工程施工索赔条件
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-25 17:41:37 79 人看过

一、工程施工索赔条件

工程施工索赔条件主要有:

1.因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;

2.由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔;

3.不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。

《民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

二、工程施工索赔的注意事项有哪些

工程施工索赔的注意事项有:

1.索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。

2.承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。

3.施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。

4.施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。

三、什么是工程索赔

工程索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。

索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月29日 10:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程施工相关文章
  • 施工工期被耽误怎么要求赔偿,工程索赔的条件有哪些
    一、施工工期被耽误怎么要求赔偿工程工程被耽误后,要依据耽误的原因主张赔偿。如果因为发包人原因造成的,可以向发包人主张停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程索赔的条件有哪些1、合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支
    2024-01-24
    316人看过
  • 工地施工人员受伤索赔条件是什么?
    工地干活受伤索赔,可以进行工伤申请,如果治疗后存在劳动能力丧失等情况,可以申请伤残鉴定。申请可以由当事人或是当事人亲属以及用人单位向当地社保部门提出。申请的时效从受到伤害的日子开始计算一年内。如果有伤残,在伤残等级鉴定结果出来后,可以跟用人单位协商赔偿。如果跟单位协商无法达成协议,可以到仲裁委申请仲裁。瑜伽学员训练受伤向经营者索赔某公司职员任英(化名)报名参加了某公司举办的瑜伽训练课程班。第一次参加瑜伽训练课时,在公司的会馆作站立冥想训练过程中,突然摔倒。经医院诊断为下颌骨多发性骨折,花费医药费近2万元。为此,任英向法院起诉,认为被告某公司举办的瑜伽班对参加练习者不尽保护义务,指派的教练训练不当,当我超过训练限度的情况,仍强行继续练习,又不采取合理有效的保护措施。导致原告摔倒,下颌触地,下颌多处骨折。被告作为瑜伽训练的经营者,应赔偿全部经济损失。被告某公司辩称:原告参加瑜伽课程班,在公司的
    2023-06-30
    291人看过
  • 施工工程索赔的处理方式
    工程索赔的流程如下:(1)索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后的28天内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复。(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。(5)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。在索赔事件终了后28天内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔是合同执行阶段一种避免风险的方法,同时也是避免风险的最后手段。索赔是一种正当的权利要求,它是业主、监理工程师和承包商之间一项正常的、大量发生而普遍存在的合同管理业务,是一种以法律和合同为依据、合情合理的行为。施工工程索赔的法律依据施工工程索赔的法律依据如下:《中华人民共
    2023-07-03
    142人看过
  • 判定施工索赔成立有哪些条件
    判定施工索赔成立的条件有:1.合同对方违约,不履行或末正确履行合同义务与责任;2.合同错误,如合同条文不全、错误矛盾,设计图纸、技术规范错误等;3.合同变化;4.工程环境变化,包括法律,物价和自然条件变化等;5.不可抗力因素,如恶劣天气,地震,洪水,战争状态等。一、因不可抗力拒绝履行合同是什么意思所谓不可抗力,是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹;政府行为,如征收、征用;社会异常事件,如罢工、骚乱三方面。因不可抗力拒绝履行合同就是因为上述客观因素而拒绝履行合同。二、不可抗力是否承担民事责任因不可抗力不能履行民事义务的通常不需要承担责任。不可抗力是不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如台风、地震、洪水、冰雹以及非双方当事人所能控制的社会异常事件。当事人一方因不可抗力不能履行合同的全部或部分义务的,应当免除其全部或部分的责任。三、建筑
    2023-06-24
    211人看过
  • 施工条件与施工方法的变化潜在着索赔机会
    1、加速施工引起劳动力资源、周转材料、机械设备的增加以及各工种交叉干扰增大工作量等额外增加的费用;2、因场地狭窄、以致场内运输运距增加所发生的超运距费用;3、因在特殊环境中或恶劣条件下施工发生的降效损失和增加的安全防护。劳动保建等费用;以上三项索赔成立的条件是招标文件及合同对此几项内容未有预先约定。4、在执行经甲方批准的施工组织设计和进度计划时,因实际情况发生变化而引起施工方法的变化所增加的费用。一、比例计算法的公式为(1)对于已知部分工程的延期的时间:(2)对于已知额外增加工程量的价格:比例计算法简单方便,但有时不符合实际情况,比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。(3)施工机械费索赔机械费索赔包括增加台班数量、机械闲置或工作效率降低、台班费率上涨等费用。台班费率按照有关定额和标准手册取值。对于工作效率降低,应参考劳动生产率降低的人工索赔的计算方法。台班量的计
    2023-06-21
    449人看过
  • 工程延期施工方应如何索赔
    工程延期付款索赔,当事人双方可以协商处理,协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。我国《民事诉讼法》规定,人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。申报工程延期的条件有什么?由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间。1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等;3、异常恶劣的气候条件;4、由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;5、除承包单位自身以外的其他任何原因。综合上面所说的,工程延期是很容易造成对方的利益
    2023-08-01
    288人看过
  • 在建工程暂停施工如何索赔
    一、在建工程暂停施工如何索赔1.停工索赔,应该参照当地的建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工,2.因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和(或)导致工期延误的,发包人应赔偿承包人损失(即费用索赔),顺延延误的工期(即工期索赔):费用索赔内容视不同的停工情况而定,一般可以包括期人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。3.停工索赔要看是谁的原因造成的,是承包人自己造成的是不能索赔的,是业主原因造成的可以索赔,主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润,以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,
    2023-04-27
    238人看过
  • 建设工程施工停工,如何进行索赔?
    项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。我国法律规定当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的,对方可以请求人民法院执行。建设工程停工损失纠纷处理方法1、发包人未按约定时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等造成的停工损失如果工程承包合同中约定由发包人提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,发包人应当按照约定的原材料、设备的种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单,向承包人提供建设所需的原材料、设备及其产品合格证明。承包人与发包人应当一
    2023-07-08
    433人看过
  • 施工单位工程量减少如何索赔
    一、施工单位工程量减少如何索赔1、施工单位违反合同的约定减少工程量的,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。2、法律规定:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。二、建筑工程验收不合格怎么处理1、返修处理:当项目的某些部分的质量虽未达到规范、标准或设计规定的要求,存在一定的缺陷,但经过采取整修等措施后可以达到要求的质量标准,又不影响使用功能或外观的要求时,可采取返修处理的方法。2、加固处理:主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。通过对缺陷的加固处理,使建筑结构恢复或提高承载力,
    2023-02-07
    323人看过
  • 工程施工索赔具体要注意什么
    工程施工索赔要注意必须在合同约定的时间内提出索赔请求,索赔的民事诉讼时效为三年;注意提供的证据必须确实充分,必须按照合同约定的程序进行索赔。一、债务纠纷中债权人还要扣押财产吗?债务纠纷诉讼的注意事项有:1、重视诉讼时效,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。2、重视担保期间,一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行届满之日起6个月。3、债务纠纷起诉,申请执行的期限,申请执行的权利必须在申请的期限内行使。下列两种情况允许债权人扣押财产:1、按合同约定一方占有对方的财产,对方不按照合同给付应付款项超过约定期限的,占有人有权扣押该债务人的财产。2、当债务人或第三人提供一定的财产物为债务人履行债务的担保,债务人不履行债务时,债权人便可扣押抵押物,并可以抵押物的价值优先实现自己的债权。二、买卖合同违约金怎么主张买卖合同卖方违约的,买方可以按照以下情况来主张违约金:1.
    2023-06-29
    210人看过
  • 施工工程长期下雨能够索赔吗
    一、施工工程长期下雨能够索赔吗施工地长期下雨,造成工程无法按其完成的,如果长期下雨造成自然灾害,属于不可抗力因素,承包人不承担违约责任,不能主张违约赔偿。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不免除其违约责任。二、工程纠纷处理的基本方式1、和解和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上,就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议,自行(无第三方参与劝说)解决争议的一种方式。通常它不仅从形式上消除当事人之
    2024-01-30
    257人看过
  • 工程签订两年未施工怎样索赔
    施工单位未按合同约定交付工程构成违约的,合同有约定的,按合同约进行赔偿,没有约定的,一般是按实际造成损失赔偿。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第八百零一条【施工人对建设工程质量承担的民事责任】因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。一、拖欠工程款找哪个部门拖欠工程款,承包商与建设方协商不成的,工人应向法
    2023-04-02
    380人看过
  • 施工组织设计——工程索赔的钥匙
    某房地产开发商(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某一住宅小区的工程总承包合同(桩基另行发包),承包合同为固定价格合同,双方在合同中明确“本工程合同价为固定闭口形式,除设计变更外,在合同工期内不会因材料、设备、人工等的市场价格变动而调整……”。在施工中由于种种原因工期延误120天,延误期恰好赶上钢材价格上涨。乙方认为,非乙方原因导致工期延长的105天里,增加的费用应由甲方承担,索赔总额为20万元。甲方接到该索赔文件后,经过研究后认为:合同规定材料市场价格变动风险由乙方承担,但仅限于合同工期内,超过原合同工期部分材料价格应予合理调整。至于到底应该赔偿多少,甲方有关人员算了一笔帐:1、应予以调整价格的工期是因甲方原因延误的,包括桩基工程与设计变更,共计85天,应给予费用补偿。2、分析乙方提供的施工组织设计,15天是装修阶段由设计变更引起的,所以结构竣工前的延误仅为70天。3、乙方提供的施工组织设
    2023-06-10
    262人看过
  •  成立索赔工程的条件是什么?
    该段内容描述了工程索赔成立的条件。条件包括:发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;因工程变更导致时间和费用的损失;缩短工期使承包人的费用增加;非承包人的原因导致暂时停工;延期支付导致承包人的损失;不可抗力。以下条件可以导致工程索赔成立:1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;2.因工程变更,导致时间和费用的损失;3.缩短工期而使承包人的费用增加;4.非承包人的原因导致暂时停工;5.延期支付导致承包人的损失;6.不可抗力。 工 程 索 赔 成 立 的 必 要 条 件 是 什 么 ?工程索赔是指承包商或供应商向业主提出的索赔请求,要求支付合同内未约定的付款、延长付款时间、支付额外的成本或费用等。成立工程索赔需要满足一定的条件,包括:1. 合同中存在索赔条款:工程索赔是基于合同中约定的权利而提出的,因此必须要有相关的索赔条款才能成立。这些条款通常在合同的条款中具体规定。2. 发生
    2023-09-05
    385人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程项目施工所含各部分项工程进行成本核算。 具体来说,工程施工是指施工单位按照合同规定的内容完成工程,并达到合同规定的要求,最终由发包人验收合格,... 更多>

    #工程施工
    相关咨询
    • 项目施工过程中工程变更索赔处理条件有什么?
      上海在线咨询 2023-08-29
      1、取消合同中任何一项工作,但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。 2、改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。 3、改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。 4、改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。 5、为完成工程需要追加的额外工作。
    • 工程索赔的方式有哪些?工程索赔的条件是什么
      河北在线咨询 2022-12-10
      工程索赔在工程中是经常遇到的事情,因为工程索赔发生在合同履行的过程之中,所以工程索赔要严格按照合同的约定来进行,导致工程索赔的原因有很多,例如天气的变化以及设计图纸的变更等都可能引起工程索赔,那么工程索赔的依据和方式有哪些具体的规定呢?广东伟伦律师事务所李广萍律师解析。 一、工程索赔的依据和方式有哪些提出索赔的依据主要有以下几方面: 1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记
    • 工程施工索赔要注意什么?施工索赔的如何搜集证据
      宁夏在线咨询 2022-12-02
      工程施工索赔要注意什么?施工索赔须注意索赔时效、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分和、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。四川丰宜律师事务所张江律师解析。
    • 工程延期施工方应如何索赔
      天津在线咨询 2022-11-15
      工程延期付款索赔,当事人双方可以协商处理,协商不成的或不愿意协商的当事人可以依法提起诉讼。 我国《民事诉讼法》规定,人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。
    • 简述施工方的索赔条件及判定
      浙江在线咨询 2022-10-14
      工程索赔是指在施工合同履行过程中,合同的一方因合同另一方未能按约定履行其义务或发生错误以及应当由合同另一方承担责任的情况而发生了实际损失,向合同另一方提出给予补偿的要求。那么判定施工索赔成立有哪些条件,是什么?