发包人取消部分工程如何索赔-法师兄

发包人取消部分工程如何索赔

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-21 18:16:39 396 人看过

发包人取消部分工程，属于发包方违约，根据合同约定，主张发包方承担违约责任。因发包人变更计划，提供的资料不准确或未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件造成勘察、设计的返工、停工或修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

一、建筑工程承包出去后出现事故具体由谁承担责任

建筑工程承包出去后出现事故一般由承包方承担责任。施工方不按照设计图纸施工的、使用不合格或不合约定的建筑材料的，工程事故责任由承包方承担；发包人提供的设计有缺陷的、发包人提供的建筑材料不合格的、发包人直接指定分包人的，工程事故责任由发包方承担。

二、建设工程合同有几种

建设工程合同的种类有：

1、建设工程勘察合同；

2、建设工程设计合同；

3、建设工程施工合同。承包人进行工程建设，经竣工验收合格后，发包人支付价款的合同。

建设工程合同一般采用书面形式，并包含当事人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、承包人保修责任。

建设工程合同的类型主要包括如下：

1、施工合同、勘察合同和设计合同；

2、合同的具体内容包括，当事人的姓名或名称、住所等信息；工程的名称、范围、质量；建设工期；

3、竣工验收；质量保修范围等。

三、勘察设计合同发包人的主要义务有哪些

发包人在勘察设计合同中的义务有：为勘察人、设计人提供必要的工作和生活条件，包括开展工作所需的基础资料和技术要求，并对资料的可靠性负责；向勘察人、设计人支付勘察、设计费；维护勘察人、设计人的工作成果，不得擅自修改，不得转让给第三人重复使用等。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多勘察设计相关文章

书面合同
发包人取消工程的违约责任应怎样赔偿

一、发包人取消工程的违约责任应怎样赔偿发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误工期。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。第十六条建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、平等竞争的原则，择优选择承包单位。建筑工程的招标投标，本法没有规定的，适用有关招标投标法律的规定。第十七条发包单位及其工作人员在建筑工程发包中不得收受回扣或者索取其他好处。承包单位及其工作人员不得利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽工程。第十八条建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵守招标投标法律的规定。

2023-06-04

229人看过
法律综合知识
因发包人造成工程停工怎样索赔

一、因发包人造成工程停工怎样索赔因发包人造成工程停工可以依据合同规定的总工期计划、进度计划以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录索赔，造成的损害比较大时违约金可以适当上浮，但最高不得超过实际损失的30％。《民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。二、发包人不给工程款怎样处理施工单位

2024-01-15

193人看过
法律综合知识
应当如何理解承包人和工程索赔

一、应当如何理解承包人和工程索赔承包人是指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人有时也称承包单位、施工企业、施工人。工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。二、承包人的权利有什么1．承包人对发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停止、窝工等损失；2．承包人在建设工程竣工后，发包人未按照约定支付价款的，可以催告发包人在合理的期限内支付价款；3．承包人对发包人逾期不支付价款的，除按照建设工程的性质

2023-12-19

57人看过
工程施工合同
工程施工合同取消如何赔偿

除法律另有规定以外，赔偿范围应包括：(1)债务不履行的损害赔偿。包括可得利益(履行利益)和信赖利益。(2)因合同解除而产生的损害赔偿，包括1)债权人订立合同所支出的必要费用。2)债权人因相信合同能够履行而做准备所支出的必要费用。3)债权人因失去他人订立合同的机会所造成的损失。4)债权人已经履行合同义务时，债务人因拒不履行返还给付物的义务给债务人造成的损失。5)债权人已经受领债务的给付物时，因返还该物而支出的必要费用。经济补偿金应支付情形劳动合同法第46条，有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：第一章(一)劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的;【劳动者单方解除劳动合同】用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：1.未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;2.未及时足额支付劳动报酬的;3.未依法为劳动者缴纳社会保险费的;4.用人单位的规章制度违反法律、法规的规

2023-04-27

486人看过

法律综合知识
如何进行工程索赔，工程索赔的分类是怎样的

一、如何进行工程索赔承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔：1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料；3、索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录；4、在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。5、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、工程索赔的分类是怎样的按索赔目的分类，按索

2024-01-23

251人看过
继续履行
建设单位取消工程怎么索赔

一、建设单位取消工程怎么索赔1、建设单位取消工程的，是属于合同违约的行为，合同有约定的，承包人按合同约定要求建设单位赔偿，没有约定的，按实际造成的损失赔偿。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、工程索赔费用的组成是怎样的(1)人工费：指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。(2)设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索

2023-04-19

230人看过
法律综合知识
业主取消工程量要怎么索赔

一、业主取消工程量要怎么索赔业主违反合同的约定取消工程量的，是属于合同违约的情形，双方可以协商赔偿问题，协商不成的，可以向法院起诉。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。二、建筑工程验收不合格怎么处理1、返修处理：当项目的某些部分的质量虽未达到规范、标准或设计规定的要求，存在一定的缺陷，但经过采取整修等措施后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采取返修处理的方法。2、加固处理：主要是针对危及承载力的质量缺陷的处理。通过对缺陷的加固处理，使建筑结构恢复或提高承载力，重新满足结构安全性与可靠性的要求，使结

2024-01-14

467人看过
合同条款
工程索赔报告的组成部分包括哪些内容？

(1)总论部分。包括以下具体内容：①序言；②索赔事项概述；③具体索赔要求：工期延长天数或索赔款额；④报告书编写及审核人员。(2)合同引证部分。索赔报告关键部分之一，是索赔成立的基础。一般包括以下内容：①概述索赔事项的处理过程；②发出索赔通知书的时间；③引证索赔要求的合同条款；④指明所附的证据资料。(3)索赔额计算部分。索赔报告书的主要部分，也是经济索赔报告的第3部分。索赔款计算的主要组成部分是：由于索赔事项引起的额外开支的人工费、材料费、设备费、工地管理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等等。每一项费用开支，应附以相应的证据或单据。并通过详细的论证和计算，使业主和工程师对索赔款的合理性有充分的有了解，这对索赔要求的迅速解决十分重要。(4)工期延长论证部分。工期索赔报告的第3部分。在索赔报告中论证工期的方法，主要有：①横道图表法②关键路线法③进度评估法等等。承包商在索赔报告中，应该对工期延

2023-06-26

95人看过

仲裁庭
发包方工程迟迟不结算如何索要工程款？

1、工程若没有结算，当事人要及时发函件要求对方结算，若不结算，当事人要保留好建筑工程合同及相关工程签证、会议纪要等能证明施工关系及工程量及工程价款及工程竣工的相关证据，及时起诉对方。若工程没有完工，可以申请法院对工程量进行鉴定，来确定工程量及价格。2、若公司已经结算，对方若不给钱，当事人可以直接起诉，要求对方支付。索要拖欠的工程款的做法是与欠款方进行协商处理，协商不成的，可委托律师向欠款人发送律师函进行催收；之后再可以向人民法院提起诉讼，要求对方履行还款义务。相关法律依据：根据《中华人民共和国民法典》第七百八十八条，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。第七百九十条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。一、拖欠工程款该如何解决处理？拖欠工程款不还可以通过以下

2023-06-21

105人看过
法律综合知识
政府工程开工后又取消要怎么索赔

一、政府工程开工后又取消要怎么索赔1、政府工程开工后又取消的，是属于合同违约的情形，承包人可以与政府协商赔偿问题，如果协商不成的，可以向法院起诉索要赔偿。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第五百八十三条【违约损害赔偿责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、违约损失赔偿金额怎么确定违约损害赔偿金额具体包括实际利益损失和可得利益损失。其中，实际利益损失比较直观，相对容易计算，具体把握以下三个要点：1、合同中没有约定违约金条款，但是有约定因违约产生的损失赔偿额计算方

2024-01-15

167人看过
签证
发包人没有签证的工程量怎么索赔

因涉及变更导致建设工程的工程总量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款，或者委托造价鉴定机构进行造价鉴定。应积极留存与发包人之间的来往记录、函件，也可以找知悉该增加量的第三方提供相关证明。或者申请委托造价审定机构实地勘验等方法或提供任何现场实物等非书面证据来确认增加的工程量。发包人也可以直接提起诉讼，申请法院委托司法鉴定等。发包人以价格过高否认签证的怎么办？案情概述某建筑承包了一住宅项目。施工过程中，因为合同约定适用的定额里没有规定墙面批嵌的价格，故该公司根据合同约定，向发包人报价、发包人在工程联系单上盖章确认。但在竣工结算过程中，发包人却认为签证价格过高，要求调整，该怎么办风险评估该问题的关键在于：发包人已通过签证的方式确认某项目价格后，能否以价格过高为由推翻其确认的签证价格。典

2023-08-10

291人看过
工程施工
劳务分包工程施工赔偿该如何取得证据

一、索赔证据的取得要取得索赔证据，应对施工现场进行全面了解并搜集相关的资料。索赔资料搜集工作的重点在施工现场发生的各种异常情况记录上，这是索赔的有力证据。一是要做好承包商所指定的各种日报表；二是异常工作情况记录要求做到时间准确无误，受影响的工作情况清楚明了。对每次发生的事件，均写出备忘录交给承包商现场工长签字。二、索赔资料的整理对搜集到的有关资料进行分析整理。在承包商向我方提出索赔时，我们要通过搜集到的有关资料，找出索赔事件发生的具体原因，对其进行分析和驳斥，将承包商的索赔减到最低程度。同时我方也根据事件发生的具体情况，向承包商进行反索赔。三、索赔文件的编写索赔文件的编写一般是按照索赔事件的发生、发展、处理及事件的最后解决过程进行编写的。在索赔文件编写时应注意：1.在论述索赔事件过程中造成损失时要明确指出文件所附证据、资料的名称及编号；2.在引用索赔事件中发生的各种事实条件时，要尽量做到详

2023-03-18

296人看过

养老保险
人社部取消工人身份

一、人社部取消工人身份取消干部工人身份是什么国家并没有发布消息取消干部工人身份，具体情况可以到相关网站中进行了解。在目前的社会体系中，正常从业人员分三种身份：农民、工人、干部。农民归农业部管理，工人归劳动局管理，而干部归人事管理。大学生属于国家培养的专业人才，属于干部身份。通过向劳动部门申请办理招工（就业）手续后具备工人身份，通过人事组织部门办理吸收、录用干部手续后具备干部身份，国家统一招收并分配的大中专毕业生执行一年见习期考核合格办理转正定级手续后也具备干部身份。我国不同部门具备不同的行政职能，其中干部管理等方面由人事组织部门负责，工人管理及社会劳动保障等方面由劳动部门负责。目前身份仍是影响我国人才流动的一个重要因素，不具备明确身份的人员还不能随意流动。干部身份是原来计划经济体制下，人事管理的制度，一直沿用到今天。仅在一些情况下还有用，比如报考公务员，一些国有企业、事业单位。职称的认定、

2023-03-08

79人看过
业主
承包人遭受经济损失后，如何向发包人索赔

1。索赔条件，又称干扰事件，是指使实际情况与合同规定不符，最终引起工期和费用变化的各种事件。一般情况下，承包人可以索赔的事件有：（1）发包人违约造成的时间和费用损失；（2）工程变更（包括设计变更、发包人提出的工程变更等）造成的时间和费用损失，监理工程师提出的工程变更，承包人提出并经监理工程师批准的变更）；（3）发包人提出提前完成工程或缩短工期，造成承包人费用增加；（4）发包人延误付款期限，造成承包人损失的；（5）因非承包人原因暂停工程的；（6）价格上涨、法律法规变更等。先决条件（1）与合同相比，该事件造成承包人工程费用的额外支出，或工期的直接损失。（2）根据合同约定，费用增加或工期损失的原因不属于承包人的行为责任或风险责任。（3）承包人应按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知书和索赔报告。2。承包商应遵循什么程序向业主索赔？承包人可以按照下列程序以书面形式向发包人提出索赔：（1）在索赔事件

2023-05-07

100人看过