变更合同价款的原则以及程序-法师兄

变更合同价款的原则以及程序

来源：互联网时间： 2023-03-09 02:20:11 491 人看过

（一）变更合同价款的调整应按下列原则和方法进行：

1、合同中已有适用于变更工程单价的，按合同已有的单价计算和变更合同价款；

2、合同中只有类似于变更工程的单价，可参照它来确定变更价格和变更合同价款；

3、合同中没有上述单价时，由承包方提出相应价格，经监理工程师确认后执行。

（二）变更价款的程序是：

1、变更发生后的14天内，承包方提出变更价款报告，经监理工程师确认后调整合同价；

2、若变更发生后14天内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；

3、监理工程师收到变更价款报告日起14天内应对其予以确认;若无正当理由不确认时，自收到报告时算起14天后该报告自动生效。

一、建筑工程合同履行问题答疑

网友提问：

建筑工程合同的履行，除了期限要注意，还有什么需要注意？

律师回答：

要注意洽商变更应重视价款请求权。

《施工合同》示范文本通用条款第31条确定变更价款内对承包人提出变更价款报告和发包人工程师确认变更价款报告做出了明确的时限规定（均为14天），其中的第31．2条内并规定了若承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告，则视为该项变更不涉及合同价款的变更。

二、“黑白合同”中的“实质性内容不一致”如何确定

工程价款、工程质量、工程期限这三个方面，涉及当事人的基本权利与义务，当事人若对这三方面变更，势必引起合同利益的重大调整，因此若对工程价款、工程质量、工程期限等影响当事人基本权利义务的条款进行变更，则应为“实质性内容不一致”，当事人经协商对上述条款以外的合同内容的变更，不构成实质性内容不一致。

另外，还要区分导致合同变更发生的原因，如在合同实际履行过程中因设计变更导致工程量增加，承包人与发包人经协商对中标合同的内容进行了相应变更，即使两份合同在工程价款、工程质量和工程期限方面存在重大差异，也应认定属于正常的合同变更，而不构成“实质性不一致”。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同内容相关文章

合同内容
变更合同价款应根据什么原则进行确定

《民法典》第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。第六十二条当事人就有关合同内容约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，适用下列规定：价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。第六十三条执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。一、变更后合同价款的确定（一）程序设计变更发生后，承包人在工程设计变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款，承包人在确定变更后14天内

2023-03-22

432人看过
建筑工程索赔
变更合同价款和工程索赔的程序是如何的

1、变更合同变更价款的程序（1）变更发生后的14天内，承包方提出变更价款报告，经监理工程师确认后调整合同价；（2）若变更发生后14天内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；（3）监理工程师收到变更价款报告日起14天内应对其予以确认；若无正当理由不确认时，自收到报告时算起14天后该报告自动生效。2、建设工程索赔程序（1）索赔事件发生28天内，各工程师发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据；（4）工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该顶索赔已经认可；（5）当该索赔事件持续进行时，施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了2

2023-08-12

253人看过
合同履行原则
劳动合同履行原则、变更原则和变更形式

第二十九条【遵行原则】用人单位与劳动者应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务。第三十条第一款【履行原则】用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。第三十一条【履行原则】用人单位应当严格执行劳动定额标准，不得强迫或者变相强迫劳动者加班。用人单位安排加班的，应当按照国家有关规定向劳动者支付加班费。第三十五条【变更原则和形式】用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。【两法区别】劳动法对劳动合同的履行只规定了约定履行原则；对劳动合同的变更则规定平等自愿

2023-06-05

71人看过
合同形式
合同形式变更原则

一、合同形式变更原则合同变更，一类是合同条款的变更(约定的权利义务的变更)，一类是合同主体的变更(主要是合同双方签约人的变更)。所谓对合同条款的变更，实际上就是对合同条款规定的权利义务的重新约定。这种变更，不受条款数量限制，也没有范围规定(可以是必备条款，也可以是约定条款)。也就是，无论什么问题，任何一方都可以提出来，可以只谈一条条款，也可以谈几个条款;可以对几个条款同时变更，也可以对几个条款先后变更;在一个合同期内，可以变更一次，也可以多次变更。变更的范围，可以是工作内容，也可以是工作地点、劳动报酬、福利待遇、工作休息日等等。二、合同变更的效力（一）合同变更对权利义务关系的影响合同变更的效力在于使原合同的内容发生变化。原合同并未消灭，仅是被变更部分的效力发生变化，即原合同未变更的部分依然有效，被变更的部分不再有效，而是代由变更后的部分发生效力。换言之，合同效力的一般规定适用于原合同未变更

2023-05-03

241人看过

合同内容
变更合同价款按哪些方法进行?工程变更的程序是什么?

一、变更合同价款按哪些方法进行？1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；、2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款；3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。二、工程变更的程序是什么？1.设计变更的程序(1)发包人对原设计进行变更。施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的权利，这是合同赋予发包人的一项权利。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的相应的图纸和说明。(2)承包人原因对原设计进行变更。承包人应当严格按照图纸施工，不得随意变更设计。施工中承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸或者施工组织设计的更改及对原材料、设备

2023-04-10

143人看过
工程施工
工程合同变更的表现形式，处理施工合同变更的原则

一、工程合同变更的表现形式工程合同变更的表现形式：1.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；2.增减合同中约定的工程量；3.增减合同中约定的工程内容；4.改变工程质量、性质或工程类型；5.改变有关工程的施工顺序和时间安排；6.为使工程竣工而必需实施的任何种类的附加工作。二、处理施工合同变更的原则处理施工合同变更的原则：1.施工单位与建设单位的地位是平等的，当发生任何超出合同约定的内容时，任何一方均有权提出变更。2.合同变更应本着公平合理、实事求是的原则，任何一方不能夸大变更对已方的影响，从而提出过分的要求。3.变更应本着对工程负责的原则，变更后以工程质量不降低标准，不影响工程效益为前提。工程变更必须技术上可行可靠，变更后的费用及工期是经济合理的。三、工程合同变更的原因工程合同变更的原因：1.施工现场条件发生变化。水利工程施工受自然环境的影响很大，特别是地下水文地质条件，不论是施工单位还

2023-06-21

399人看过
合同条款
工程变更的原因以及分类？

一、工程变更的原因工程变更一般主要有以下几个方面的原因：1.业主新的变更指令，对建筑的新要求。如业主有新的意图、削减项目预算等。2.由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图，或设计错误，导致图纸修改。3.工程环境的变化，预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更。4.由于产生新技术和知识，有必要改变原设计、原实施方案或实施计划，或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变。5.政府部门对工程新的要求，如国家计划变化、环境保护要求、城市规划变动等。6.由于合同实施出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款二、工程变更的分类包括了哪些工程变更的分类有：1.承包商提出的工程变更承包方签于现场情况的变化或出于施工便利，或受施工设备限制，遇到不能预见的地质条件或地下障碍，或为了节约工程成本和加快工程施工进度等原因，可以要求变更设计。2.业主方提出变更业主方根据自己的

2023-06-07

177人看过
不可抗力
合同变更需要的条件以及变更的原因有哪些

一、合同变更需要的条件当事人变更合同需要具备以下条件：1.原已存在有效的合同关系。合同变更是在原合同的基础上，通过当事人双方的协商或者法律的规定改变原合同关系的内容。因此，无原合同关系就无变更的对象，合同的变更离不开原已存在合同关系这一前提条件。2.合同变更须依当事人双方的约定。其主要是当事人双方协商一致的结果。3.合同变更必须遵守法定的方式。4.必须有合同内容的变化。二、合同变更的原因有哪些根据有关规定，并结合实践，合同变更的原因有以下几种：1.因不可抗力使合同不能履行而变更。2.因情势变化致使合同履行显失公平而变更。3.因当事人违约而变更合同。4.因订立时意思表示不真实而变更。5.因当事人自愿而变更合同。三、合同内容变更的注意事项合同内容变更应当注意以下事项：1.从原则上说，合同的变更必须经当事人双方协商一致，并在原来合同的基础上达成新的协议。任何一方不得未经过对方同意，无正当理由擅自

2023-05-03

147人看过

要约
合同价款的变更方法

1、合同中已有适用于变更工程单价的，按合同已有的单价计算和变更合同价款；2、合同中只有类似于变更工程的单价，可参照它确定变更价格和变更合同价款；3、合同中没有上述单价时，由承包方提出相应价格，经监理工程师确认后执行。《民法典》第四百八十八条：承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。第四百八十九条：承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更外，该承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准。一、变更价款的程序是什么1、变更发生后的14天内，承包方提出变更价款报告，经监理工程师确认后调整合同价；2、若变更发生后14天内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；3、监理工

2023-03-25

370人看过
工程施工
总价合同可以做变更吗？总价合同变更的情形

总价合同可以做变更，但是在风险范围内原则上不允许变更，除非合同双方就变更事宜达成了一致意见并且该变更行为不违法也不损害其他人的利益。总价合同变更的情形有三，主要是在工程量超出合同约定、总承包方中途退场、非总承包方自身原因导致的工期延误时对相应的价款进行变更。一、总价合同可以做变更吗总价合同原则上在风险范围内不可以变更，但总价合同并非意味着工程价款一律不得变更，如果合同双方对于变更总价合同达成了合意，并且变更行为不存在其他违法的情况，该合同变更的约定也是有效的。二、总价合同变更的情形总价合同的变更的常见情形总结如下：1.超出合同约定范围的工程量增减导致工程价款的调整。若承包工程发生超出合同约定范围的增项或者减项，或者双方重新达成增项或者减项合意，其工程价款也应当对应予以调整。2.总承包方中途退场，对未完工程工程价款的调整。司法实践中多采用按比例折算的方式计算工程价款，即由鉴定机构在相应同一取

2023-06-05

459人看过
仲裁机构
请求变更价格可以由公平原则吗？

可以基于公平原则请求变更价格，但是一般要先协商。如果合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，且继续履行对一方明显不公平的，则受不利影响的当事人可以与对方协商变更价格；协商不成的，可以请求法院或仲裁机构来变更或者解除。公平原则的规定法条：当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。释义：本条是对公平原则的规定。一、本条规定的合同原则主要是针对合同的内容而言的，即在有偿合同中，当事人设定的权利义务要对等。公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理，要大体上平衡，强调一方给付与对方给付之间的等值性，合同上的负担和风险的合理分配。二、公平原则具体包括：1、在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务，不得滥用权利，不得欺诈，不得假借订立合同恶意进行磋商；2、根据公平原则确定风险的合理分配；3、根据公平原则确定违约责任。三、本条规定的原则是一般原则，不

2023-08-12

368人看过
合同内容
变更合同的条件以及需要经历哪些程序？

一、变更合同的条件变更合同的条件有：1.原已存在着合同关系，合同的变更，是改变原合同关系，没有原合同关系就没有变更的对象。2.合同内容发生变化，合同内容发生变化是合同变更不可或缺的条件。3.合同的变更须依当事人协议或依法律直接规定及法院裁决，有时依形成权人的，基于法律的直接规定而变更合同，法律效果可直接发生，不以法院的裁决或当事人协议为必经程序。4.须遵守法律要求的方式，基于情事变更原则变更合同，变更意思表示不真实的合同，须经法院裁决的方式。二、合同变更需要经历哪些程序合同变更需要经历的程序是：1.一方或者双方提出变更合同的书面建议；2.双方对合同变更事项进行协商；3.当事人签订变更合同的协议书。根据《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相

2023-04-10

470人看过

仲裁机构
合同变更程序规定，合同变更的条件

一、合同变更程序规定合同变更程序规定是：1.一方或者双方提出变更合同的书面建议。2.双方对合同变更事项进行协商。3.当事人达成一致意见后，签订变更合同的协议书。二、合同变更的条件合同变更的条件包括：1.原已存在有效的合同关系合同变更是在原合同的基础上，通过当事人双方的协商或者法律的规定改变原合同关系的内容。2.遵守规定合同变更须依当事人双方的约定或者依法律的规定并通过法院的判决或仲裁机构的裁决发生，合同变更主要是当事人双方协商一致的结果。合同变更还必须遵守法定的方式。3.合同内容发生变化须有合同内容的变化合同变更仅指合同的内容发生变化，不包括合同主体的变更，因而合同内容发生变化是合同变更不可或缺的条件。合同变更必须是非实质性内容的变更，变更后的合同关系与原合同关系应当保持同一性。三、合同变更的情形有哪些合同变更的情形有：1.由合同性质和内容决定当事人一方可变更合同。有的合同是为当事人一方的

2023-06-25

262人看过
工程承包
建筑工程承包合同价款的确定原则

根据所提供的内容，建设工程施工合同虽然无效，但工程经竣工验收合格后，当事人任何一方可以依据《解释》第二条的规定，要求参照合同约定支付工程折价补偿款。在这种情况下，应予支持。承包人要求发包人按中国人民银行同期贷款利率支付欠付工程款利息的，应予支持。发包人以合同无效为由要求扣除工程折价补偿款中所含利润的，不予支持。根据所提供的内容，建设工程施工合同虽然无效，但工程经竣工验收合格后，当事人任何一方可以依据《解释》第二条的规定，要求参照合同约定支付工程折价补偿款。在这种情况下，应予支持。承包人要求发包人按中国人民银行同期贷款利率支付欠付工程款利息的，应予支持。发包人以合同无效为由要求扣除工程折价补偿款中所含利润的，不予支持。3. 施工合同无效，工程款如何支付？根据我国《民法典》第七百九十三条的规定，施工合同具有明确的内容，当事人就权利义务没有约定或者约定不明确的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。

2023-08-19

229人看过