是什么情况导致暂停施工-法师兄

是什么情况导致暂停施工

来源：互联网时间： 2023-05-02 20:01:40 308 人看过

在工程建设过程中，发包人应当按照合同约定履行义务，为承包人的施工工作提供必要的条件，保证工程建设的顺利进行。因发包人原因不能按约定的进度计划施工的，承包人可以停止或者延期施工。实践中，“因用人单位原因”一般指以下情况：1。发包人变更工程量的。发包人提供的设计文件和其他技术资料有错误或者发包人变更设计文件的。发包人未按约定及时提供施工材料、设备或进度款的。发包人未及时进行中间工程和隐蔽工程的。发包人未按合同约定保证施工所需的工作条件，致使工程不能正常进行等，造成工程建设不能正常进行的，承包人可以暂停、顺延、顺延工期，并及时通知用人单位。承包人应采取合理措施，减少和避免损失，妥善保护已完工程，保护和移交所购材料、设备，并在暂停施工和停工期间，将自己的机械和人员撤出施工现场。发包人应当为承包人的退出提供必要的条件。承包人应向发包人报告暂停或延期施工过程中发生的经济支出和其他实际支出。

如何承担暂停施工的责任。首先，发包人应当采取必要措施弥补或者减少损失，同时排除障碍，使承包人能够尽快恢复施工。承包人在施工中发现设计错误或者不合理的，应当通知发包人。发包人接到通知后，应及时与设计人等有关单位研究确定修改意见或变更设计，并将修改后的设计文件及时送交承包人。发包人还应当赔偿承包人在暂停或者暂停施工期间所遭受的损失，包括暂停、闲置、倒运、机械设备转移、材料、构件积压等造成的损失和实际发生的费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多用人单位相关文章

股份有限公司
在什么情况下会被暂停上市

1、上市公司股本总额、股权分布等发生变化，不再具备上市条件。2、上市公司不按规定公开其财务状况，或者对财务会计报告作虚假记载。3、上市公司有重大违法行为。4、上市公司最近三年连续亏损。出现前三种情形之一的，交易所根据中国证监会的决定暂停其股票上市。出现第四种情形的，交易所暂停其股票上市。自上市公司公布年度报告之日起，交易所对其股票实施停牌，并在停牌后三个工作日内就该公司股票是否暂停止上市作出决定，并报中国证监会备案。上市公司应当根据交易所或中国证监会所作的暂停上市决定，在指定报刊刊登《暂停股票上市公告书》。自公告之日起，交易所停止其股票逐日持续交易。上市公司在其股票暂停上市期间，仍然应当依法履行上市公司的有关义务，交易所为投资者提供股票“特别转让”服务，为这些公司的股票流通提供一条出路，尽可能地保障中小投资者的利益。二、上市公司终止上市的条件有哪些?终止上市，就是失去了在交易所挂牌交易的资

2023-04-04

294人看过
拆迁协议
是什么情况导致拆迁协议无效

有哪些情况导致拆迁协议无效。委托人委托他人办理拆迁，委托人未按委托人要求签订拆迁协议的，该协议无效。由于移民安置过程不是法律规定的紧急情况，如果进行委托，必须征得当事人的书面同意。2。拆迁人的拆迁许可被吊销，拆迁协议无效。3。拆迁人未按照法定程序告知被拆迁人补偿标准的。4。拆迁公司未将拆迁补偿形式告知被拆迁人或者未按规定程序评估房屋重置价格的，被拆迁人无法了解房屋重置价格的真实情况，应当视为拆迁公司故意虚假告知或者故意隐瞒房屋重置价格的法律规定，因此签订的拆迁补偿协议应当认定为无效。被拆迁房屋是共有产权房屋的，协议主体应当是全体产权人。部分业主代表其他业主签字的，应当出具有效的委托书。7。如果委托关系无效，则本协议的效力待定，其他一些业主可以向法院起诉，确认协议无效。协议确认无效的，应当返还财产或者赔偿损失，支持被拆迁人提出的安置诉讼请求，法院应当要求被拆迁人提供相应的住房。如果没有住房供

2023-05-02

491人看过
休假
什么情况导致没有年休假

年休假，是国家根据劳动者工作年限和劳动繁重紧张程度每年给予的一定期间的带薪连续休假。我国有哪些法定假日：元旦、春节、清明节、国际劳动节、端午节、中秋节、国庆节以及法律法规规定的其他休假节日。机关、团体、企业、事业单位、民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位的职工连续工作1年以上的，享受带薪年休假(以下简称年休假)。单位应当保证职工享受年休假。职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天;已满10年不满20年的，年休假10天;已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：(一)员工全年事假累计20天以上,所在单位不扣工资和事假累计两个月及以上，单位扣发工资的;(二)累计旷工30天及以上的：(三)累计工作满一年不满10年的员工，全年请病假累计2个月以上的;(四)累计工作满10年

2023-05-01

303人看过
合同无效
什么情况会导致合同无效

一、合同没有必备条款合同是否有效只是缺少必备条款不会必然导致劳动合同无效。民法典中列举了劳动合同无效的情形，包括以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；违反法律、行政法规强制性规定的。缺少必备条款并不在上述情形之列，因此只是缺少必备条款不会必然导致劳动合同无效。二、什么情况会导致合同无效（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。2、下列免责条款无效：（1）造成对方人身伤害的；（2）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。（二）其他相关法律条文：1、下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：（1）因重大误解订立的；（2）在订立合同时显失公平

2023-03-19

145人看过

法定结婚年龄
什么情况下导致婚姻无效

婚姻无效的情形有：重婚；未达到法定结婚年龄的；有禁止结婚的亲属关系的。根据规定，无效的婚姻自始没有法律约束力，当事人不具有夫妻的权利和义务。婚姻无效的，无过错方有权请求损害赔偿。一、法定结婚年龄怎么规定法定结婚年龄的规定如下：男不得早于二十二周岁，女不得早于二十周岁。同时直系血亲或者三代以内的旁系血亲禁止结婚。如果有下列情形之一的，则认定为婚姻无效：1、重婚；2、有禁止结婚的亲属关系；3、未到法定婚龄。对于无效的婚姻自始没有法律约束力，当事人不具有夫妻的权利和义务。二、民法典中起诉婚姻无效要在多久之内根据我国《民法典》的相关规定，无效婚姻从一开始就不具有法律效力，提出申请宣告婚姻无效的时间不受限制，当事人可以在取得结婚登记后的任何时间内向人民法院申请宣告婚姻无效。无效婚姻的情形有：(一)重婚;(二)有禁止结婚的亲属关系;(三)未到法定婚龄。无效的或者被撤销的婚姻自始没有法律约束力，当事人不

2023-04-05

87人看过
禁止结婚
什么情况会导致婚姻无效

1、有下列情形之一的，婚姻无效：(一)重婚;(二)有禁止结婚的亲属关系;(三)未到法定婚龄。2、无效的或者被撤销的婚姻自始没有法律约束力，当事人不具有夫妻的权利和义务。同居期间所得的财产，由当事人协议处理;协议不成的，由人民法院根据照顾无过错方的原则判决。对重婚导致的无效婚姻的财产处理，不得侵害合法婚姻当事人的财产权益。当事人所生的子女，适用本法关于父母子女的规定。婚姻无效或者被撤销的，无过错方有权请求损害赔偿。一、同居者分割财产的程序是什么样的同居者分割财产的流程：1、对全部财产进行清点和估算，确定哪些是属于个人财产，哪些是属于共同财产。2、可以先双方协议处理。3、协议不成的，可以向人民法院起诉，由人民法院根据照顾无过错方的原则判决。《民法典》第一千零五十四条规定，无效的或者被撤销的婚姻自始没有法律约束力，当事人不具有夫妻的权利和义务。同居期间所得的财产，由当事人协议处理；协议不成的，由

2023-03-20

310人看过