宁在线咨询 2022-11-03
      误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。 误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。 受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;受害人不能举证证明其最近三年的平均收入状况的,可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。
    • 如何解决工期延误
      河南在线咨询 2022-06-08
      出现工期延误的处理办法: 1、如果因为消费者未按期支付工程款导致工期延误的,属于消费者违约在先,这个时候应当向装修公司支付违约金; 2、由于装修公司自身原因不能按期完工,属于装修公司违约,装修公司应向消费者支付违约金。
    • 延误工资应该如何支付
      青海在线咨询 2022-05-14
      迟延复工期间的工资的支付是企业安排劳动者工作又不能安排补休的,按照不低于劳动者本人日或小时工资的200%支付工资报酬。符合规定不受延迟复工限制的企业,在此期间安排劳动者工作的,应当依法支付劳动者工资。