一、施工合同补签协议怎么写
施工合同补充协议
发包人:________
承包人:________
为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,在《“XX市XX县XXX商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上,按照《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下,签定本工程施工合同补充协议。
一、工程概况
1、工程名称:________
2、工程地址:________
3、建筑面积:________
4、结构类型:底层为框架结构、地上61层为砖混结构。
5、设计单位:________
6、监理单位:________
二、工程内容及承包范围
1、外墙面砖改为外墙漆
2、客厅推拉门取消
3、本工程为满七层,结构找坡
4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光
5、外墙40×40深灰色栅格取消
6、厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消,阳台改为封闭式厨房。
7、其余均按原图施工
三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)
1、开、竣工日期
1、1开工日期:____年____月____;竣工日期:____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四、付款方式
本工程按建筑面积一次性包干,____元/平方米;在施工过程中,如按甲方要求另增加工程量的,按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层,二层预制板安装完毕,甲方按合同总价的30%支付给乙方,主体五层预制板安装完毕,甲方按合同总价的15%支付给乙方,主体七层完工,甲方按合同总价的20%支付给乙方,内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方,其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%,滞留3%作保质、保修金,等到保质、保修期到后一次性付清。
五、合同生效与终止、争议处理
1、除正常质量保修外,甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后,本合同即告终止。
2、本补充协议一式陆份(其中正本贰份),甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
3、本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充,若二者不一致处,以本补充协议为准。
4、本协议在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商解决不成提交成都市仲裁委员会。
5、本补充协议自双方签订之日起5日内生效。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人:法定代表人:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
银行账号银行账号:
签定合同代表:签定合同代表:
年月日年月日
虽然这份协议为补充协议,但工程的基本情况也应在协议中作出说明,除此之外,在该协议中对要补充的事项进行说明。施工合同在施工过程中可以保障双方的基本权益,如果因施工问题产生了纠纷,双方可以凭借该合同维护自己的权益。
【法律依据】
《民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
二、施工合同补充协议效力怎么认定
根据建设部的有关规定要求,施工合同要到建设部规定的主管部门进行备案,而补充协议作为施工合同的组成部分也应该到相应的主管部门备案。虽然建设部的规定要求并不属于法律要求,但为了尽可能的保障合同的法律效力和双方的合法权益,最好将施工合同补充协议也进行备案。
施工合同是原始的双方签订的施工协议,补充协议是在施工合同基础上进行的修改和补充。如果是招投标的施工合同,小伙伴们要注意,根据《招投标法》第46条,招标人和中标人在已经订立书面招投标施工合同之后,不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。因此,如果是招投标施工,施工合同补充协议违背了原始施工合同的实质性内容则是无效的。
三、建设工程合同包括哪些合同
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
勘察合同,指发包人与勘察人就完成建设工程地理、地质状况的调查研究工作而达成的协议。勘察工作是一项专业性很强的工作,所以一般应当由专门的地质工程单位完成。勘察合同就是反映并调整发包人与受托地质工程单位之间关系的依据。
设计合同实际上包括两个合同,一是初步设计合同,即在建设工程立项阶段承包人为项目决策提供可行性资料的设计而与发包人签订的合同。二是施工设计合同,是指在承包人与发包人就具体施工设计达成的协议。
施工合同主要包括建筑和安装两方面内容,这里的建筑是指对工程进行营造的行为。安装主要是指与工程有关的线路、管道、设备等设施的装配。
-
施工合同补充协议怎么签订
419人看过
-
施工合同补充协议怎么签订
407人看过
-
工程施工的合同补充协议怎么写
150人看过
-
施工合同协议书怎么写
183人看过
-
商品房施工合同补充协议应该怎么写?
413人看过
-
施工合同解除协议书怎么写
450人看过
仲裁委员会是自律性社会公益组织,是非营利性事业单位法人,经省司法厅登记,挂靠于政府法制局。经费主要靠国家财政拨款,又通过自己的办案活动取得一定的收入。仲裁会可以为被聘用的没享受退休待遇的工作人员缴纳三金。... 更多>
-
施工合同补充协议书怎么写云南在线咨询 2022-07-30补充协议 工程名称: 工程地点:_ 发包人:_ 承包人:_ 签订日期:年月日 补充协议 发包人:(以下简称:甲方) 承包人:(以下简称:乙方) 经甲乙双方自愿、公平、友好协商,双方就年月日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议: 一、写明具体补充的内容。 二、如有未尽事宜,双方另行协商。 三、此协议经双方签字盖章后生效,一式陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力。 四、本协议生效后,即成
-
施工合同补充协议范本怎么写山西在线咨询 2022-05-04施工合同补充协议范本如下:甲方:乙方: 甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议: 一、工程造价 二、甲供工程材料、设备和乙分包工程 三、工程款支付 四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续,乙方应在甲方提供有关手续后______日内办妥交给甲方。 五、本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商。 六、本协议为报
-
施工合同协议怎么写天津在线咨询 2022-06-04施工合同协议书中应该包括以下内容: 1、发包人与承包人的信息; 2、工程的大体情况; 3、工程承包的范围; 4、工期; 5、工程的质量标准与保修条款; 6、合同的价款; 7、施工中的双方权利和义务; 8、竣工验收。根据《民法典》第七百九十五条规定,施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、
-
施工合同协议怎么写?香港在线咨询 2022-07-02施工合同协议书中应该包括以下内容: 1、发包人与承包人的信息; 2、工程的大体情况; 3、工程承包的范围; 4、工期; 5、工程的质量标准与保修条款; 6、合同的价款; 7、施工中的双方权利和义务; 8、竣工验收。根据《民法典》第七百九十五条规定,施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、
-
施工图设计合同补充协议怎么写安徽在线咨询 2022-07-01《工程》设计合同补充协议书 本合同书由(以下简称“业主”)与(以下简称“设计人”)于日签署, 设计合同补充协议范本。 设计人按先前签订的合同要求完成了工程的初步设计和施工图设计,并配合完成了相关专题论证和第三方审查工作。现因建设地点附近拟建,对本工程影响较大,属于重大设计变更,需易地重新设计,为此,双方经友好协商,就原合同形成补充协议如下: 一、鉴于工作量和成本变化较大,经双方协商决定在原合同基础