怎样制定一份高效的工程施工协议？-法师兄

怎样制定一份高效的工程施工协议？

来源：互联网时间： 2023-07-24 16:11:14 126 人看过

工程施工协议首先应当写明甲乙双方具体个人信息；写明为了明确职责，按时、按质、按量完成任务，依据国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体状况，经双方协商，签订如下条款。

其次，写明工程概况、承包方式、价款支付与结算方式、工程变更相关问题、工程验收条件、保修条件及期限；最后，写明甲乙双方的职责与违约应承担的处罚，双方签字写明时间。

防水工程施工协议

＜p＞施工单位（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；承包单位（乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞通讯地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；通讯地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。＜／p＞

＜p＞一、总则＜／p＞

＜p＞1、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞2、工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞3、工程内容：根据公司＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，屋面防水工程采用＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。＜／p＞

＜p＞二、承包方式＜／p＞

＜p＞乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。＜／p＞

＜p＞三、工程造价＜／p＞

＜p＞厨卫间聚合物防水每平米＿＿＿＿＿＿＿元；屋面＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿每平米＿＿＿＿＿＿＿元。结算时按实际面积结算。＜／p＞

＜p＞四、质量标准＜／p＞

＜p＞乙方应确保公司＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15－19－97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。＜／p＞

＜p＞五、双方责任＜／p＞

＜p＞1、甲方责任：＜／p＞

＜p＞（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。＜／p＞

＜p＞（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。＜／p＞

＜p＞（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。＜／p＞

＜p＞（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。＜／p＞

＜p＞2、乙方责任：＜／p＞

＜p＞（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市＂建科院＂检验合格后使用。＜／p＞

＜p＞（2）配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。＜／p＞

＜p＞（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。＜／p＞

＜p＞（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。＜／p＞

＜p＞六、付款方式＜／p＞

＜p＞本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的＿＿＿＿＿＿＿％给乙方，留＿＿＿＿＿＿＿％的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。＜／p＞

＜p＞七、其它＜／p＞

＜p＞本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。＜／p＞

＜p＞＆nbsp；＜／p＞

＜p＞甲方（签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；乙方（签章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞

＜p＞签订时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；签订时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＜／p＞

《中华人民共和国民法典》

第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

工程造价
如何撰写一份完美的施工合同协议书

根据中华人民共和国民法典规定，施工合同的内容一般包括以下内容：工程建设范围和领域、建设起止时间和工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程验收质量标准、工程建造价格、技术资料的交付时间、相关材料和设备的供应及责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等。混凝土施工合同协议书范文＜p＞甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞＆nbsp；＜／p＞＜p＞为了明确双方权力、义务和责任，根据《中华人民共和建筑法》、《民法典》的规定，经甲乙双方磋商达成以下协议请双方共同执行。＜／p＞＜p＞工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞工程概况：独立基础，地上层＋楼梯、电梯用房等＿＿＿以上建筑面积为＿＿＿平方。＜／p＞＜p＞一、承包工程内容：＜／p＞＜p＞本工程的独

2023-07-01

325人看过
不可抗力
制定一份详细的租房协议

根据我国法律的相关规定，租房协议的书写包括以下：1、出租人和承租人双方应当签订书面的《房屋租赁合同》，出租人应当向承租人出具房屋产权证明，以及自己的有效身份证明；产权共有的房屋，在共有人意见不一致或者对产权权属有争议的房子不能出租。2．租房协议中应当明确载明房屋交付时间及地点、房屋面积、房屋装修情况、产权办理情况、以及双方违约的责任承担等情况；3、应当注明房屋是否存在租赁情况，物管费用是否拖欠等情况，并详细给出房屋产权证证据。双方对各项事项无异议后，即可在协议书最后签上名字并加盖手印或公司印章，双方租赁合同即可达成。标准租房协议正规版＜p＞甲方（出租方）：＜／p＞＜p＞身份证号：＜／p＞＜p＞方（承租方）：＜／p＞＜p＞身份证号：＜／p＞＜p＞现经甲乙双方充分了解、协调，一致达成如下租房合同：＜／p＞＜p＞一、房屋的坐落、面积、装修及设施：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿房屋坐落：＿＿＿＿＿＿＿

2023-07-01

427人看过
抚养权
制定一份成功的忠诚协议

有效的忠诚协议一般包含以下内容：1、双方需为合法的夫妻关系。同居关系和恋爱关系中的忠诚协议，一概都被认定为是无效的；2、协议条款对双方都要公平。只约定了一方出轨需要怎样怎样，单从公平角度而言，也会被法院认定为无效的；3、惩罚结果不涉及人身权益。限制另一方离婚权利、孩子抚养权、以及探望权的条款，无一例外都被认定为是无效的；4、赔偿要适度。如果不忠诚的程度和赔偿结果明显不对等，那这个条款大概率也会被认定为无效；5、过错要约定地清楚、明确。忠诚协议要在夫妻双方自愿平等的情况下由一方书写，协议只能是夫妻双方的对内约定，协议的内容不能损害或者对抗他人，不能限制人身关系，才能得到法院的支持。为防出轨签订的夫妻忠诚协议有效吗为防止出轨而签订的夫妻忠诚协议书，是双方真实意思表示，没有违反法律强制性规定和公序良俗的，就有效。《中华人民共和国民法典》第一百四十三条【民事法律行为有效的条件】具备下列条件的民事法

2023-07-04

350人看过
离婚登记
如何制定一份有效的“净身出户”协议书

所有财产都归某方所有，（包括房子及屋内所有物品现金首饰）财产方面在下面相应修改。男方某某，出生日期，民族，工作单位，现住址。女方某某，出生日期，民族，工作单位，现住址。双方于某地人民政府的民政部门登记结婚，现因什么原因自愿离婚，经双方一致对有关事项，依法律规定达成如下协议：男方某某与女方某某自愿离婚。男方净身出户离婚协议书怎么写1、男女双方的身份信息；2、男女双方自愿离婚的意思表示；3、双方有子女，并且子女是未成年的，应当对子女的抚养问题达成协议；4、存在夫妻共同债务的，应当共同偿还，偿还不清的，应当达成清偿协议；5、双方约定共同财产全部归女方所有。《中华人民共和国民法典》第一千零七十六条夫妻双方自愿离婚的，应当签订书面离婚协议，并亲自到婚姻登记机关申请离婚登记。

2023-07-02

399人看过

电力建设
如何制定一份完善的安全施工合同？

安全施工合同包括双方的单位名称、法人代表、违约责任等。甲方必须及时贯彻公司指令，宣传执行上级和各项规章制度，开展安全活动，对乙方安全活动全过程监督。乙方必须配合甲方项目部的安全管理制度，并制订相应的安全管理制度和安全措施计划、安全任务和目标，上报甲方审核后执行。公路工程安全施工合同是怎样的公路工程施工安全合同协议书为贯彻安全第一，预防为主方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。第一条工程项目：XXXXXXXXXXXXXXXXXX第二条施工地址：XXXXXXXXXXXXX第三条甲方安全责任1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方

2023-07-04

461人看过
法律综合知识
怎样让一份协议有法律效应

一、怎样让一份协议有法律效应一份协议具有法律效应的要件是：1．当事人具有相应的民事行为能力；2．当事人意思表示真实；3．不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。协议效力的规定，有利于贯彻我国民法的公平原则，也是保障平等民事主体在民事活动中合法民事权益的具体体现之一。二、违反协议的法律责任是违反协议的法律责任是承担违约责任。根据《民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十二条规定，履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。三、协议公证去哪里处理合同公证需要当地公证处办理。《公证法》第二

2023-03-22

476人看过
工程施工
工程施工先签协议后招标投标有效吗

工程施工先签协议后招投标，违反招投标法规定签订的建设工程施工合同应当认定为无效。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。一、施工招标可以通过什么方式进行（一）公开招标。公开招标又称无限竞争性招标，招标中投标单位的数量不受限制，凡符合规定条件的承包商都可自愿参加投标。公开招标使招标单位有较大的选择范围，可在众多的投标单位之间选择报价较低、信誉较好的承包商。这种方式更有利于开展全面竞争，打破垄断和地方保护主义，能促使承包商努力提高工作质量、缩短工期和降低造价。但这种招标方式使得业主的工作量较大，招标费用增多；同时由于投标单位较多，投标的社会成本增大，投标单位资格上参

2023-03-26

117人看过
法律综合知识
多份离婚协议的效力怎样认定？

1、当事人虽然存在多份离婚协议，但最终未到民政部门办理协议离婚手续，则多份协议均不具有法律效力。不管是基于什么样的离婚原因，一方为了达到离婚的目的，一般会在财产分割和子女抚养、债务承担方面作出适当的让步，但该离婚协议或者财产分割协议的签订是以当事人登记离婚或者到人民法院协议调解离婚为前提的。如果双方最终并未到婚姻登记机关办理离婚登记，或者到法院离婚时一方翻悔不愿意按照原协议履行，原离婚协议所附的解除婚姻关系的条件不能成就，对当事人双方均不产生法律约束力，不能作为人民法院处理离婚案件的依据。2、存在多份离婚协议的情况下，在民政局备案的那份离婚协议具有相应的法律效力。当事人往往会存有一个误区，认为在存在多份离婚协议的情况下，最后的一份肯定会具有较高的法律效力。其实不然，离婚协议因涉及夫妻身份关系的解除，与民法典所调整的平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议有

2024-01-26

415人看过

鉴定结论
一次性工伤施工赔偿协议

甲方：XXX，男，岁，住，身份证号：。乙方：XXX，男，岁，住，身份证号：。乙方于2012年11月17日发生伤害事故，经治疗后复查，现已康复。为妥善解决乙方受伤事宜，甲乙双方本着平等自愿、互谅互让的原则，经友好协商达成如下协议：1、自乙方受伤之日起截止本协议签订之日所实际发生的和其它应当由甲方支付的医疗费、交通费等各项费用共计元（大写：人民币），在本协议签订之前已由甲方全部付清，协议签订之后乙方不得再以任何理由向甲方主张前述期间发生的任何费用。2、经甲乙双方协商同意，甲方再向乙方一次性支付依法应由甲方支付的全部费用（以下合并简称“一次性补助金”），合计人民币元（大写：）。3、本协议签订后日内，甲方向乙方支付人民币元（大写：）。4、乙方收到一次性补助金后，应当合理分配、处理，自觉留足可能发生的后续治疗、康复、生活等费用。乙方分配、处理前述费用的方式由乙方自行决定，后果由乙方自行承担。5、乙方

2023-03-02

94人看过
工程施工
通信工程施工双方协议书

1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;2、应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;4、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包;5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;6、合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案;7、严格按设计文件及《gb/t50312-2000》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工;8、做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材

2023-03-03

314人看过
法律综合知识
2024建筑工程施工协议范本

建筑工程施工协议甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）依照＞、条例＞等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：一、工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二、工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿三、工程项目：总建筑面积约＿＿＿＿＿＿＿平方米（栋楼）。四、进场时间：定于＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿＿月底前（以进场通知书为准）。五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。建筑工程施工合同范本。七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为＿＿＿＿＿＿＿＿＿天。八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标

2024-02-02

197人看过
工程施工
单项工程施工协议书范本

甲方：乙方(施工责任方)：甲方承建之xxxxxx，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条单项工程施工协议书(范例)甲方：乙方(施工责任方)：甲方承建之xxxxxx，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。三、组织领导：1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。2)乙方必须确保进场人员

2023-06-04

145人看过

工程施工
水利水电工程施工协议书

合同编号：__________________（发包人名称）（以下称发包人）拟修建_________工程，接受了_________（承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于_________年_________月_________日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）_________。1．本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。2．本合同包括下列文件：（示例）（1）协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）投标报价书；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术条款；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）经双方确认进入合同的其他文件。上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。3．承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务

2023-06-09

251人看过
第三者
施工高空坠物规定是怎样的

施工高空坠物的条文主要规定在《民法典》中。施工高空坠物致人损害的，应当由建设单位承担损害赔偿责任，如果有其他责任人的，由其他责任人承担损害赔偿责任。一、业主高空坠物保险责任是如何规定的在保险期间内，被保险房屋内的物体因发生高空坠物事故，这里所指的物体包括被保险房屋、房屋专属天台及专属庭院内的物体，以及被保险房屋内所使用的空调的外机，导致第三者的人身伤亡或财产的直接损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人按高空坠物保险合同的规定在赔偿限额内负责赔偿。在保险期间内，在被保险房屋所属的楼宇范围内发生高空坠物事故，导致第三者的人身伤害或财产的直接损失，因无法确定肇事者，在受害者对该楼宇所有或部分相关住户提起诉讼后，经法院依法判决由相关住户分摊，其中应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人同样可以按照高空坠物保险合同的规定在赔偿限额内负责赔偿。对被保险人经保险人书面同意的因上述原因而支付的诉讼

2023-03-20

122人看过