建筑工程合同无效的法律后果有什么-法师兄

建筑工程合同无效的法律后果有什么

来源：互联网时间： 2023-04-06 18:40:48 125 人看过

1、合同部分无效，不影响其他部分的效力。

无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

2、不影响合同的部分解决争议的条款。

无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。

3、赔偿损失。

合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还，不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。

合同无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还，不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失，各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。

一、建筑工程合同中哪些属于无效合同

1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。

承包人应当具有与所承包工程相适应的资质证书，否则所订立合同无效。主要表现在：

（1）施工单位无证、无照承包工程，所签订的合同无效，不过一般的农建工程除外；

（2）施工单位超越经营范围、资质等级承包工程所签订的合同无效；

（3）建筑公司的分支机构对外承包工程所签订的合同无效；

（4）两个施工单位联合共同承包工程的，应按资质等级低的单位的业务许可范围承包，否则合同无效。承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，不能按照无效合同处理。

2、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。

禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。因此，施工单位借用、冒用、盗用营业执照、资质证书承包工程所签订的合同应当无效。

3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

4、承包人非法转包建设工程的。

5、承包人违法分包建设工程的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同无效相关文章

工程施工合同
五种无效的建筑工程施工合同

1、无效情形之一：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；建筑工程施工合同的承包人即施工方依法应通过建设行政主管部门的资质审查，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑施工活动。禁止未取得建筑施工企业资质证书的企业或个人承揽工程，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程。2、无效情形之二：没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；没有法定资质的单位或个人以挂靠、联营、内部承包等形式使用有法定资质的建筑施工企业名义与发包单位签订的建设工程施工合同无效。《中华人民共和国建筑法》有同样原则性的规定，即禁止没有资质的单位或个人以任何形式借用其他建筑施工企业的名义承揽工程，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。3、无效情形之三：建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；《中华人民共

2023-04-16

285人看过
无效合同
无效合同如何判断,合同无效有什么法律后果

一、无效合同如何判断违法性是无效合同的判断标准，违反法律或者社会公共利益的合同无效，违反法律、行政法规的强制性规定”的合同无效的规定，虽然为无效合同的确认确定了一项明确的标准，但在具体适用中，还应当注意如下几点：(一)必须违反了全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才能直接导致合同无效。(二)必须是违反了法律和行政法规的强行性规定。(三)必须是违反了强行性规定中的效力性规定。从实践来看我国法律法规确定了大量的强行性规范，在认定合同效力时，有必要在法律上区分何为取缔规范何为效力规范。具体来说可以采取以下标准：1，法律法规明确规定违反禁止性规定将导致合同无效或不成立的，该规定属于效力规范。2，法律法规虽没有明确规定违反禁止性规定将导致合同无效或不成立的，但违反该规定以后若使合同继续有效将损害国家利益和社会公共利益，也应当认为该规范属于效力规范。3，法律法规虽没有明确规定违反禁止性

2023-03-23

105人看过
工程施工合同
哪些法律条文会使建筑工程施工合同无效？

建设工程经竣工验收不合格的建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。建筑工程施工合同纠纷的解决方式有哪些1、和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在尊重双方利益的基础上，就争议的事项达成一致，从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式，而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人也可以不经协商和解而直接选择其他解决纠纷的途径。2、调解。凋解是指在第三人的主持下，通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式：一是人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷，可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的

2023-07-07

150人看过
工程结算
合同无效的建筑工程结算问题

建筑工程合同无效的结算方式是：1、合同无效但工程验收合格的，双方应按实际完成的工程量结算进行结算；2、若工程验收不合格，经施工方修复验收合格后，双方按照实际完成的工程量结算付款，但发包方可主张由施工方承担修复费用；3、若工程验收不合格，施工方修复后验收仍不合格的，发包方可不支付工程款。建筑工程合同无效利息支持吗支持的，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十四条当事人就同一建设工程订

2023-08-16

489人看过

合同无效
无效建筑合同的法律解决方案

建筑合同无效产生的法律后果有：1、工程竣工验收合格的，承包人可以要求参照无效合同的约定支付工程价款；但经修复而验收合格的，修复费用应当由承包人承担。2、未能竣工验收合格的工程，可不予支付工程款。3、发包人有过错的也应当承担相应的民事责任。4、人民法院可收缴当事人已经取得的非法所得。5、合同无效，工程经竣工验收合格或交付使用，但合同价款约定不明的，应当按工程定额、工程量对工程造价进行鉴定，以鉴定结果确定工程价款。6、合同无效，发包人与承包人达成的结算协议有效。什么样的建筑合同无效？建筑施工合同被认定为无效的情形有：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。合同的定义是：基于双方民事主体或者多方民事主体的意思表示，达成协商一致成立的民事法律关系协议。《民法典》第七百九十三条规

2023-07-06

404人看过
工程施工合同
建筑工程施工合同无效，分包合同也会无效吗

建筑工程合同无效分包合同并不必然无效在实践中，建筑工程合同无效的情形很多，但并不会导致建筑工程分包合同无效的。一般情况下，存在以下情形的时候，建筑工程分包合同才会无效：1、没有经过发包人同意，而签订的违法分包合同。2、将建筑工程分包给不具备相应资质的分包人，而签订的分包合同。3、将工程肢解，以劳务分包的名义将工程违法分包给其他企业，而签订的合同。4、根据《民法典》相关规定，建筑工程分包合同的其他无效情形还有：（1）采取欺诈、胁迫手段所签订的建筑工程分包合同；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的建筑工程分包合同；（3）以合法形式掩盖非法目的的建筑工程分包合同；（4）损害社会公共利益的建筑工程分包合同；（5）违法法律、法规的强制性规定的建筑工程分包合同。当建筑工程分包合同无效时，承包人与分包人之间应该相互返还因此获得的财产，无法返还的，要折价赔偿。有过错的一方赔偿对方因此遭受到的损失

2023-08-10

420人看过
无效合同
合同无效的情形有哪些，无效合同的法律后果包括什么？

1、无效合同的法律后果当事人因合同所取得的财产，应返还给对方。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。2、过错与损失承担过错是指合同的无效有可归因于合同当事人的原因。在合同成立后，是否发生法律效力并不能完全由当事人所决定。3、合同无效后的财产返还对双方已经依据合同为给付义务的无效合同，双方应当将已经从对方取得的财产返还，这是原则规定，但在实践中有不适用这种规定的情况。4、无效合同保证人的责任合同被确认无效后，保证人应否承担责任，应根据具体情况分析。(1)保证人明知合同无效而予以保证的，应承担责任，其责任范围，以被保证人所承担之责任为限。(2)保证人不知合同无效，如造成合同无效的原因是其被保证人的原则，那么保证人仍须承担责任;如其被保证人以外的其他人的原因，保证人不承担责任。5、无效合同的抵押双方为保证所签订的抵押权协议，因主合同的无效而无效。但是，

2023-05-07

50人看过
无效合同
什么样的建筑合同为无效合同

一、什么样的建筑合同为无效合同1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;2、没有资质的实际施工人借用资质的建筑施工企业名义的;3、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的;4、承包人非法转包建设工程的;5、承包人违法分包建设工程的。但是为了切实保护实际施工人及农民工的权益，《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。二、建筑工程合同纠纷如何处理(1)和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在尊重双方利益的基础上，就争议的事项达成一致，从而解决纠纷的方式。(2)调解。凋解是指在第三人的主持下，通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。二是行政调解。主要特指工商行政管理机关居中对合同当事人的纠纷进行调解。由于调解协议书不具有法律强制力，一方当事人

2023-06-17

264人看过

法律综合知识
工程停建缓建应有什么法律后果

发包人因自身原因致使工程停建、缓建的，发包人应当承担违约责任。首先发包人应当采取必要措施，弥补或者减少损失，同时应当排除障碍，使承包人尽快恢复建设工作。发包人还应当赔偿承包人在停建、缓建期间的损失，包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。造成工程停建有哪些情形1、发包人变更工程量；2、发包人提供的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件；3、发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款；4、发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续；5、发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使工作无法正常进行的《中华人民共和国民法典》（2021年1月1日生效）第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损

2023-07-23

440人看过
合同无效
建筑工程合同多久失去法律效力

工程合同如果附终止期限的，期限届满时会失去效力。附期限合同是指当事人在合同中设定一定的期限，以此作为决定合同效力的附款。合同未约定终止期限的，可以依法终止权利义务关系。工程合同失效时间是指超过诉讼时效时间，而向人民法院主张权利的时间是3年。建设工程施工合同，指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的而签订的书面协议。如果施工合同附期限的，期限届满后就失去法律效力。建筑工程合同，是指一方约定完成建设工程，另一方按约定验收工程并支付一定报酬的合同。前者称承包人，后者称发包人。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，属于承揽合同的特殊类型，因此，法律对建设工程合同没有特别规定的，适用法律对承揽合同的相关规定。一、施工合同无效的法律后果有什么无效合同自始没有法律约束力，不能产生当事人预期的法律后果。根据规定，无效合同的法律后果之一是返还财产，恢复原状。但由于建

2023-04-01

267人看过
工程合同纠纷
建筑工程合同纠纷的法律有效期限是多少？

建筑工程合同纠纷诉讼时效是三年。建筑工程合同纠纷属于一般民事纠纷，适用普通诉讼时效的规定。根据国家法律法规和司法解释的相关规定，当事人向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年，自当事人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。民法典建筑工程合同纠纷诉讼时效办民法典规定，出现建筑工程合同纠纷向法院起诉的，诉讼时效是三年，从当事人知道权利被侵犯时开始计算。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期

2023-07-05

420人看过
合同无效
没有建筑资质接工程签的合同无效吗

无建筑施工资质的公司签订的建筑承包合同是无效的。根据法律规定，无建筑施工资质的公司是不能承接相关工程建筑的，因此所签订的建筑承包合同也因违反国家强制性规定而无效。所谓无效合同，是相对于有效合同而言的，它是指合同虽然已经成立，但因其在内容或形式上违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益，因此应确认为自始无效的合同。需要注意无效合同是相对于有效合同而言的，其核心是指合同虽然成立，但因其违反法律、行政法规、社会公共利益，被确认为无效。可见，无效合同是已经成立的合同，是欠缺生效要件，不具有法律约束力的合同，不受国家法律保护。存在以下情形之一订立的合同是无效合同：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，即合同不是在意思表示真实的情况下订立的；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）行为人在订立合同时不具有相应的民事行为能力；（六）

2023-06-28

73人看过

无效合同
法定无效合同的种类有哪些，合同无效的法律后果

法定无效合同的种类包括不具备签订合同的主体资格，签订合同存在欺诈行为，损害他人或者公共利益以及违法法律规定。合同无效的法律后果包括返还财产、赔偿损失以及追缴财产三种。一、法定无效合同的种类有哪些法定无效合同的种类有：1.订立合同的民事主体不合格，即订立合同的当事人不具有相应的民事权利能力或民事行为能力；2.一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同，损害国家利益；3.恶意串通，损害国家、集体或第三者利益；4.以合法形式掩盖非法目的；5.损害社会公共利益；6.违反法律、行政法规的强行性规定。二、合同无效的法律后果根据《中华人民共和国民法典》合同无效的法律后果主要有三种：1.返还财产，合同被确认无效后当事人依据该合同所取得的财产应当返还给对方。2.赔偿损失，合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此遭受的经济损失。3.追缴财产。对于违反国家利益和社会公共利益的无效合同，如果当事人双方都是故意的，就应当

2023-06-04

170人看过
诉讼时效
合同无效的法律后果，合同无效的诉讼时效

合同不成立的法律后果是对于合同另一方的当事人对于财产进行返还，并去赔偿合同另一方的损失，将双方已经取得或者约定取得的财产收归国家所有，合同无效是没有诉讼时效的限制的。一、合同无效的法律后果根据《中华人民共和国民法典》合同无效的法律后果主要有三种：1.返还财产，合同被确认无效后当事人依据该合同所取得的财产应当返还给对方。2.赔偿损失，合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此遭受的经济损失。3.追缴财产，对于违反国家利益和社会公共利益的无效合同，如果当事人双方都是故意的，就应当将双方已经取得或者约定取得的财产收归国家所有。如果只有一方是出于故意的，那么故意的一方应将从对方取得的财产返回给对方;非故意的一方已经从对方取得的或者约定取得的财产，应收归国家所有。同时，在追缴故意一方当事人的财产时，要注意保护非故意一方当事人的合法利益，也就是说非故意一方的合法财产是不能追缴的。二、合同无效的诉讼时

2023-06-04

284人看过